隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,,嚴格履行義務(wù),。那么一般合同是怎么起草的呢,?這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,,希望對大家有所幫助,,下面我們就來了解一下吧,。
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇一
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,、修理,、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并及時通知定作方,,因此造成的損失,由定作方賠償,。
2.承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,,應(yīng)當由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換,。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,,應(yīng)當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由承攬方賠償損失。
四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),,應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。
七、實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失,。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失,。
二,、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當賠償承攬方的損失,。
五、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴,。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇二
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責(zé))人:簽約人:
定作人承辦單位: 聯(lián)絡(luò)人: 聯(lián)系電話:
定作人機構(gòu)地址:傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責(zé))人:簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機構(gòu)地址: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證: 開戶行: 賬戶:
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),按省局要求,,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等,、公平,、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元,。
第二條制作報刊亭的數(shù)量,、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1,、
2,、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,,該結(jié)算價格含:包工,、包料、包裝運輸、安裝費,、及其他相關(guān)的稅費,。
第三條加工、制作與安裝,、要求
1,、 報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,,空間利用充分,,使用面積不小于_____平米。
2,、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,,透明部分不少于_____%,,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,,內(nèi)設(shè)圖書報刊架,。附件包括:推拉窗、電源接線板,、電表一塊,,藍色陽光板封頂,并有通風(fēng)口一處,。
第四條驗收標準和方法
①,、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,,交甲方進行初驗,,初驗合格后方可生產(chǎn)。
②,、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,,也可采取隨機抽驗 。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①,、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨,。
②、交貨地點:乙方負責(zé)送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢,。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,,應(yīng)對成品進行包裝,,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責(zé)保修,。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
①,、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
②,、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ %做為另行維修費用,,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標準和技術(shù)要求驗收),;
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護,。
第七條結(jié)算方式,、期限及安裝費用
①、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預(yù)付款。
②,、乙方交貨后15日內(nèi),,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%,。
③,、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款,,累積達到合同標的額的95%。
④,、剩余的合同標的額 5%(_____元)價款,,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方,。
第八條甲方違約責(zé)任
①,、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金,;
②,、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,,每逾期一天,除補交貨款外,,應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金,。
第九條乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料,、以次充好等,,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金,;
②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,,甲方有權(quán)終止合同,,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān);
③,、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金,。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,,作為本合同爭議的解決方式。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,提交邯鄲_____委員會_____,;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴,。
第十一條附則
①,、本合同一式四份,甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,,作出
補充條款為準,,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:簽約日期: 年 月
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇三
合同編號:_________
定作人:______簽訂地點:_________
承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物,、數(shù)量,、報酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標準,、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù),。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法,、地點及期限:
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元,。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物,。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第____種方式解決:
(一)提交_____________委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十八條其他約定事項:
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:賬號:經(jīng)辦人:
編碼:編碼:_______年_______月_______日
監(jiān)制部門:印制單位:
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇四
加工承攬合同(2)
附:加工承攬合同樣本
訂立合同雙方:
承攬方: 木具廠以下簡稱甲方
定作方: 百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固,、表面必須平整光滑,,木材無形變,翹曲,,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,,平直,,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,,全部費用由乙方負擔(dān).
第九條運輸辦法及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)運輸,,每件運輸費用均按2元計算,,共計490元,全部費用由乙方負擔(dān).運輸造成的損失,,由甲方負責(zé).
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗收合格后,,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,,甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責(zé)送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,,乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
二,,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金.
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
六,,乙方如變更交付定作物的地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于 年 月 日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效.
本合同一式 份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,,縣物價局,,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方: (蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
年 月 日
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇五
委托方:簽訂地點:
承接方:深圳xx公司訂日期:____年____月____日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》,、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守,。
第一條:廣告承攬要求,。
1、項目(制作):________
2,、廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱,、編號:________
3、發(fā)布地點或形式:________
4,、顏色:________
5,、規(guī)格或材料:________
6、刊播次數(shù),、起止日期及時間:________
第二條:費用及支付方法
1,、費用
本次活動總金額為________。(大寫________元整)
2,、結(jié)算方式和期限:________
第三條:驗收方式及時間:____________
第四條:違約責(zé)任
1,、委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金,;逾期支付廣告費用,,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金,。
2,、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金,;不能按期履行合同義務(wù)的,,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金,。
3,、其他違約責(zé)任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行,。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規(guī)定辦理,。
1,、向地經(jīng)濟合同_____機關(guān)申請_____;
2,、向連云港市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方:連云港xx公司承攬方:
單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
日期:___________日期:___________
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇六
加工承攬合同范文格式
簽定日期:__________年_____月________日
定作方(甲方):_________
電話:________________
承攬方(乙方):_____________________
電話:________________
經(jīng)雙方協(xié)商,,簽定本加工承攬合同,,并嚴肅履行,。
加工費:______________
品名:__________規(guī)格:____________單位:__________數(shù)量:___________
單價:____________金額:____________
定作方供應(yīng)原材料:
原材料:____________________
規(guī)格:________________________
單位:_______________________
數(shù)量:_______________________
日期:_____________________
成品單位耗用量:______________________
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_____________________,。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:_____________________,。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔(dān):_____________________,。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:_____________________,。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效,。
甲方(蓋章):_________________
乙方(蓋章):_________________
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇七
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《_____》的有關(guān)規(guī)定,,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,,經(jīng)雙方友好協(xié)商,,達成如下協(xié)議:
一、項目概況
1,、項目名稱:
2、項目地點:
二,、設(shè)備名稱,、規(guī)格型號、單位,、數(shù)量,、單價、總價
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價:元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計:(樘)?o_________元/?o=元,。
114樘/363.06?o
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm,、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板,;表面處理為靜電噴涂,;顏色 ;門板為平板,;按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算,。
三、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場進度交貨,。
四,、交貨地點:工地現(xiàn)場。
五,、技術(shù)質(zhì)量要求:
1,、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準gb12955-20_________。
2,、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收,。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七,、付款方式:
1、合同簽訂后,,預(yù)付總貨款的%,,貨物全部進場,再付總貨款的%,,安裝完畢再付總價的%,,剩余%為質(zhì)保,,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清,。
八,、售后服務(wù)承諾
九、違約責(zé)任
1、按《_____》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
十,、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,,雙方應(yīng)協(xié)商解決,,協(xié)商不成,,可向人民法院起訴,。
十一、附則
本合同一式四份,,甲方執(zhí)二份,,乙方執(zhí)二份,,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇八
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責(zé))人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責(zé))人:
簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:
生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機構(gòu)地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
賬戶:
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),按省局要求,,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,,此項承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元,。
第二條制作報刊亭的數(shù)量,、規(guī)格,、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1,、
2、
3,、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工,、包料,、包裝運輸、安裝費,、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工,、制作與安裝,、要求
1,、報刊亭安裝后穩(wěn)定,、可靠,空間利用充分,,使用面積不小于_____平米,。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱,、不銹鋼方鋼骨架,,透明部分不少于_____%,,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報刊架,。附件包括:推拉窗,、電源接線板,、電表一塊,藍色陽光板封頂,,并有通風(fēng)口一處,。
第四條驗收標準和方法
①,、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格,、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,,初驗合格后方可生產(chǎn),。
②,、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,,也可采取隨機抽驗,。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①,、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨,。
②,、交貨地點:乙方負責(zé)送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢,。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,,應(yīng)對成品進行包裝,,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,,如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負責(zé)保修,。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
①,、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
②,、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,,必須經(jīng)甲方驗收,,遇有驗收不合格的,,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,不予整改,、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標準和技術(shù)要求驗收);
④,、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護,。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用
①,、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預(yù)付款,。
②,、乙方交貨后15日內(nèi),,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,,累積達到合同標的額的60%,。
③,、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款,,累積達到合同標的額的95%,。
④,、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,,一次性撥付乙方,。
第八條甲方違約責(zé)任
①,、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;
②,、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,,每逾期一天,,除補交貨款外,,應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金,。
第九條乙方違約責(zé)任
①,、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料,、以次充好等,,甲方除按質(zhì)論價外,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān);
③,、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金,。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,,作為本合同爭議的解決方式,。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴,。
第十一條附則
①、本合同一式四份,,甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②,、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,,口頭通知無效,,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:簽約日期:_______年_______月_______日
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇九
(????)加字?????號
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期?:____________________
經(jīng)雙方協(xié)商,,遵照《中華人民共和國經(jīng)濟法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同,,并嚴肅地履行。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
日期
成品單位耗用量?
1.技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔(dān):_____________________
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,,合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,。如一方提出修改或停止執(zhí)行,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,,方能生效,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失,。
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇十
加工定作承攬合同,。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
郵編: 郵編:
電話: 電話:
法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):
開戶行: 開戶行:
賬戶: 賬戶
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,,滿足利益,明確責(zé)任,,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,,本著誠實信用,互惠互利原則,,結(jié)合雙方實際,,協(xié)商一致,,特簽訂本合同,,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規(guī)格型號,、數(shù)量,、單價,、金額,、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價總金額
合計
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇十一
訂立合同雙方:???
承攬人:______________________________??????????
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條??加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條??加工成品?質(zhì)量要求
(加工定作物品,,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條??原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作人檢驗,。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,,定作人有權(quán)要求重作,、修理,、減少價款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊,。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條??技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當及時通知定作人,;定作人應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并及時通知定作人,,因此造成的損失,,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,,如果定作人要求保密,,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。3.定作人應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。)
第五條??價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。)
第六條??驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準,。2.定作人應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作,。驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作人使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬人負責(zé)修復(fù)或退換,。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。)
第七條??交貨的時間和地點???
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,,以定作人接收的戳記日期為準,;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準,,自提定作物的,,以承攬人通知的提取日期為準,,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算,。)
第八條??包裝要求及費用負擔(dān)???
____________________________________________________________
第九條??運輸辦法及費用負擔(dān)???
________________________________________________________________________
第十條??結(jié)算方式及期限???
________________________________________________________________________
第十一條??其他???
________________________________________________________________________?????
(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,定作人可向承攬人交付定金,,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金,承攬人不履行合同的,,應(yīng)當雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預(yù)付款,。承攬人不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作人不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,;有余款的可以請求返還,等等,。)?
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇十二
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,,生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責(zé)任公司,,并需要加工部件,;
鑒于乙方是在合法注冊的,經(jīng)營范圍為的公司,,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《_____》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,。
一,、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二,、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為:_______年_______月_______日,。
2,、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方,。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,,應(yīng)當予以更換、補齊,。
3,、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為::_______年_______月_______日。
4,、乙方應(yīng)當將所提供的原材料交由甲方檢驗,。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進行進行檢驗,,并將確認情況書面通知乙方,,由乙方在日內(nèi)予以補正。
三,、技術(shù)資料及圖紙
1,、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,,應(yīng)當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方,。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,,乙方應(yīng)當進行檢驗,。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當即時通知甲方,;甲方應(yīng)當在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見,。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,,應(yīng)當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方,。
4,、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,,甲方應(yīng)當進行檢驗,。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當于當日通知乙方,。乙方應(yīng)當于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改,。
四,、質(zhì)量要求:
1,、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當符合標準。
2,、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由雙方代表當面封存樣品,,作為驗收的依據(jù)。(也可不約定此項目)
五,、加工成品驗收:
1,、本加工成品全部完工后,,乙方通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)當于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收,。
2,、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和封存樣品為標準,,數(shù)量以合同規(guī)定為標準,。
3,、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作,;造成甲方損失的,,有權(quán)要求乙方賠償損失。
4,、乙方加工成品交付后,,甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,,仍有權(quán)要求乙方修理,、重作,;造成甲方損失的,,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
六,、加工成品交付:
1,、乙方應(yīng)于_______年_______月_______日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,,地址為,。甲方如指定北京市以外的交付地點,,應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費用。
2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。
3,、實際交付日期,乙方自行送達的,,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準,。
4,、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,,甲方認可的,,就超過的部分按照超過的比例支付報酬,。
七,、報酬及支付:
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)
2,、報酬的支付采取以下方式
a甲方應(yīng)于_______年_______月_______日支付乙方元,于_______年_______月_______日支付乙方元,,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù),。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,,乙方于收款時向甲方出具收據(jù),。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達到元,,由乙方向甲方開具發(fā)票,,同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇十三
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,,材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,,堅固,、表面必須平整光滑,木材無形變,,翹曲,撥縫,,松榫,;塑料面要求平直,,整齊,,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象,;玻璃位置以圖紙標示為準,,保證方正,,平直,安裝方便.
四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當面封存樣品,,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當及時通知乙方,;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,,驗收合格,,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,,共計980元,全部費用由乙方負擔(dān).
第九條運輸辦法及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)運輸,,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,,全部費用由乙方負擔(dān).運輸造成的損失,,由甲方負責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗收合格后,,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當按質(zhì)論價,;不同意利用的,,甲方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,,由甲方負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當負責(zé)修理,,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,,乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
二,,乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
六,,乙方如變更交付定作物的地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,,不得免除甲方責(zé)任,;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決,;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇十四
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),,簽訂本合同,,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間,、檢驗標準與方法,、包裝標準與費用承擔(dān)定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間,、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量、價款等及圖紙,、技術(shù)資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間,、地點,、包裝、檢驗方法,、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔(dān)
第六條加工費結(jié)算辦法與時間
_________,。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元,。乙方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還,。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償,。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,,應(yīng)當向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金,。
6.由甲方負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當負責(zé)修理,,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收,。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失,。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金,。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失,。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金,。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,任何法院,、_____機構(gòu),、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行為,。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院,、_____機構(gòu),、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行為,。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密,。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為_________年。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,、不能克服,、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水,、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____,、政府行為等,。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,,并應(yīng)在_________天內(nèi),,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行,。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,,必須用書面形式,可采用_________(書信,、傳真,、電報、當面送交等方式)傳遞,。以上方式無法送達的,,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________,。
3.一方變更通知或通訊地址,,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),,以書面形式通知對方;否則,,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任,。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當事人協(xié)商解決,,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會_____,;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),,不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,,依照有關(guān)法律,、法規(guī)執(zhí)行,法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,,與本合同具有同等的法律效力,。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,,具有同等法律效力,;合同副本_________份,送_________留存一份,。
承攬方(蓋章):_____________?定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________?地址:_______________________
_________年____月____日?_________年____月____日
簽訂地點:___________________?簽訂地點:___________________
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇十五
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,需要封存樣品的,,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,,數(shù)量,,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,,修理,,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,,質(zhì)量,,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條技術(shù)資料,,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并及時通知定作方,因此造成的損失,,由定作方賠償,。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,,應(yīng)當嚴格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,,圖紙等,。)
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。)
第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換,。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。)
第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金,。承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等,。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,,應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,,應(yīng)當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由承攬方賠償,。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,,由承攬方賠償損失。
四,、逾期交付定作物,,應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收,。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,,保養(yǎng)費。
七,、實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失,。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失,。
二、中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當采取積極措施,,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自一九____年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇十六
定作單位:
某某項目經(jīng)理部 (以下簡稱甲方)
承攬單位:
某某市某某機械制造有限公司 (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》,、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,,經(jīng)充分協(xié)商一致,,簽訂本合同,以資共同遵照履行,。
第一條 加工構(gòu)件品名與價款
一,、加工品名:某某華某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二,、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工,、包輔材、包機械,、包工期,、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式,。
三,、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定,,不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響,;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出,。
六,、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票,。
第二條 加工成品期限與交付
一,、加工期限:共計五十日歷天。按甲方施工進度要求,、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件,。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二,、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付,;預(yù)組裝前坡口形成,再進行預(yù)組裝驗收,,并配合防腐涂裝,。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,,甲方負責(zé)卸車,。
第三條 加工材料供應(yīng)與采購
一,、甲方負責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),,并負責(zé)送貨到乙方指定地點,乙方負責(zé)卸貨,。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù),。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損3%),。乙方按圖紙要求負責(zé)組織排版套材下料,,排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責(zé)回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除,;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,,并加收5%的采管費。
二,、乙方負責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材,、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求,。
三,、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,,沒有合格證書,,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等,,甲方有權(quán)制止使用,,由此而造成的損失由乙方負責(zé)。
四,、具有合格證書的材料,、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗,其檢驗費用由乙方承擔(dān),,如屬不合格產(chǎn)品,,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五,、材料代用,,經(jīng)甲方批準后,乙方方可使用代用材料,;因乙方原因使用時,,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一,、根據(jù)設(shè)計施工圖,、修改圖、轉(zhuǎn)化圖,、變更通知,、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》,、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二,、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三,、保修期限:保修壹年。
四,、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理,,格式采用甲方提供的表格格式,。
五、驗收交付:加工完畢預(yù)組裝后,,以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范,、質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術(shù)要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,,通知甲方屆時驗收,,辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份,。
六,、乙方應(yīng)嚴格按照標準規(guī)范,、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督,、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要求,,乙方應(yīng)無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠,,并承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用,。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的,,乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟損失。
七,、甲方監(jiān)造人員負責(zé)質(zhì)量檢查,、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可,,不對乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負全部責(zé)任,。
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇十七
定作方:北京機電設(shè)備有限公司(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳?號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
承攬方:
公司(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳?號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產(chǎn)和經(jīng)營?的有限責(zé)任公司,,并需要加工?部件;
鑒于乙方是在?合法注冊的,,經(jīng)營范圍為?的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件,。
依據(jù)《民法典》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品?:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
二,、原材料提供:
1,、?甲方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數(shù)量為:?提供時間為:?年?月?日。
2,、?甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當進行檢驗,,并將確認情況書面通知甲方,。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當予以更換,、補齊,。
3、?乙方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數(shù)量為:?提供時間為::?年?月?日,。
4,、?乙方應(yīng)當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進行進行檢驗,,并將確認情況書面通知乙方,,由乙方在?日內(nèi)予以補正。
三,、技術(shù)資料及圖紙
1,、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方,。
2,、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應(yīng)當進行檢驗,。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當即時通知甲方;甲方應(yīng)當在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見,。
3,、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方,。
4,、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應(yīng)當進行檢驗,。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當于當日通知乙方。乙方應(yīng)當于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改,。
四,、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當符合?標準,。
2,、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,,由雙方代表當面封存樣品,,作為驗收的依據(jù)。(也可不約定此項目)
五,、加工成品驗收:
1,、本加工成品全部完工后,,乙方通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)當于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收,。
2,、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標準,,數(shù)量以合同規(guī)定為標準,。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,,甲方有權(quán)要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
4,、乙方加工成品交付后,甲方在?時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,,仍有權(quán)要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
六,、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于?年?月?日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,,地址為?,。甲方如指定北京市以外的交付地點,應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費用,。
2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
3、實際交付日期,,乙方自行送達的,,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準。
4,、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬,。
七,、報酬及支付:
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為:每件?元(或總報酬?元)
2,、報酬的支付采取以下?方式
a甲方應(yīng)于?年?月?日支付乙方?元,,于?年?月?日支付乙方?元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付,。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付?件時給付甲方?元,,乙方于收款時向甲方出具收據(jù),。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達到?元,,由乙方向甲方開具發(fā)票,,同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
八,、包裝要求及費用負擔(dān):由乙方負責(zé)包裝,,以加工產(chǎn)品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔(dān)。
九,、運輸及費用承擔(dān):
1,、?甲方提供材料的運輸由甲方負責(zé),運輸費用由甲方承擔(dān),。
2,、?加工成品的運輸由乙方負責(zé),運輸費用由?方承擔(dān),。
十,、乙方違約責(zé)任:
1、乙方逾期交付加工成品的,,每逾期交付一天,,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,,甲方有權(quán)解除合同,,乙方應(yīng)當返還甲方已經(jīng)支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實賠償,。
2,、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,甲方同意利用的,,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,,乙方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方?元違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,,乙方應(yīng)據(jù)實賠償,。
3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,甲方仍然需要的,,乙方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由乙方賠償。
4,、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,,由乙方賠償損失。
5,、乙方不能交付加工成品的,,應(yīng)向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
6,、由乙方負責(zé)送貨的,,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當負責(zé)修理,,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則甲方有權(quán)拒收。
十一,、甲方違約責(zé)任?:
1,、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔(dān),。給乙方造成損失的,,甲方應(yīng)當予以賠償。
2,、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延,。甲方并應(yīng)當償付乙方因停工待料的造成的損失,。
3、?甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金,。
十二、不可抗力:
1,、?在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損,、滅失的,,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但乙方應(yīng)當采取積極措施,,盡量減少損失。
2,、?如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,,不免除乙方責(zé)任,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任,。
3,、?在甲方遲延接受期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,,并賠償乙方因此造成的損失,。
十三、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,,應(yīng)協(xié)商解決,,如協(xié)商不成,通過如下第
種方式解決:
1,、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;
2,、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四、本合同未盡事宜,,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件,。
十五、本合同簽訂于北京市?區(qū)?,,由雙方授權(quán)代表簽字,,并加蓋公司印章后生效。
甲方:北京機電設(shè)備有限公司?乙方:?公司
授權(quán)代表:?授權(quán)代表:
年?月?日
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇十八
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
鑒于甲方擁有?資源,,乙方擁有?資源,,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,,甲,、乙雙方在平等、自愿的原則,經(jīng)友好協(xié)商,,就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見,,特簽訂本合同,以資信守,。
第1條?定義
除了本合同另有約定,,本合同的相關(guān)用語以如下定義為準:
1.1?“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物,。
1.2?“規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一個產(chǎn)品的各自規(guī)格,。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3?“機密信息”是本合同一方向另一方披露的,,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息,。機密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù)、研究,、發(fā)展,、產(chǎn)品、價格,、服務(wù),、員工、合約商,、市場計劃,、財務(wù)、合同,、法務(wù)或商務(wù)信息,。
1.4?“知識產(chǎn)權(quán)”是指所有知識產(chǎn)權(quán),包括但不限于著作權(quán),、商標權(quán),、專利權(quán),以及所有上述權(quán)利的注冊申請權(quán),,還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利,。
1.5?“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造、裝配和測試產(chǎn)品所必需的資料,、說明,、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南,以及其他涉及生產(chǎn),、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件,、指引及資料,不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方,。
第2條?定作物規(guī)格,、數(shù)量及質(zhì)量要求
定作物規(guī)格計量單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求技術(shù)標準其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫)?(¥?元)
第3條?原材料的規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量及提供辦法
3.1原材料規(guī)格及標準:
材料名稱規(guī)格,、型號單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求消耗定額其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫)?(¥?元)
3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應(yīng)于?年?月?日之前提供原材料,。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起?日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,,應(yīng)在收到原材料后?日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,,否則定作方有權(quán)解除本合同,,承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
□承攬方
承攬方應(yīng)于?年?月?日之前通知定作方對原材料進行檢驗,。定作方如對原材料有異議,,應(yīng)于檢驗完畢后?日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應(yīng)當對有異議的原材料調(diào)換,,否則定作方有權(quán)解除本合同,承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任,。
3.3?未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的,,由乙方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
第4條?技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>
4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由?于?年?月?日前提供,。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并及時通知定作方,,因此造成的損失,由定作方賠償,。
4.3承攬方對于承攬的工作應(yīng)當嚴格保密,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第5條?轉(zhuǎn)包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:?,。
(2)承攬方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé),。
5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,,要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任,。
第6條?定作方協(xié)助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術(shù)問題的說明:?。
2.現(xiàn)場的檢驗:?。
3.其他:?,。
第7條?交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品?□承攬方送交樣品?(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間:?年?月?日,。
自提樣品的地點:?。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間:?年?月?日,。
送交樣品的地點:?,。
送交樣品的方式:?(寫明是汽車、火車,、水運或其他方式),。
費用承擔(dān)方:?。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,。
7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運樣品時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提樣品的,,以承攬方通知的提取日期為準,,但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間,。
7.6定作方在收到樣品后的?天內(nèi)對樣品進行檢測,,并于收到樣品后的?天內(nèi)提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議,,則承攬方繼續(xù)履行本合同,。
如定作方對樣品提出異議,承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工,。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任,。
第8條?交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物?□承攬方送交定作物?(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間:?年?月?日,。
自提定作物的地點:?。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間:?年?月?日,。
送交定作物的地點:?,。
送交定作物的方式:?(寫明是汽車、火車,、水運或其他方式),。
費用承擔(dān)方:?。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,,定作方承擔(dān)因此多支出的費用,。
8.3驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,,包括?。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工,,如承攬方在完成加工后,,材料仍有剩余,應(yīng)及時返還,。
8.6.1返還時間:?,。
8.6.2返還方式:?。
8.6.3費用承擔(dān)方:?,。
第9條?交(提)定作物的驗收標準
9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2定作方應(yīng)當在收貨后?日內(nèi)驗收承攬方交付的定作物,,并提出異議。如在?日內(nèi)未提出異議,,則視為驗收合格,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質(zhì)量保證期,,參見12.2條款,。
9.3如當事人雙方對定作物質(zhì)量存在爭議:
雙方如果對產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應(yīng)當委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對爭議事項進行鑒定,。如果一方拒絕委托鑒定的,,另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結(jié)果對其不利的一方承擔(dān),。
第10條?包裝要求及費用負擔(dān)
10.1定作方對承攬方的包裝要求:?(應(yīng)具體寫明包裝方式,、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等),。
10.2費用負擔(dān)方:?,。
第11條?風(fēng)險負擔(dān)
11.1定作物風(fēng)險負擔(dān)
雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移,并由定作方承擔(dān)定作物毀損,、滅失的責(zé)任,。交(提)定作物日期的規(guī)定,,參見合同8.4條款。
11.2原材料風(fēng)險負擔(dān)
定作方提供原材料的,,交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移,。在合同履行期內(nèi),如因不可抗力致使原材料破損或滅失,,不利后果由定作方承擔(dān),。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,定作方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條?承攬方的保證及瑕疵擔(dān)保責(zé)任
12.1承攬方保證:
12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求,、技術(shù)標準,。
12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán)、抵押權(quán),、擔(dān)保權(quán)和其他債權(quán);
12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密,。
12.2雙方確定質(zhì)量保證期,自定作物交付之日起算,,期限為?個月,。
12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,承攬方負責(zé)修復(fù)或退換,,承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費用,。)并承擔(dān)定作方的實際損失,。
12.2.2承攬方應(yīng)當在收到該通知之日起?個工作日內(nèi)對瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進行更換、維修或退款,。
12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,,定作方?jīng)Q定對產(chǎn)品進行召回的,如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因?qū)е?,則承攬方應(yīng)當按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進行退換或者維修,,并承擔(dān)因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題的,,承攬方仍應(yīng)當為召回作提供全方位的支持,,并收取成本費用和適當?shù)姆?wù)費用。
第13條?報酬的結(jié)算
13.1合同價款總額:人民幣(大寫)?(¥?元),。
(本合同價款已包括稅款,、人工、材料,、機械,、運雜費,、包裝、安裝,、調(diào)試,、檢測、探傷,、現(xiàn)場的試拼,、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用,。)
13.2支付方式:
(1)首筆款:¥?元(合同總金額的?%),,作為預(yù)付款,于本合同簽訂后的?個工作日內(nèi)支付;
(2)第二筆款:¥?元(合同總金額的?%),,于?年?月?日前支付;
(3)第三筆款:¥?元(合同總金額的?%),,于?后的五個工作日內(nèi)支付;
(4)第四筆款:¥?元(合同總金額的?%),于?甲方驗收通過后的?五個工作日內(nèi)支付,。
(5)尾款:¥?元(合同總金額的?%),,于?質(zhì)保期滿后的?五?個工作日內(nèi)支付。
13.3指定收款賬號:
指定收款賬號:
開戶行:
戶名:
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇十九
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
(加工定作物品,,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,,并妥為保存,,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作人檢驗,。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作,、修理,、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊,。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作人;定作人應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并及時通知定作人,,因此造成的損失,由定作人賠償,。2.承攬人對于承攬的工作,,如果定作人要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。3.定作人應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。)
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。2.定作人應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作,。驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,,應(yīng)當由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作人使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬人負責(zé)修復(fù)或退換,。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準,,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算,。)
第八條 包裝要求及費用負擔(dān)
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔(dān)
________________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,定作人可向承攬人交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金,承攬人不履行合同的,,應(yīng)當雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,,定作人可向承攬人給付預(yù)付款,。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,,等等,。)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作人同意利用的,,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應(yīng)當負者修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償,。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作人仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。
三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬人應(yīng)當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,,由承攬人賠償損失,。
四、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補交等),應(yīng)當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金,。)以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金,。
未經(jīng)定作人同意,,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收,。
五,、不能交付定作物或不能完成工作時,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金,。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時,,應(yīng)當償付定作人實際支付的保管,、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八,、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,應(yīng)當償付定作人因此造成的損失,。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換,、補齊的,,由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十,、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作人要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條 定作人的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬犬因此造成的損失,。
二,、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,承攬人有權(quán)解除合同,,定作人應(yīng)當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當償付承攬人停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時,,承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時,,定作人還應(yīng)補償不足部分,,如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬人的損失,。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,,按酬金總額的1%償付違約金。
六,、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失時,承攬人在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作人應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬人由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,、仲裁,,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效,,合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,,交________(如經(jīng)鑒證或公證,,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日訂
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇二十
合同編號:_____________
甲方:___________________?乙方:___________________
法定代表人:_____________?法定代表人:_____________
聯(lián)系電話:_______________?聯(lián)系電話:_______________
定作方委托承攬方加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條?加工成品
第二條?加工成品質(zhì)量要求
第三條?原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,,定作方有權(quán)要求重作,、修理、減少價款或退貨,。
2.(用定作方原材料完成工作的,,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條?技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。
第五條?價款或酬金
價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條?驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準,。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換,。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。
第七條?交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算,。
第八條?包裝要求及費用負擔(dān)
第九條?運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條?結(jié)算方式及期限
第十一條?其他約定
第十二條?承攬方的違約責(zé)任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,,應(yīng)當按質(zhì)論價,,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三,、未按合同規(guī)包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,由承攬方賠償損失,。
四,、逾期交付定作物(包括返修、更換,、補交等),,應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收,。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金,。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。
七,、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條?定作方的違約責(zé)任
一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失,。
二、中途廢止合同,,屬承攬方提供原村料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金,。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十四條?不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條?糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,,向長春仲裁委員會申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。
甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章)________________
授權(quán)代理人(簽字):_______?授權(quán)代理人(簽字):___________
住址:_____________________?住址:______________________
聯(lián)系電話:_________________?聯(lián)系電話:__________________
開戶銀行:_________________?開戶銀行:__________________
賬號:_____________________?賬號:______________________
_________年____月____日?_________年______月____日
簽訂地點:__________________?簽訂地點:__________________
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇二十一
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同遵守。
第一條加工成品
│品名│規(guī)格(長,,寬,,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
│玻璃柜臺│130×40×90│件│120││
│塑料臺面柜臺│180×100×95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
│玻璃臺面柜臺│180×100×95│件│20││
│棉布貨架│180×40×200│件│10││
│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5││
│小百貨貨架│180×50×200│件│80││
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳,。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做,。
三,、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,,堅固,、表面必須平整光滑,木材無形變,,翹曲,,撥縫,松榫,;塑料面要求平直,,整齊,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象,;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,,平直,,安裝方便。
四,、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當面封存樣品,,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供,。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當及時通知乙方,;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并通知乙方,。因此造成的損失,,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元,。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,,數(shù)量以合同規(guī)定為標準,。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明,。
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗收合格,,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準,;每件包裝費均按4元計算,共計980元,,全部費用由乙方負擔(dān),。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)運輸,每件運輸費用均按2元計算,,共計490元,,全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失,,由甲方負責(zé),。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元),。甲方不履行合同時,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還,。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,;不同意利用的,,甲方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償,。
三,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失,。
四,、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五,、甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六,、由甲方負責(zé)送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責(zé)修理,,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失,。
二,、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金,。
三,、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失,。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金。
五,、乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
六,、乙方如變更交付定作物的地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決,;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效,。
本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份,。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇二十二
附:加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│規(guī)格(長,寬,,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺
│130x40x 90
│件│120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺
│180x100x95
│件│10│其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺
│180x100x95
│件│20│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 x40x200
│件│10│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180x80x 200
│件│5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180x50x 200
│件│80│
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,,堅固、表面必須平整光滑,,木材無形變,,翹曲,撥縫,,松榫,;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,,保證方正,,平直,安裝方便.
四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當面封存樣品,,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當及時通知乙方,;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并通知乙方.因此造成的損失,,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,,驗收合格,,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準,;每件包裝費均按4元計算,,共計980元,全部費用由乙方負擔(dān).
第九條運輸辦法及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)運輸,,每件運輸費用均按2元計算,,共計490元,全部費用由乙方負擔(dān).運輸造成的損失,,由甲方負責(zé).
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗收合格后,,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當按質(zhì)論價,;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,,甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責(zé)送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金.
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
六,,乙方如變更交付定作物的地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃*新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
賬戶:
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
賬戶:
一九八五年一月二十五日
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇二十三
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工_________,,雙方本著互惠互利,,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一,、甲方權(quán)利和義務(wù)
2,、甲方對乙方產(chǎn)品負責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。
二,、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,,自愿購買材料,。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責(zé),。
2,、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,,如私自組織人員加工,,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,,否則按違約處理,。
二、違約條款
1,、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金,。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金,。
四、本合同有效期 月,,200 年月 日起至200 年月 日止,。
本合同期瞞后,乙方申請,,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同,。
五、本合同一式兩份,,并有驗收標準為合同附件,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
_______年_______月_______日
供方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
根據(jù)《_____》規(guī)定,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,以資共同信守,。
一,、品名、規(guī)格,、數(shù)量,、價格、交提貨日期
二,、質(zhì)量標準,、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四,、交(收)貨方法,、地點及運雜費負擔(dān):
五、貨款結(jié)算時間及方法:
六,、包裝要求及包裝物回收辦法,、費用負擔(dān):
七、經(jīng)濟責(zé)任:
八,、其他:
九,、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,,可免予承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任,。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效,。任何一方不得擅自修改或終止,,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,,另立協(xié)議方可有效,,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一,、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,,雙方都有權(quán)按《_____》有關(guān)規(guī)定,向合同_____機關(guān)提出書面申訴,,要求調(diào)解,、_____處理。
十二,、本合同正本兩份,,雙方各執(zhí)一份,副本____份,,送雙方業(yè)務(wù)主管部門,、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份,。
十三,、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,,現(xiàn)簽訂本合同,,以資共同信守。
一,、定作物品名,、規(guī)格、數(shù)量,、價格,、交提貨日期:
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交(收)貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標準:
1,、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.
2,、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工,。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量,、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收,。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求,。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,,定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任,。
四、包裝要求及費用負擔(dān):定作物由承攬方負責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準,,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五,、交貨(運輸)時間,、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,,由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù),,運費由定作方自行承擔(dān)。承攬方將定作物交付承運人后,,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,,定作物所有風(fēng)險由定作方承擔(dān),。
2,、時間要求:交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,,應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢?,并且取得對方同意?/p>
委托承運人運輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為準,。
六,、預(yù)付款要求:定作方應(yīng)于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),,該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款,。
七、定作款結(jié)算辦法及期限:
1,、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2,、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有,。承攬方可對定作物行使留置,、處分等權(quán)利。
八,、違約責(zé)任:
第一點:定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種,、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,,應(yīng)償付承攬方因此造成的損失,,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣,。
(2)中途解除合同的,,定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3) 未按合同規(guī)定日期付款的,,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外,,每延期一天,還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金,。
(4)無故拒絕接收定作物的,,應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失,
(5)錯填到貨地點或接貨人的,,或者變更交付定作物地點或者接收人的,,應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責(zé)任
(1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,,承攬方應(yīng)照數(shù)補交,,否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,,應(yīng)重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費用 ;
(3) 承攬方無故提前交定作物的,,除非取得定作方同意,,否則定作方有權(quán)拒收。
(4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,,除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,,并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
九,、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議,,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,,任何一方均可向_________市人民法院起訴,。
十、如需提供擔(dān)保,,雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書,,作為本合同附件。
十一,、因生產(chǎn)特殊性,,定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動,,在交付時間上有±__天的浮動。
十二,、本合同履行過程當中,,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,,與本合同具有同等法律效力,。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,,雙方各執(zhí)一份,,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________電話:_______
地址:________地址:_______
開戶銀行:______開戶銀行:_____
帳號:________帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
加工承攬合同民法典 加工承攬合同印花稅稅率篇二十四
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,,租用乙方演出器材設(shè)備,,根據(jù)《_____》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),,經(jīng)雙方協(xié)商一致,,簽訂本合同。
第一條 承攬甲方活動的項目
1,、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置,;
2、燈光,、音響,、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作;
3,、活動所需設(shè)備和物品的運輸,、裝卸,;
4,、活動現(xiàn)場的錄像。
第二條 租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱:__________,。
租賃用途:____________,。
使用時間:_____年____月____日。
安裝時間:_____年____月____日____時,。
安裝地點:___________________,。
拆卸時間:_____年____月____日____時。
第三條 租賃設(shè)備的運輸與操作
租賃設(shè)備的進退場調(diào)試安裝,、操作由乙方承擔(dān),。
第四條 租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi),,乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,,甲方下達合理,、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣,,按甲方規(guī)定的時間,,合同的標準保質(zhì)保量完成。
2,、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時間,,合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費用自負),,確保演出正常使用,。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,,損失由甲方自負,。
4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地,,提供電源,,演出期間確保電路暢通,如發(fā)生事故,,由甲方負責(zé),。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作,、因打架,、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負責(zé)(由乙方造成的原因除外)。
2,、夜間值班,,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
第六條 合同金額及付款方式
1,、合同總價款為人民幣_______元(大寫:人民幣:________整),。
2、合同簽訂當日,,甲方支付乙方定金合同總額_________%,,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整)。余額演出_______個工作日結(jié)清,。
第七條 雙方責(zé)任
1,、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費用,。
2,、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費用。
3,、本著高度負責(zé),,長期合作的精神,,乙方保證按合同約定的器材明細表及節(jié)目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果,。
4,、乙方如有器材變動,應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意,。
第八條 其他
1,、對本合同內(nèi)容的任何修改、補充或變更須采用書面形式,,經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效,。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分,。
2,、本合同履行中,雙方如有爭議,,可協(xié)商解決,,協(xié)商不成可提交_________委員會_____。
3,、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,,合同一式兩份,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,,具有同等法律效力。
4,、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決,。
甲方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日