隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多,，正常情況下,，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
加工承攬合同印花稅稅率篇一
甲方： 乙方：
地址： 地址：
郵編： 郵編：
電話： 電話：
法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）：
開戶行： 開戶行：
賬戶： 賬戶
甲乙雙方為攜手合作,，促進發(fā)展,，滿足利益，明確責任,，依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際,，協(xié)商一致,，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：品種或項目,、規(guī)格型號,、數(shù)量、單價,、金額,、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價總金額
合計
加工承攬合同印花稅稅率篇二
合同編號：
定作人：
承攬人：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
第一條加工物
加工物名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 報酬
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第二條承攬人提供的材料
材料名稱 商標 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 計量單位 數(shù)量 質(zhì)量 材料費
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法,、時間及提出異議期限： ,。
第四條定作人提供技術資料,、圖紙樣品,、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 ,。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術要求不合理的,，應在 日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內(nèi)答復,。
第六條定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是： ,。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求： 。
第八條定作物的技術標準,、質(zhì)量要求： ,。
第九條定作物的包裝要求及費用負擔： 。
第十條定作物的交付方式,、期限及地點： ,。
第十一條定作物的驗收、方法,、期限及地點： ,。
第十二條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件： 。
第十三條定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) ,。
第十四條結算方式及期限： ,。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物,。
第十六條本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同,，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十七條違約責任： ,。
違約金或損失賠償額計算方法： ,。
第十八條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可以由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁,。
(二)依法向 人民法院起訴。
第十九條其他約定事項： ,。
定作人： 承攬方：
定作人(章)： 承攬人(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
經(jīng)辦人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
稅號： 稅號：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日
加工承攬合同印花稅稅率篇三
（????）加字?????號
定作方（甲方）：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
承攬方（乙方）：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
簽定日期?：____________________
經(jīng)雙方協(xié)商,，遵照《中華人民共和國經(jīng)濟法同法》及有關規(guī)定、鑒定本加工承攬合同,，并嚴肅地履行,。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料：
原材料品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
日期
成品單位耗用量?
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_______________________
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法：_____________________
3.交貨地點及運輸辦法,、運雜費用和負擔：_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,，合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,。如一方提出修改或停止執(zhí)行，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,，方能生效,，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元,，如由此而造成了損失則應賠償損失,。
加工承攬合同印花稅稅率篇四
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同，共同遵守,。
第一條加工成品
│品名│規(guī)格（長,，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│
│玻璃柜臺│130×40×90│件│120││
│塑料臺面柜臺│180×100×95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
│玻璃臺面柜臺│180×100×95│件│20││
│棉布貨架│180×40×200│件│10││
│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5││
│小百貨貨架│180×50×200│件│80││
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一,、材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳。
二,、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做,。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結構必須嚴密，堅固,、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲,，撥縫,，松榫；塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象,；玻璃位置以圖紙標示為準,，保證方正，平直,，安裝方便,。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù),。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方,；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作,，并通知乙方。因此造成的損失,，由乙方賠償,。
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準,。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明,。
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交（提）貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格,，辦理交接手續(xù),。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準,；每件包裝費均按4元計算,，共計980元，全部費用由乙方負擔,。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸,，每件運輸費用均按2元計算，共計490元,，全部費用由乙方負擔,。運輸造成的損失，由甲方負責,。
第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）。甲方不履行合同時,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,，把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應當按質(zhì)論價；不同意利用的,，甲方應當負責修理或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權拒收,，由此造成的損失由甲方賠償。
二,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的,，有權解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償。
三,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失。
四,、甲方逾期交付定作物的,，應當向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金,。
五、甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金,。
六、由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權拒收,。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失,。
二,、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金,。
三,、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應當償付甲方因停工待料的損失,。
四,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金,。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失,。
六、乙方如變更交付定作物的地點,，應承擔因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任,。但甲方應當采取積極措施,，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除甲方責任,；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任,，并賠償甲方因此造成的損失,。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決,；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效,。
本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處,，縣物價局,，縣建設銀行各存一份。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
加工承攬合同印花稅稅率篇五
定作方：北京機電設備有限公司(以下簡稱甲方)
法定代表人：
住所：
郵編：
聯(lián)系電話：
開戶銀行：
帳?號：
委托代理人：
身份證號：
住所：
郵編：
聯(lián)系電話：
承攬方：
公司(以下簡稱乙方)
法定代表人：
住所：
郵編：
聯(lián)系電話：
開戶銀行：
帳?號：
委托代理人：
身份證號：
住所：
郵編：
聯(lián)系電話：
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,，生產(chǎn)和經(jīng)營?的有限責任公司,，并需要加工?部件;
鑒于乙方是在?合法注冊的，經(jīng)營范圍為?的公司,，具備承攬加工的資質(zhì)和條件,。
依據(jù)《民法典》及中華人民共和國其他相關的法律法規(guī),，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同,。
一,、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品?：
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
二、原材料提供：
1,、?甲方提供的原材料為：?規(guī)格為：?數(shù)量為：?提供時間為：?年?月?日,。
2、?甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,，并將確認情況書面通知甲方,。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換,、補齊。
3,、?乙方提供的原材料為：?規(guī)格為：?數(shù)量為：?提供時間為：：?年?月?日,。
4、?乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗,。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在?日內(nèi)予以補正,。
三,、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,，應當在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術資料及圖紙交付乙方,。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,，乙方應當進行檢驗,。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復,，提出修改意見,。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,，應當在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術資料及圖紙交付甲方,。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,，甲方應當進行檢驗,。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當于當日通知乙方,。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改,。
四,、質(zhì)量要求：
1、乙方加工產(chǎn)品應當符合?標準,。
2,、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù)。(也可不約定此項目)
五,、加工成品驗收：
1,、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收,。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收,。
2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和封存樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
3,、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,，甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,，有權要求乙方賠償損失,。
4、乙方加工成品交付后,，甲方在?時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,，仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,，有權要求乙方賠償損失,。
六、加工成品交付：
1,、乙方應于?年?月?日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,，地址為?。甲方如指定北京市以外的交付地點,，應承擔乙方因此而多支出的費用,。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須事先與對方達成書面協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實際交付日期,，乙方自行送達的,，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準。
4,、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬,。
七,、報酬及支付：
1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件?元(或總報酬?元)
2,、報酬的支付采取以下?方式
a甲方應于?年?月?日支付乙方?元,，于?年?月?日支付乙方?元，余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付,。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付?件時給付甲方?元,，乙方于收款時向甲方出具收據(jù),。收據(jù)作為雙方結算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達到?元,，由乙方向甲方開具發(fā)票，同時收回相應款額的收據(jù),。
八,、包裝要求及費用負擔：由乙方負責包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔,。
九,、運輸及費用承擔：
1、?甲方提供材料的運輸由甲方負責,，運輸費用由甲方承擔,。
2、?加工成品的運輸由乙方負責,，運輸費用由?方承擔,。
十、乙方違約責任：
1,、乙方逾期交付加工成品的,，每逾期交付一天，按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金,。逾期交付超過60天,，甲方有權解除合同，乙方應當返還甲方已經(jīng)支付的報酬，并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實賠償,。
2,、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品，甲方同意利用的,，應當按質(zhì)論價;不同意利用的,，乙方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方?元違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,，乙方應據(jù)實賠償。
3,、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，甲方仍然需要的，乙方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償,。
4,、因乙方包裝不善造成定作物毀損的，由乙方賠償損失,。
5,、乙方不能交付加工成品的，應向甲方償還交付部分報酬,，并支付該部分報酬的30%作為違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據(jù)實賠償,。
6,、由乙方負責送貨的，如運輸中造成加工成品損壞,，乙方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則甲方有權拒收,。
十一,、甲方違約責任?：
1、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,，由此造成的乙方交付遲延，損失由甲方自行承擔,。給乙方造成損失的,，甲方應當予以賠償。
2,、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,，對延遲提供的期間，乙方交付成品的日期得以順延,。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失,。
3、?甲方延遲付款的,，就所延遲付款的部分,，每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二,、不可抗力：
1,、?在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損,、滅失的,，乙方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任,。但乙方應當采取積極措施,，盡量減少損失。
2,、?如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,，不免除乙方責任，乙方應承擔不能交付的違約責任,。
3,、?在甲方遲延接受期間發(fā)生的,，甲方應當承擔責任,，并賠償乙方因此造成的損失。
十三,、合同爭議的解決：
雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,，應協(xié)商解決，如協(xié)商不成,，通過如下第
種方式解決：
1,、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四,、本合同未盡事宜,，雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市?區(qū)?,，由雙方授權代表簽字,，并加蓋公司印章后生效。
甲方：北京機電設備有限公司?乙方：?公司
授權代表：?授權代表：
年?月?日
加工承攬合同印花稅稅率篇六
定作人：
簽訂地點：
承攬人：
簽訂時間：_______年_______月_______日
第一條 加工物,、數(shù)量,、報酬、交貨期限
加工物規(guī)格計量,、報酬,、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號單位,、單價金額合計
合計人民幣金額（大寫）：
（注：空格如不夠用,，可以另接）
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準,、時間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術標準,、質(zhì)量要求：
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間,、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復,。
第九條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點：
第十一條 加工物的檢驗標準,、方法,、地點及期限：
第十二條 報酬的結算方式及期限：
第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）元。
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,，承攬人（是/否）可以留置加工物,。
第十六條 違約責任：
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決,；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
（一）提交_____委員會_____,；
（二）依法向人民法院起訴,。
第十八條 其他約定事項：
定作人（章）：
承攬人（章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：鑒（公）證機關（章）
賬號：
賬號：
經(jīng)辦人：
編碼：
編碼：
監(jiān)制部門：
印制單位：
加工承攬合同印花稅稅率篇七
在日常生活中，如果合同中沒有以承攬人,、定作人指稱雙方當事人,，也不影響對其法律性質(zhì)的認定。 承攬合同的承攬人可以是一人,，也可以是數(shù)人,。在承攬人為數(shù)人時,，數(shù)個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定,，共同承攬人對定作人負連帶清償責任,。以下是小編為大家精心準備的：3篇加工承攬合同模板。歡迎參考閱讀!
加工承攬合同模板一
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽,，并妥為保存,，作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量,，質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,，定作方有權要求重作，修理,，減少價款或退貨,。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應按合同規(guī)定的時間,，數(shù)量，質(zhì)量,，規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的,，應立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條 技術資料,，圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品,。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等,。)
第五條 價款或酬金價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。)
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換,。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條其他如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的，無權請求返還定金,。承攬方不履行合同的,，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,，經(jīng)當事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的,，應當負責修整或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償,。
三,、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失,。
四、逾期交付定作物,，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權拒收,。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時,，應當償付定作方實際支付的保管,，保養(yǎng)費。
七,、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,、應當償付定作方因此造成的損失,。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量,，數(shù)量承擔責任,。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權拒收,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任,。
第十三條 定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失,。
二,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金,。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權解除合同,，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,，應當賠償承攬方的損失,。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,、無故拒絕接收定作物,，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔因此而多支出的費用,。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施,，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自一九____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份,。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
加工承攬合同模板二
訂立合同雙方：
承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守,。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規(guī)格(長，寬,，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
一,、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳,。
二,、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三,、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫、肩角結構必須嚴密,，堅固,、表面必須平整光滑，木材無形變,，翹曲,，撥縫，松榫;塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,，保證方正,，平直，安裝方便,。
四,、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù),。
第三條 原材料由甲方提供,。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作,，并通知乙方。因此造成的損失,，由乙方賠償,。
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準,。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明,。
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格，辦理交接手續(xù),。
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝,，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元,，全部費用由乙方負擔,。
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元,，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,，由甲方負責,。
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元),。甲方不履行合同時,，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款,。乙方不履行合同的,，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還,。
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收,，由此造成的損失由甲方賠償,。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償。
三,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失。
四,、甲方逾期交付定作物的,，應當向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金,。
五、甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金,。
六、由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權拒收,。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失。
二,、乙方如中途廢止合同,，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三,、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失,。
四,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金,。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失,。
六、乙方如變更交付定作物的地點,，應承擔因此而多支出的費用,。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關部門證明后,，可免予承擔違約責任,。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任,，并賠償甲方因此造成的損失,。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,，或向合同管理機關申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處,，縣物價局，縣建設銀行各存一份,。
甲方：縣木具廠(蓋章)
代表人：黃*新(簽名)
地址：七都鎮(zhèn)
電話：66.8971
開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
賬戶：
乙方：縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：縣支行
賬戶：
加工承攬合同模板三
合同編號：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經(jīng)充分協(xié)商,，簽訂本合同，共同信守,。
1.品名(或項目),、數(shù)量及價款：
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│
││ │││單價│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣： )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：
(1)甲方向乙方提供部分：
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號,、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質(zhì)量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產(chǎn)地│型號,、規(guī)格│質(zhì)量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及質(zhì)量、技術標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔),、地點：_____
6.驗收標準,、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時間,、方法：________
8.結算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商,。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
││定作方│承攬方│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│地址│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電話│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電掛│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開戶銀行及帳號│ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位│
││
│ (蓋章)(蓋章) │
└──────────────────────────────────┘
加工承攬合同印花稅稅率篇八
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條加工物、數(shù)量,、報酬,、交貨期限
加工物｜規(guī)格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計
合計人民幣金額（大寫）：
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條定作人提供的材料
材料｜規(guī)格｜計量
數(shù)量｜質(zhì)量｜提供日期｜消耗定額
名稱｜型號｜單位
（注：空格如不夠用,，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準,、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求：
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料,、圖紙的時間,、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,，在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復。
第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作,。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準,、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元,。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決,；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿_____委員會_____,；
（二）依法向人民法院起訴,。
第十八條其他約定事項：
定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：
定作人（章）：承攬人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關（章）
賬號：賬號：經(jīng)辦人：
編碼：編碼：_______年_______月_______日
監(jiān)制部門：印制單位：
加工承攬合同印花稅稅率篇九
合同編號：
發(fā)包方：永寧縣教育體育局（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),，按省局要求,，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,，此項承攬合同雙方本著平等,、公平、互惠的原則,，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作,、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的,。
第二條：制作書架的數(shù)量,、規(guī)格、價格（價款單位：每個/人民幣元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,，該結算價格含：包工,、包料、包裝運輸,、安裝費,、及其他相關的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1,、書架安裝后穩(wěn)定,、可靠，空間利用充分,。
2,、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書,。
3,、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ，規(guī)格型號：高_________年 月 日前全部交貨,。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置,，并安裝完畢,。
③、包裝運輸：乙方在交貨時,，應對成品進行包裝,，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負責保修,。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務
①,、乙方對制作的書架進行安裝；
②,、經(jīng)乙方安裝的書架,，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的,，乙方應在 日內(nèi)予以整改,，不予整改、或兩次整改不合格的,，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用,，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
④,、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護,。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①,、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi)，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的預付款,。
②,、乙方交貨后 5日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款,，累積達到合同標的額的60％,。
③、乙方按期安裝完畢,，并經(jīng)甲方驗收合格后 5日內(nèi),，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％,。
④,、剩余的合同標的額 0％價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方,。
第八條：甲方違約責任
①,、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金,；
②,、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外,，應向乙方支付 ‰的違約金,。
第九條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,，隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料,、以次充好等,，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金,；
②,、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉包或分包,，甲方有權終止合同,，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔；
③,、乙方未按合同要求的時間交付書架,，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金,。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,，作為本合同爭議的解決方式。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭議,，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，提交邯鄲_____委員會_____,；
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,，由當事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的，依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
第十一條：附則
①,、本合同一式四份，甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②,、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效,，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力,。
發(fā)包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人： 經(jīng) 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
編碼： 編碼：
_______年_______月_______日
加工承攬合同印花稅稅率篇十
訂立合同雙方：???
承攬人：______________________________??????????
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。
第一條??加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規(guī)格：________________________
單位：________________________
數(shù)量：________________________
備注：________________________
第二條??加工成品?質(zhì)量要求
（加工定作物品，需要封存樣品的,，應當由雙方代表當面封簽,，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條??原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量
________________________________________________________________________
（1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作人檢驗,。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作人有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作人應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。）
第四條??技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
（1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人,；定作人應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作,，并及時通知定作人，因此造成的損失,，由定作人賠償,。2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密,，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等,。）
第五條??價款或酬金
___________________________________________________________________
（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。）
第六條??驗收標準和方法
________________________________________________________________________
（1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。2.定作人應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作,。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作人使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬人負責修復或退換,。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量）監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條??交貨的時間和地點???
________________________________________________________________________
（1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議；并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準,，自提定作物的,，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,，必須留給定作人以必要的途中時間,；雙方另有約定的,，按約定的方法計算,。）
第八條??包裝要求及費用負擔???
____________________________________________________________
第九條??運輸辦法及費用負擔???
________________________________________________________________________
第十條??結算方式及期限???
________________________________________________________________________
第十一條??其他???
________________________________________________________________________?????
（如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金,，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的，無權請求返還定金,，承攬人不履行合同的,，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,，經(jīng)當事人雙方約定,，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金,；有余款的可以請求返還，等等,。）?
加工承攬合同印花稅稅率篇十一
買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人,，買受人支付價款的合同。加工承攬合同,，是承攬人按照定作人的要求完成工作,，交付工作成果，定作人給付報酬的合同,。承攬合同一般來說包括加工合同,、定作合同、修理合同,、復制合同,、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備,、技術,、材料和勞力，應定作人的特殊要求制作成品,，定作人接受成品并支付報酬的合同,。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆,。
一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標準,。
法律之所以區(qū)分各種有名合同,，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定，原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同,。首先,，從實體法即《_____》的規(guī)定來看，雖然二者具有相似性,，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別：比如_____規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督,、檢查權，定作人有單方改變定作方案的權利,，有單方要求承攬人停止加工行為的權利,，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,，也就是讓定作人控制整個加工過程,，反過來也就是說，只有定作人控制整個加工過程的`合同,，法律才確認其為承攬合同,。從合同當事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程,、而相關商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進行必要控制時,，雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實中,，即便有的合同作了諸如“留置權”的約定,，但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要控制,，則不論雙方在合同中如何約定留置權,，都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,，從訴訟程序法來看,。最高法在關于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,，做如此規(guī)定,，是為了達到最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權的制度構建,，使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地,，以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程,，審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行,。從這一方面來看,，說明法院系統(tǒng)亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是,，不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同,。
由此可見，二者的區(qū)別關鍵在于：在承攬合同中,，定作人注重的是對生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督,；如果一個合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的控制權，而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分,，則該合同應屬于承攬合同,，反之則屬于買賣合同。
二,、其他具體區(qū)別：
1、買賣合同以轉移所有權為目的,，出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權,；承攬合同以完成一定工作為目的，轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務,。
2,、在買賣合同中，雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物,；在承攬合同中,，雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。
3,、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物,；承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。
4,、買賣合同的標的物可以是種類物，也可以是特定物,；承攬合同的標的物是一種工作成果,，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能,。
5,、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時可以解除合同,；而買賣合同的當事人并無此權利,。
6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險,，可由買受人承擔,，也可以由出賣人承擔,。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險,。 因此,，實務中最重要的是審查該合同有無意在強調(diào)標的物的接受人對生產(chǎn)進行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權,、是不是享有單方設計變更權或終止定作權,。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要控制,，如果沒有體現(xiàn)對生產(chǎn)過程的控制,，應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同,。
加工承攬合同印花稅稅率篇十二
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。
第一條加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的,，應當由雙方代表當面封簽,，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,，數(shù)量,，質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作,，修理,，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量,，質(zhì)量,，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術資料,，圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品,。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等,。)
第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。)
第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準,。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。)
第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,，無權請求返還定金,。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款,。承攬方不履行合同的,，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款,。定作方不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等,。)
第十二條承攬方的違約責任：
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應當按質(zhì)論價;不同意利用的,，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同,，因此造成的損失由承攬方賠償,。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的,，由承攬方賠償損失,。
四、逾期交付定作物,，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權拒收,。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時,，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費,。
七,、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量,，數(shù)量承擔責任,。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權拒收,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失,。
二、中途廢止合同,，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金,。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,，應當賠償承攬方的損失,。
五、超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施,，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,，應由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份,。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
加工承攬合同印花稅稅率篇十三
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人：（以下簡稱甲方）
定作人法定代表（負責）人：簽約人：
定作人承辦單位： 聯(lián)絡人： 聯(lián)系電話：
定作人機構地址：傳真電話：
承攬人：（以下簡稱乙方）
承攬人法定代表（負責）人：簽約人：
承攬人營業(yè)執(zhí)照：生產(chǎn)報刊亭許可證明：
承攬人機構地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：
銀行開戶許可證： 開戶行： 賬戶：
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關法律,、法規(guī)，按省局要求,，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,，此項承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,，訂立如下合同條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量,、規(guī)格,、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）
1、
2,、
3,、
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,，該結算價格含：包工,、包料,、包裝運輸,、安裝費,、及其他相關的稅費,。
第三條加工,、制作與安裝,、要求
1,、 報刊亭安裝后穩(wěn)定,、可靠，空間利用充分,，使用面積不小于_____平米,。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,，結構采用不銹鋼柱,、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%,，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設圖書報刊架,。附件包括：推拉窗,、電源接線板,、電表一塊，藍色陽光板封頂,，并有通風口一處,。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格,、材質(zhì)）制作成品后,，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn),。
②,、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗 ,。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①,、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②,、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置,，并安裝完畢。
③,、包裝運輸：乙方在交貨時,，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,，如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
①,、乙方對制作的報刊亭進行安裝,；
②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,，必須經(jīng)甲方驗收,，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內(nèi)予以整改,，不予整改,、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ ％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）,；
④,、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式,、期限及安裝費用
①,、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的預付款,。
②、乙方交貨后15日內(nèi),，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款,，累積達到合同標的額的60％。
③,、乙方按期安裝完畢,，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35％的價款,，累積達到合同標的額的95％,。
④、剩余的合同標的額 5％（_____元）價款,，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,，一次性撥付乙方,。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,，甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金,；
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,，每逾期一天,，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金,。
第九條乙方違約責任
①,、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料、以次充好等,，甲方除按質(zhì)論價外,，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；
②,、乙方不得以任何方式轉包或分包,，如發(fā)現(xiàn)轉包或分包，甲方有權終止合同,，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔,；
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,，每逾期一天,，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金,。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式,。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的,，提交邯鄲_____委員會_____；
②,、因履行本合同發(fā)生的爭議,，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，依法向人民法院起訴,。
第十一條附則
①、本合同一式四份,，甲,、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②,、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,，口頭通知無效,，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出
補充條款為準,，補充條款與本合同具有同等效力,。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：簽約日期： 年 月
加工承攬合同印花稅稅率篇十四
承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同,，共同信守執(zhí)行,。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間,、檢驗標準與方法,、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點,、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、價款等及圖紙,、技術資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間,、地點、包裝,、檢驗方法,、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元,；乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元,。乙方不履行合同的，無權請求返還定金,。甲方不履行合同的,，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款,。乙方不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還,。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價,；不同意利用的,，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任,；經(jīng)過修整或調(diào)整后,，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償,。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理,；乙方不再需要的，有權解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償,。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失,。
4.甲方逾期交付定作物,，應當向乙方償付違約金,，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金,。
5.甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6.由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權拒收,。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金,。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應當償付甲方因停工待料的損失,。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金,。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失,。
6.乙方如變更交付定作物地點,，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
（一）甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權簽署并有能力履行本合同,。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,，任何法院,、_____機構、_____或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同,。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時，任何法院,、_____機構,、_____或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行為,。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密,。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容,。但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年,。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見,、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,，包括但不限于自然災害如洪水,、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭,、_____,、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,，并應在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行,。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式,，可采用_________（書信,、傳真、電報,、當面送交等方式）傳遞,。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________,。
3.一方變更通知或通訊地址,，應自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方,；否則,，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋,。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解,；協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第_________種方式解決：
（1）提交______________委員會_____；
（2）依法向人民法院起訴,。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋,。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,，法律,、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議,。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效,。有效期為_________年,，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,，雙方各執(zhí)_________份,，具有同等法律效力；合同副本_________份,，送_________留存一份,。
承攬方（蓋章）：_____________?定作方（蓋章）：_____________
法定代表人（簽字）：_________?法定代表人（簽字）：_________
地址：_______________________?地址：_______________________
_________年____月____日?_________年____月____日
簽訂地點：___________________?簽訂地點：___________________
加工承攬合同印花稅稅率篇十五
合同編號：______________
甲方：___________________（承攬方）
乙方：___________________（定做方）
為了明確甲、乙雙方的權利和義務,，根據(jù)《民法典》的有關規(guī)定,，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協(xié)議,，共同遵守,。
第一條 加工成品
品名：_________________________________________
規(guī)格：_________________________________________
數(shù)量：_________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受乙方檢驗。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。
2.乙方應按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,，甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的，應立即通知乙方調(diào)換或補齊,。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換,。
3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條 技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1.甲方在進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知乙方,；乙方應該在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作,，并及時通知乙方,，因此造成的損失，由乙方賠償,。
2.甲方對于承攬的工作,，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守,，未經(jīng)乙方許可不得留存技術資料的復制品,。
第五條 價教或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方協(xié)商解決,。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。
2.乙方應當按合同規(guī)定的期限驗收甲方所完成的工作,。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除乙方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由甲方負責修復或退換,。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法：在乙方廠內(nèi)交貨,，由甲方自提,；在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨，甲方可陸續(xù)驗收付款,。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準,；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準,；自提定作物的,，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給乙方以必要的途中時間,；雙方另有約定的，按約定的方法計算,。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的,，應當按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款；不同意利用的,，應當負責修整或調(diào)換,，并承擔逾期違約責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償,。
二,、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理；少交,、遲交部分乙方不再需要的,，甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三,、未按合同約定包裝定作物,，須返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝，并承擔應此而支付的費用,。符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由甲方賠償損失,。
四,、逾期交付定作物（包括返修、更換,、補交等）,，皮當向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五,、不能交付定做物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料,、設備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應當償付乙方因此造成的損失。
八,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換、補齊的,，由甲方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔責任。
九,、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件,，乙方有權拒收,，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,，應當按乙方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失,。
二、_合同簽訂后,，如乙方擅自中途停止或解除合同,，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方?jīng)]有約定訂金的,，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,，人民幣____元，并歸還甲方預付的全部工程款,。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，甲方有權解除合同，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失,；甲方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失,。
四,、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金,；以酬金計算的,，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金,。
五,、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
六,、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用,。
第十四條 不可抗力
由于戰(zhàn)爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方,，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此發(fā)生的損失,，對方不得提出賠償要求,。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,，由雙方協(xié)商解決,；協(xié)商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決：
1.由________仲裁委員會仲裁,；
2.向________人民法院起訴,。
第十六條 其他事項
1.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效,。合同生效后,，甲、乙雙方應嚴格履行,。
2.遇有本合同未盡事宜,，由甲、己雙方通過協(xié)商另訂補充條款,，作為本合同不可分割的組成部分,，且與本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,，為期____________年,。
甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）
法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）
電話：____________________ 電話：_________________________
簽約日期：____年___月___日
簽約地點：________________
加工承攬合同印花稅稅率篇十六
加工承攬合同范文格式
簽定日期：__________年_____月________日
定作方(甲方)：_________
電話：________________
承攬方(乙方)：_____________________
電話：________________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同,，并嚴肅履行,。
加工費：______________
品名：__________規(guī)格：____________單位：__________數(shù)量：___________
單價：____________金額：____________
定作方供應原材料：
原材料：____________________
規(guī)格：________________________
單位：_______________________
數(shù)量：_______________________
日期：_____________________
成品單位耗用量：______________________
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_____________________,。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法：_____________________,。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________,。
4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________________,。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效,。
甲方(蓋章)：_________________
乙方(蓋章)：_________________
加工承攬合同印花稅稅率篇十七
甲方：（定做方）
乙方 （承攬方）附加身份證復印件
加工_________,，雙方本著互惠互利,，協(xié)商一致的原則,，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
2,、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費（550元/m2）,，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。
二、乙方的權利和義務
1,、通過考察同意后,，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,，乙方自己負責,。
2、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作,，如私自組織人員加工，技術轉讓,，需經(jīng)廠方同意方可進行,，否則按違約處理。
二,、違約條款
1,、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2,、乙方外購材料摻雜使假,，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金,。
四,、本合同有效期 月，200 年月 日起至200 年月 日止,。
本合同期瞞后,，乙方申請，甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同,。
五,、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效,。
甲方 乙方：
_______年_______月_______日
供方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據(jù)《_____》規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，以資共同信守,。
一、品名,、規(guī)格,、數(shù)量,、價格、交提貨日期
二,、質(zhì)量標準,、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四,、交（收）貨方法,、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六,、包裝要求及包裝物回收辦法,、費用負擔：
七、經(jīng)濟責任：
八,、其他：
九,、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明,，可免予承擔經(jīng)濟責任,。
十、本合同自簽訂之日起,，雙方蓋章簽字后生效,。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時,，應經(jīng)雙方協(xié)商同意,，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務主管部門備案,。
十一,、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權按《_____》有關規(guī)定,，向合同_____機關提出書面申訴,，要求調(diào)解、_____處理,。
十二,、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份,，副本____份,，送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份,，工商行政管理機關二份,。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守,。
一,、定作物品名、規(guī)格,、數(shù)量,、價格、交提貨日期：
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交（收）貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二,、質(zhì)量標準：
1,、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品,， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.
2,、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三,、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量,、質(zhì)量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,，應于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出,。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求,。定作物因定作方使用,、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任,。
四,、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準,，具體包裝要求是___________________ ________________________,。
五、交貨（運輸）時間,、辦法及地點要求：
1,、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續(xù),，運費由定作方自行承擔,。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方,，定作物所有風險由定作方承擔,。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的,，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出,，并且取得對方同意。
委托承運人運輸?shù)?，以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準,。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日,，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算）,，該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七,、定作款結算辦法及期限：
1,、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有,。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利,。
八,、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
（1）中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量,、設計,、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失,，如果損失難以確定,，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
（2）中途解除合同的,，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金,。
（3） 未按合同規(guī)定日期付款的，除應該繼續(xù)付清全部定作款外,，每延期一天,，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
（4）無故拒絕接收定作物的,，應賠償承攬方因而造成的損失,，
（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的,，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失,。
第二點：承攬方的違約責任
（1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應照數(shù)補交,，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 ,。
（2）包裝不符合合同規(guī)定的,，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ,；
（3） 承攬方無故提前交定作物的,，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收,。
（4）因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任,。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議,，由雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成，任何一方均可向_________市人民法院起訴,。
十,、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書,，作為本合同附件,。
十一、因生產(chǎn)特殊性,，定作方允許承攬方在供應定作物數(shù)量上有±10%的浮動,，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二,、本合同履行過程當中,，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,，與本合同具有同等法律效力,。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿(mào)易合同 ?進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,，雙方各執(zhí)一份,，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
加工承攬合同印花稅稅率篇十八
附：加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│規(guī)格（長,，寬，高cm）│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺
│130x40x 90
│件│120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺
│180x100x95
│件│10│其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺
│180x100x95
│件│20│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 x40x200
│件│10│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180x80x 200
│件│5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180x50x 200
│件│80│
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一,，材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳.
二,，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結構必須嚴密，堅固,、表面必須平整光滑,，木材無形變，翹曲,，撥縫,，松榫；塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象,；玻璃位置以圖紙標示為準,，保證方正，平直,，安裝方便.
四,，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格,，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝,，以定作物不受損壞為準,；每件包裝費均按4元計算，共計980元,，全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸,，每件運輸費用均按2元計算，共計490元,，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,，由甲方負責.
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行合同時,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價,；不同意利用的,，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任,；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.
二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的,，有權解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失.
四,，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.
六,，由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二,，乙方如中途廢止合同,，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失.
六,，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后,，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,，不得免除甲方責任,；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任,，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,，或向合同管理機關申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處，縣物價局,，縣建設銀行各存一份.
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：黃*新（簽名）
地址：七都鎮(zhèn)
電話：66.8971
開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
賬戶：
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：××縣支行
賬戶：
一九八五年一月二十五日
加工承攬合同印花稅稅率篇十九
委托方：簽訂地點：
承接方：深圳xx公司訂日期：____年____月____日
依照《_____》,、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同，共同信守,。
第一條：廣告承攬要求,。
1、項目（制作）：________
2,、廣告及活動內(nèi)容及有關證件的名稱,、編號：________
3、發(fā)布地點或形式：________
4,、顏色：________
5,、規(guī)格或材料：________
6、刊播次數(shù),、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法
1,、費用
本次活動總金額為________。（大寫________元整）
2,、結算方式和期限：________
第三條：驗收方式及時間：____________
第四條：違約責任
1,、委托方中途廢止合同,，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金,；逾期支付廣告費用，每逾期一天,，按所欠款項的1%償付違約金,。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金,；不能按期履行合同義務的，每逾期一天,，按所欠款項的1%償付違約金,。
3、其他違約責任,，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行,。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成,，按下列第（2）項規(guī)定辦理,。
1,、向地經(jīng)濟合同_____機關申請_____；
2,、向連云港市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方：連云港xx公司承攬方：
單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
日期：___________日期：___________
加工承攬合同印花稅稅率篇二十
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
鑒于甲方擁有?資源,，乙方擁有?資源,，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)規(guī)定,，甲,、乙雙方在平等、自愿的原則,，經(jīng)友好協(xié)商,，就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見，特簽訂本合同,，以資信守,。
第1條?定義
除了本合同另有約定，本合同的相關用語以如下定義為準：
1.1?“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等,，在本合同中也稱定作物,。
1.2?“規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一個產(chǎn)品的各自規(guī)格。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進行更改,。
1.3?“機密信息”是本合同一方向另一方披露的,，以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限于有關披露方的技術,、研究,、發(fā)展、產(chǎn)品,、價格,、服務、員工,、合約商,、市場計劃、財務,、合同,、法務或商務信息。
1.4?“知識產(chǎn)權”是指所有知識產(chǎn)權,，包括但不限于著作權,、商標權、專利權，以及所有上述權利的注冊申請權,，還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利,。
1.5?“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造、裝配和測試產(chǎn)品所必需的資料,、說明,、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南，以及其他涉及生產(chǎn),、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件,、指引及資料，不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方,。
第2條?定作物規(guī)格,、數(shù)量及質(zhì)量要求
定作物規(guī)格計量單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求技術標準其他
合計人民幣金額：人民幣(大寫)?(￥?元)
第3條?原材料的規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量及提供辦法
3.1原材料規(guī)格及標準：
材料名稱規(guī)格,、型號單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求消耗定額其他
合計人民幣金額：人民幣(大寫)?(￥?元)
3.2原材料提供方及辦法：(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應于?年?月?日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起?日內(nèi)檢驗完畢,，不符合要求的,，應在收到原材料后?日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,，否則定作方有權解除本合同，承攬方承擔相應的賠償責任,。
□承攬方
承攬方應于?年?月?日之前通知定作方對原材料進行檢驗,。定作方如對原材料有異議，應于檢驗完畢后?日內(nèi)通知承攬方調(diào)換,。承攬方應當對有異議的原材料調(diào)換,，否則定作方有權解除本合同，承攬方承擔相應的賠償責任,。
3.3?未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,、補齊的,，由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任,。
第4條?技術資料和圖紙?zhí)峁?/p>
4.1加工定作物的技術資料和圖紙由?于?年?月?日前提供,。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。
4.3承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。
第5條?轉包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成：
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：?,。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責,。
5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的，定作方有權解除合同,，要求承攬方承擔賠償責任,。
第6條?定作方協(xié)助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術問題的說明：?。
2.現(xiàn)場的檢驗：?,。
3.其他：?,。
第7條?交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品?□承攬方送交樣品?(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間：?年?月?日。
自提樣品的地點：?,。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間：?年?月?日,。
送交樣品的地點：?。
送交樣品的方式：?(寫明是汽車,、火車,、水運或其他方式)。
費用承擔方：?,。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,，應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力,。
7.4以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,。
7.5交(提)樣品日期的計算：承攬方自備運輸工具送交樣品的，以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運樣品時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提樣品的,，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間,。
7.6定作方在收到樣品后的?天內(nèi)對樣品進行檢測，并于收到樣品后的?天內(nèi)提供反饋并通知承攬方,。如定作方對樣品無異議,，則承攬方繼續(xù)履行本合同。
如定作方對樣品提出異議,，承攬方應按定作方的要求重新加工,。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工，定作方有權解除合同，并要求承攬方承擔賠償責任,。
第8條?交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物?□承攬方送交定作物?(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間：?年?月?日,。
自提定作物的地點：?。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間：?年?月?日,。
送交定作物的地點：?,。
送交定作物的方式：?(寫明是汽車、火車,、水運或其他方式),。
費用承擔方：?。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,，定作方承擔因此多支出的費用,。
8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明，包括?,。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力,。
8.5交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,，以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間,。
8.6如定作方提供材料進行加工,，如承攬方在完成加工后，材料仍有剩余,，應及時返還,。
8.6.1返還時間：?。
8.6.2返還方式：?,。
8.6.3費用承擔方：?,。
第9條?交(提)定作物的驗收標準
9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。
9.2定作方應當在收貨后?日內(nèi)驗收承攬方交付的定作物,，并提出異議。如在?日內(nèi)未提出異議,，則視為驗收合格,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，雙方可約定質(zhì)量保證期,，參見12.2條款。
9.3如當事人雙方對定作物質(zhì)量存在爭議：
雙方如果對產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的，雙方應當委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對爭議事項進行鑒定,。如果一方拒絕委托鑒定的,，另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結果對其不利的一方承擔,。
第10條?包裝要求及費用負擔
10.1定作方對承攬方的包裝要求：?(應具體寫明包裝方式,、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等),。
10.2費用負擔方：?,。
第11條?風險負擔
11.1定作物風險負擔
雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移，并由定作方承擔定作物毀損,、滅失的責任,。交(提)定作物日期的規(guī)定，參見合同8.4條款,。
11.2原材料風險負擔
定作方提供原材料的,，交付承攬方后所有權不發(fā)生轉移。在合同履行期內(nèi),，如因不可抗力致使原材料破損或滅失,，不利后果由定作方承擔。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此遭受的損失,。
第12條?承攬方的保證及瑕疵擔保責任
12.1承攬方保證：
12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求,、技術標準。
12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設置任何的留置權,、抵押權,、擔保權和其他債權;
12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識產(chǎn)權或商業(yè)秘密。
12.2雙方確定質(zhì)量保證期,，自定作物交付之日起算,，期限為?個月。
12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，承攬方負責修復或退換，承擔由此產(chǎn)生的一切費用,，(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費用,。)并承擔定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起?個工作日內(nèi)對瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進行更換,、維修或退款,。
12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,，定作方?jīng)Q定對產(chǎn)品進行召回的，如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因導致,，則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進行退換或者維修,，并承擔因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因導致產(chǎn)品質(zhì)量問題的,，承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持,，并收取成本費用和適當?shù)姆召M用。
第13條?報酬的結算
13.1合同價款總額：人民幣(大寫)?(￥?元),。
(本合同價款已包括稅款,、人工、材料,、機械,、運雜費、包裝,、安裝,、調(diào)試、檢測,、探傷,、現(xiàn)場的試拼、試壓等所有費用,，定作方不再另行支付其它費用,。)
13.2支付方式：
(1)首筆款：￥?元(合同總金額的?%)，作為預付款,，于本合同簽訂后的?個工作日內(nèi)支付;
(2)第二筆款：￥?元(合同總金額的?%),，于?年?月?日前支付;
(3)第三筆款：￥?元(合同總金額的?%)，于?后的五個工作日內(nèi)支付;
(4)第四筆款：￥?元(合同總金額的?%),，于?甲方驗收通過后的?五個工作日內(nèi)支付,。
(5)尾款：￥?元(合同總金額的?%)，于?質(zhì)保期滿后的?五?個工作日內(nèi)支付,。
13.3指定收款賬號：
指定收款賬號：
開戶行：
戶名：
加工承攬合同印花稅稅率篇二十一
加工承攬合同(2)
附：加工承攬合同樣本
訂立合同雙方：
承攬方： 木具廠以下簡稱甲方
定作方： 百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳.
二,，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結構必須嚴密,，堅固、表面必須平整光滑,，木材無形變,，翹曲,，撥縫,，松榫;塑料面要求平直，整齊,，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正,，平直,，安裝方便.
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格,，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝,，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元,，全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸,，每件運輸費用均按2元計算，共計490元,，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,，由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的,，應當按質(zhì)論價;不同意利用的,，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的,，應當向乙方償付違約金,，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,，甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失.
二,，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,，乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
五,，乙方如無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失.
六,，乙方如變更交付定作物的地點,，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于 年 月 日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效.
本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處,，縣物價局,，縣建設銀行各存一份.
甲方： (蓋章)
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
年 月 日
加工承攬合同印花稅稅率篇二十二
定作人：________簽訂地點：___________
承攬人：________簽訂時間：____年__月__日
第一條承攬項目,、數(shù)量,、報酬及支付期限
1、?計量單位
2,、數(shù)量
3,、工作量(工時)
4、報酬
5,、交付期限
6、單價
7,、總金額┃
第二條技術標準,、質(zhì)量要求：________________________________________________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：___________________________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間,、辦法及保密要求：_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供,。材料的檢驗方法：____________________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成,?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲_______________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：___________________________________________________
第八條結算方法及期限：__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元,。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人,。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果,。
第十二條違約責任：________________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交?________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十四條其他約定事項：__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人：?承攬人：
法定代表人：?法定代表人：
