隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng),越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系,,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為,。那么一般合同是怎么起草的呢?這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,,希望對(duì)大家有所幫助,,下面我們就來(lái)了解一下吧。
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇一
承攬方:××縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,,共同遵守,。
第一條加工成品
│品名│規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
│玻璃柜臺(tái)│130×40×90│件│120││
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180×100×95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180×100×95│件│20││
│棉布貨架│180×40×200│件│10││
│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5││
│小百貨貨架│180×50×200│件│80││
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,、材種:柜臺(tái),,貨架一律采用水曲柳。
二,、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做,。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固,、表面必須平整光滑,,木材無(wú)形變,翹曲,,撥縫,,松榫,;塑料面要求平直,,整齊,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象,;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,,平直,,安裝方便。
四,、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供,。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方,;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn),。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并通知乙方,。因此造成的損失,,由乙方賠償,。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明,。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗(yàn)收合格,,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn),;每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,,共計(jì)490元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,,由甲方負(fù)責(zé),。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元),。甲方不履行合同時(shí),,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還,。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗(yàn)收合格后,,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
二,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失,。
四、甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金,。
五、甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
二、乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金,。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四,、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金,。
五,、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
六,、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任,;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),,雙方協(xié)商解決,;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效,。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份,。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇二
訂立合同雙方:???
承攬人:______________________________??????????
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條??加工成品
編號(hào):________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條??加工成品?質(zhì)量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
編號(hào)
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條??原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作人檢驗(yàn),。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),,定作人有權(quán)要求重作,、修理、減少價(jià)款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,。承攬人對(duì)定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條??技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn),。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,,因此造成的損失,,由定作人賠償。2.承攬人對(duì)于承攬的工作,,如果定作人要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。)
第五條??價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
(價(jià)款或酬金,,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條??驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,,除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。)
第七條??交貨的時(shí)間和地點(diǎn)???
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算,。)
第八條??包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)???
____________________________________________________________
第九條??運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)???
________________________________________________________________________
第十條??結(jié)算方式及期限???
________________________________________________________________________
第十一條??其他???
________________________________________________________________________?????
(如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,,承攬人不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,;有余款的可以請(qǐng)求返還,等等,。)?
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇三
合同編號(hào):______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲,、乙雙方的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《民法典》的有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)協(xié)商一致,,就乙方委托甲方加工____事宜達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守,。
第一條 加工成品
品名:_________________________________________
規(guī)格:_________________________________________
數(shù)量:_________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗(yàn),。出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題乙方有權(quán)要求重作,、修理,、減少價(jià)款或退貨。
2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,,甲方對(duì)乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補(bǔ)齊,。甲方對(duì)乙方提供的原材料不得擅自更換,。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1.甲方在進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方,;乙方應(yīng)該在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn),。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知乙方,,因此造成的損失,,由乙方賠償。
2.甲方對(duì)于承攬的工作,,如果乙方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。
第五條 價(jià)教或酬金
價(jià)款或酬金,,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.乙方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收甲方所完成的工作,。驗(yàn)收前甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,,除乙方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交貨地點(diǎn)和付款辦法:在乙方廠內(nèi)交貨,由甲方自提,;在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨,,甲方可陸續(xù)驗(yàn)收付款。
2.甲方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準(zhǔn),;委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,,以甲方通知的提取日期為準(zhǔn),,但甲方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時(shí)間,;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
___________________________________________________________________
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
_____________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),,酌減酬金或價(jià)款,;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期違約責(zé)任,;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償。
二,、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,,乙方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理,;少交、遲交部分乙方不再需要的,,甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失,。
三、未按合同約定包裝定作物,,須返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)應(yīng)此而支付的費(fèi)用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由甲方賠償損失,。
四,、逾期交付定作物(包括返修、更換,、補(bǔ)交等),,皮當(dāng)向乙方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向乙方償付違約金)以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五,、不能交付定做物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由乙方代為保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付乙方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。
七,、由于保管不善致使乙方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付乙方因此造成的損失,。
八、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)乙方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,,由甲方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
九、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權(quán)拒收,,甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失,。如乙方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按乙方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,、_合同簽訂后,,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應(yīng)向甲方雙倍返還定金,。雙方?jīng)]有約定訂金的,,乙方向甲方賠償已付工程價(jià)款的______%,人民幣_(tái)___元,,并歸還甲方預(yù)付的全部工程款,。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向甲方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,甲方有權(quán)解除合同,,乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失,;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方停工待料的損失,。
四、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金,;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,,按酬金總額的_______%償付違約金,。
五、無(wú)故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款,。
六、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條 不可抗力
由于戰(zhàn)爭(zhēng)或嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時(shí)遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通告對(duì)方,,并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限,。由此發(fā)生的損失,對(duì)方不得提出賠償要求,。
第十五條 糾紛的處理
甲,、乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,;協(xié)商不成的,,按本合同約定的下列方法之一進(jìn)行解決:
1.由________仲裁委員會(huì)仲裁,;
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項(xiàng)
1.本合同經(jīng)甲,、乙雙方簽字后生效,。合同生效后,甲,、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行,。
2.遇有本合同未盡事宜,由甲,、己雙方通過(guò)協(xié)商另訂補(bǔ)充條款,,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力,。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,,為期____________年。
甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)
法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)
電話:____________________ 電話:_________________________
簽約日期:____年___月___日
簽約地點(diǎn):________________
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇四
合同編號(hào):
發(fā)包方:永寧縣教育體育局(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書(shū)架制作,、油漆的加工與安裝,,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書(shū)架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元,。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)(決)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。
第二條:制作書(shū)架的數(shù)量,、規(guī)格,、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣元)計(jì)取
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書(shū)架的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工,、包料,、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi),、及其他相關(guān)的稅費(fèi),。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書(shū)架安裝后穩(wěn)定,、可靠,,空間利用充分。
2,、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購(gòu),,且有材料合格證書(shū),。
3、規(guī)格:圖書(shū)館鋼制雙柱雙面書(shū)架 ,,規(guī)格型號(hào):高_(dá)________年 月 日前全部交貨,。
②、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢,。
③、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),,應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,,并保證書(shū)架在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。
第六條 書(shū)架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對(duì)制作的書(shū)架進(jìn)行安裝,;
②,、經(jīng)乙方安裝的書(shū)架,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,,遇有驗(yàn)收不合格的,,乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,不予整改,、或兩次整改不合格的,,甲方按該書(shū)架價(jià)值扣除 %做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收),;
④,、乙方承諾對(duì)甲方使用的書(shū)架進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條:結(jié)算方式,、期限及安裝費(fèi)用
①,、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。
②、乙方交貨后 5日內(nèi),,甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③,、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后 5日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%,。
④,、剩余的合同標(biāo)的額 0%價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方,。
第八條:甲方違約責(zé)任
①,、甲方在乙方為其制作書(shū)架期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金,;
②,、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,,除補(bǔ)交貨款外,,應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
①,、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料,、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金,;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),;
③,、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書(shū)架,每逾期一天,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式,。
①、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會(huì)_____,;
②,、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,,甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②,、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作書(shū)架數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn),,口頭通知無(wú)效,,書(shū)架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力,。
發(fā)包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行:
賬號(hào): 賬號(hào):
電話: 電話:
傳真: 傳真:
編碼: 編碼:
_______年_______月_______日
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇五
合同編號(hào):
定作人:
承攬人:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間: 年 月 日
第一條加工物
加工物名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 報(bào)酬
單價(jià) 金額
合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))
第二條承攬人提供的材料
材料名稱 商標(biāo) 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 計(jì)量單位 數(shù)量 質(zhì)量 材料費(fèi)
單價(jià) 金額
合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))
第三條定作人對(duì)承攬人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法,、時(shí)間及提出異議期限: ,。
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品,、工藝要求等的時(shí)間,、辦法及保密要求 。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,,應(yīng)在 日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的 日內(nèi)答復(fù),。
第六條定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是: ,。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求: 。
第八條定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求: ,。
第九條定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān): 。
第十條定作物的交付方式,、期限及地點(diǎn): ,。
第十一條定作物的驗(yàn)收、方法、期限及地點(diǎn): ,。
第十二條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件: ,。
第十三條定作人應(yīng)在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫(xiě)) 。
第十四條結(jié)算方式及期限: ,。
第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時(shí)解除合同,,但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失,。
第十七條違約責(zé)任: ,。
違約金或損失賠償額計(jì)算方法: ,。
第十八條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會(huì)仲裁。
(二)依法向 人民法院起訴。
第十九條其他約定事項(xiàng): 。
定作人: 承攬方:
定作人(章): 承攬人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經(jīng)辦人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行:
帳號(hào): 帳號(hào):
稅號(hào): 稅號(hào):
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇六
委托方:簽訂地點(diǎn):
承接方:深圳xx公司訂日期:____年____月____日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1,、項(xiàng)目(制作):________
2,、廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱,、編號(hào):________
3,、發(fā)布地點(diǎn)或形式:________
4、顏色:________
5,、規(guī)格或材料:________
6,、刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間:________
第二條:費(fèi)用及支付方法
1,、費(fèi)用
本次活動(dòng)總金額為_(kāi)_______。(大寫(xiě)________元整)
2、結(jié)算方式和期限:________
第三條:驗(yàn)收方式及時(shí)間:____________
第四條:違約責(zé)任
1、委托方中途廢止合同,,向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金,;逾期支付廣告費(fèi)用,每逾期一天,,按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金,。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,,向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金,;不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,,按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金,。
3、其他違約責(zé)任,,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行,。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,,按下列第(2)項(xiàng)規(guī)定辦理,。
1,、向地經(jīng)濟(jì)合同_____機(jī)關(guān)申請(qǐng)_____;
2,、向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
第六條:雙方商定的其他事項(xiàng):
第七條:附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方:連云港xx公司承攬方:
單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
日期:___________日期:___________
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇七
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),,簽訂本合同,,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、加工費(fèi)定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間,、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間,、地點(diǎn),、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙,、技術(shù)資料材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙,、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn),、包裝,、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_________,。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元,;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失,。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金,。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收,。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金,。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。
4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金,。
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時(shí),,任何法院、_____機(jī)構(gòu),、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力,。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時(shí),,任何法院、_____機(jī)構(gòu),、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力,。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息,、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容,。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為_(kāi)________年,。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服,、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng),、_____、政府行為等,。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料,,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,,必須用書(shū)面形式,,可采用_________(書(shū)信、傳真,、電報(bào),、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,,方可采取公告送達(dá)的方式,。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),,以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則,,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任,。
第十四條爭(zhēng)議的處理
1.本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,,也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會(huì)_____,;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),,不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,,依照有關(guān)法律,、法規(guī)執(zhí)行,法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,,甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,,與本合同具有同等的法律效力,。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效,。有效期為_(kāi)________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,。本合同正本一式_________份,,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力,;合同副本_________份,,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_____________?定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________?地址:_______________________
_________年____月____日?_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):___________________?簽訂地點(diǎn):___________________
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇八
定作人:________簽訂地點(diǎn):___________
承攬人:________簽訂時(shí)間:____年__月__日
第一條承攬項(xiàng)目,、數(shù)量,、報(bào)酬及支付期限
1、?計(jì)量單位
2,、數(shù)量
3,、工作量(工時(shí))
4、報(bào)酬
5,、交付期限
6,、單價(jià)
7、總金額┃
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求:________________________________________________________
第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:___________________________________________________
第四條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供,。材料的檢驗(yàn)方法:____________________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來(lái)完成,。可以交由第三人完成的工作是:________________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、方法和期限:___________________________________________________
第八條結(jié)算方法及期限:__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫(xiě))________元,。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的,,承攬人(是/否)可以留置工作成果,。
第十二條違約責(zé)任:________________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第____種方式解決:
(一)提交?________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十四條其他約定事項(xiàng):__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人:?承攬人:
法定代表人:?法定代表人:
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇九
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號(hào):________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
(加工定作物品,,需要封存樣品的,,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作人檢驗(yàn),。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作,、修理、減少價(jià)款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,。承攬人對(duì)定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn),。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,,因此造成的損失,,由定作人賠償。2.承攬人對(duì)于承攬的工作,,如果定作人要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
(價(jià)款或酬金,,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,,除定作人使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),自提定作物的,,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算,。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
____________________________________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
________________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,,承攬人不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還,,等等,。)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作人同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作人有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬人賠償。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由承攬人賠償損失。
四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補(bǔ)交等),,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,,向定作人償付違約金,。)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金,。
未經(jīng)定作人同意,,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收,。
五,、不能交付定作物或不能完成工作時(shí),應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金,。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作人實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。
七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失,。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換,、補(bǔ)齊的,由承攬人對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,,定作人有權(quán)拒收,,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作人的違約責(zé)任
一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失,。
二,、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,,償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬人有權(quán)解除合同,,定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失,。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí),,承攬人有權(quán)將定作物變賣,,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬和保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報(bào)酬和保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),,定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失,。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金,。
六,、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款,。
七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失時(shí),承攬人在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任,在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,,定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,、仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自______年 _____月____日起生效,,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開(kāi)戶銀行:______________________
賬號(hào):__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開(kāi)戶銀行:______________________
賬號(hào):__________________________
____________年_______月_____日訂
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇十
合同編號(hào):
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:簽約人:
定作人承辦單位: 聯(lián)絡(luò)人: 聯(lián)系電話:
定作人機(jī)構(gòu)地址:傳真電話:
承攬人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:簽約人:
承攬人營(yíng)業(yè)執(zhí)照:生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明:
承攬人機(jī)構(gòu)地址: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:
銀行開(kāi)戶許可證: 開(kāi)戶行: 賬戶:
根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),按省局要求,,雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝,,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬(wàn)元。
第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量,、規(guī)格,、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣萬(wàn)元)
1,、
2、
3,、
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),,該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料,、包裝運(yùn)輸,、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi),。
第三條加工,、制作與安裝、要求
1,、 報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定,、可靠,空間利用充分,,使用面積不小于_____平米,。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱,、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書(shū)報(bào)刊架,。附件包括:推拉窗,、電源接線板、電表一塊,,藍(lán)色陽(yáng)光板封頂,,并有通風(fēng)口一處,。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①,、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),,初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
②,、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比,,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn) 。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
①,、交貨時(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨,。
②,、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢,。
③,、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,,并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞,,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。
第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①,、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
②,、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭,,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____ %做為另行維修費(fèi)用,,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收),;
④、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù),。
第七條結(jié)算方式,、期限及安裝費(fèi)用
①、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②,、乙方交貨后15日內(nèi),,甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%,。
③,、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
④,、剩余的合同標(biāo)的額 5%(_____元)價(jià)款,,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,,一次性撥付乙方,。
第八條甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收,,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____ ‰的違約金,;
②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,,每逾期一天,,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金,。
第九條乙方違約責(zé)任
①,、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料、以次充好等,,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),;
③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭,,每逾期一天,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式,。
①、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會(huì)_____,;
②,、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴,。
第十一條附則
①,、本合同一式四份,,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②、合同執(zhí)行過(guò)程中甲,、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn),,口頭通知無(wú)效,報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,,作出
補(bǔ)充條款為準(zhǔn),,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點(diǎn):簽約日期: 年 月
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇十一
甲方:_______(姓名,,身份證號(hào)碼,,住址,電話)
乙方:_______(姓名,,身份證號(hào)碼,,住址,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè),。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,,在平等互利、公平合理,、誠(chéng)實(shí)信用的原則下,,經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一,、雙方權(quán)利義務(wù)
1,、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚,、水泥,、沙子、水源,、鋼材等),。
2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn),,負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果,。
乙方在施工過(guò)程中應(yīng)合理、節(jié)約用料,嚴(yán)禁浪費(fèi),。乙方每天完工后清理墻角灰,,做到工完場(chǎng)清料凈,并按常規(guī)要求配比施工,。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失,、浪費(fèi),甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款,,在支付款中扣除,。
3、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備,、用具,,如:架管、架板,、攪拌機(jī),、升降設(shè)備、模板,、模具,、斗車、_____,、焊接機(jī),、撮箕、桶,、防護(hù)網(wǎng)等及焊條,、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費(fèi)用由乙方自理,。
4,、工期從_____年___月___日開(kāi)始建設(shè),工期為_(kāi)__天,。如發(fā)生下雨,、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,,可順延工期,。
5、乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的安全教育,,嚴(yán)格管理,,遵守國(guó)家法律法規(guī),安全施工,。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé),,與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,,與甲方無(wú)關(guān),。
二,、工程質(zhì)量及施工要求
1,、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理,。
2,、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序,。
3,、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),,有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改,。
5、基礎(chǔ):基槽60公分,,圈梁40公分,,基石40公分,使用石頭30立方米,。
6,、墻體:外墻高米,內(nèi)墻高米,,砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫采用水泥沙漿,,為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚、一鏟灰,、一擠揉),,且灰縫厚度不得超過(guò)mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋,、脫皮,、麻面、起砂,、空鼓等缺陷,。
7、圈梁:過(guò)梁高度不低于公分,,鋼筋直徑不宜小于毫米,,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過(guò)毫米,,圈梁高度不低于毫米上下圈梁,。
8、屋頂:現(xiàn)澆厚度為公分,表面不應(yīng)有裂紋,、脫皮,、麻面、起砂,、空鼓等缺陷,。
9、下水道:......
三,、工程款結(jié)算及支付
1,、工程款總額及計(jì)算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫(xiě):陸萬(wàn)玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準(zhǔn),,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計(jì)284平方米(貳佰捌拾肆平方米),。
2、付款時(shí)間:地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___,,在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款,。
四、違約責(zé)任
1,、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,,乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的,,由乙方賠償,。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,,并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金,。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,。本合同總價(jià)款25%的違約金,。
五、爭(zhēng)議解決方式
因本合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議時(shí),,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,,雙方可將爭(zhēng)議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。
六,、附則
1,、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,,自簽訂之日起生效,。
2,、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3,、因合同履行過(guò)程中的未盡事宜,,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力,。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時(shí)間:_______年_______月_______日
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇十二
(????)加字?????號(hào)
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期?:____________________
經(jīng)雙方協(xié)商,,遵照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同,,并嚴(yán)肅地履行,。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單價(jià)
金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
日期
成品單位耗用量?
1.技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________
2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:_____________________
3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法,、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):_____________________
4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效,。在合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行,,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,,方能生效,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,,給付違約金_________元,,如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇十三
加工承攬合同(2)
附:加工承攬合同樣本
訂立合同雙方:
承攬方: 木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方: 百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,,木材無(wú)形變,,翹曲,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,,整齊,,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),,保證方正,,平直,安裝方便.
四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并通知乙方.因此造成的損失,,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗(yàn)收合格,,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,,共計(jì)980元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,,共計(jì)490元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款 元(大寫(xiě) 元).甲方不履行合同時(shí),,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失.
四,,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,,乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,,乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金.
五,,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于 年 月 日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效.
本合同一式 份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,,縣物價(jià)局,,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方: (蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
年 月 日
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇十四
定作方:北京機(jī)電設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開(kāi)戶銀行:
帳?號(hào):
委托代理人:
身份證號(hào):
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
承攬方:
公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開(kāi)戶銀行:
帳?號(hào):
委托代理人:
身份證號(hào):
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊(cè)的,生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)?的有限責(zé)任公司,,并需要加工?部件;
鑒于乙方是在?合法注冊(cè)的,,經(jīng)營(yíng)范圍為?的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件,。
依據(jù)《民法典》及中華人民共和國(guó)其他相關(guān)的法律法規(guī),,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,。
一,、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品?:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
二、原材料提供:
1,、?甲方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數(shù)量為:?提供時(shí)間為:?年?月?日,。
2、?甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn),,并將確認(rèn)情況書(shū)面通知甲方,。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當(dāng)予以更換,、補(bǔ)齊,。
3,、?乙方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數(shù)量為:?提供時(shí)間為::?年?月?日。
4,、?乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn),。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn),并將確認(rèn)情況書(shū)面通知乙方,,由乙方在?日內(nèi)予以補(bǔ)正,。
三、技術(shù)資料及圖紙
1,、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2,、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,,乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書(shū)面通知兩日內(nèi)書(shū)面回復(fù),,提出修改意見(jiàn)。
3,、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4,、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,,甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改,。
四,、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合?標(biāo)準(zhǔn),。
2,、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù)。(也可不約定此項(xiàng)目)
五,、加工成品驗(yàn)收:
1,、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收,。
2,、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。
3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的,,甲方有權(quán)要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
4,、乙方加工成品交付后,甲方在?時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,,仍有權(quán)要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
六,、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于?年?月?日將產(chǎn)品全部送至甲方倉(cāng)庫(kù),,地址為?,。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用,。
2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對(duì)方達(dá)成書(shū)面協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
3、實(shí)際交付日期,,乙方自行送達(dá)的,,以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4,、乙方交付的加工成品超過(guò)約定數(shù)量的,,甲方認(rèn)可的,就超過(guò)的部分按照超過(guò)的比例支付報(bào)酬,。
七,、報(bào)酬及支付:
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為:每件?元(或總報(bào)酬?元)
2,、報(bào)酬的支付采取以下?方式
a甲方應(yīng)于?年?月?日支付乙方?元,,于?年?月?日支付乙方?元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù),。
b甲方于乙方每交付?件時(shí)給付甲方?元,乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù),。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù),。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到?元,由乙方向甲方開(kāi)具發(fā)票,,同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù),。
八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由乙方負(fù)責(zé)包裝,,以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn);包裝費(fèi)用由乙方承擔(dān),。
九、運(yùn)輸及費(fèi)用承擔(dān):
1,、?甲方提供材料的運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé),,運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
2,、?加工成品的運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé),,運(yùn)輸費(fèi)用由?方承擔(dān)。
十,、乙方違約責(zé)任:
1,、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,,按逾期交付部分總報(bào)酬的1%向甲方支付違約金,。逾期交付超過(guò)60天,甲方有權(quán)解除合同,,乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的報(bào)酬,,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實(shí)賠償。
2,、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方?元違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,,乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。
3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,甲方仍然需要的,,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由乙方賠償。
4,、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,,由乙方賠償損失。
5,、乙方不能交付加工成品的,,應(yīng)向甲方償還交付部分報(bào)酬,并支付該部分報(bào)酬的30%作為違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,,乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。
6,、由乙方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則甲方有權(quán)拒收。
十一,、甲方違約責(zé)任?:
1,、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔(dān),。給乙方造成損失的,,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
2,、甲方未按照本合同約定的時(shí)間向乙方提供圖紙或原材料的,,對(duì)延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延,。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失,。
3、?甲方延遲付款的,,就所延遲付款的部分,,每延遲一天支付乙方萬(wàn)分之四的違約金。
十二、不可抗力:
1,、?在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,,乙方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,。
2、?如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,,不免除乙方責(zé)任,,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。
3,、?在甲方遲延接受期間發(fā)生的,,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方因此造成的損失,。
十三,、合同爭(zhēng)議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,,如協(xié)商不成,,通過(guò)如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;
2,、向北京仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁;
十四,、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書(shū)面合同作為附件,。
十五,、本合同簽訂于北京市?區(qū)?,由雙方授權(quán)代表簽字,,并加蓋公司印章后生效,。
甲方:北京機(jī)電設(shè)備有限公司?乙方:?公司
授權(quán)代表:?授權(quán)代表:
年?月?日
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇十五
在日常生活中,如果合同中沒(méi)有以承攬人,、定作人指稱雙方當(dāng)事人,,也不影響對(duì)其法律性質(zhì)的認(rèn)定。 承攬合同的承攬人可以是一人,,也可以是數(shù)人,。在承攬人為數(shù)人時(shí),數(shù)個(gè)承攬人即為共同承攬人,,如無(wú)相反約定,共同承攬人對(duì)定作人負(fù)連帶清償責(zé)任。以下是小編為大家精心準(zhǔn)備的:3篇加工承攬合同模板,。歡迎參考閱讀!
加工承攬合同模板一
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量│備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,需要封存樣品的,,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,,數(shù)量,,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,,修理,,減少價(jià)款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,,質(zhì)量,,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條 技術(shù)資料,,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并及時(shí)通知定作方,,因此造成的損失,由定作方賠償,。2.承攬方對(duì)于承攬的工作,,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等,。)
第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條其他如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,。承攬方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等,。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由承攬方賠償,。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,,由承攬方賠償損失。
四,、逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收,。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,,保養(yǎng)費(fèi)。
七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。
二,、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款,。
七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開(kāi)戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開(kāi)戶銀行:_____________________
帳號(hào):_________________________
加工承攬合同模板二
訂立合同雙方:
承攬方:縣木具廠 以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規(guī)格(長(zhǎng),寬,,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,、材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳,。
二,、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,,堅(jiān)固,、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,,翹曲,,撥縫,松榫;塑料面要求平直,,整齊,,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),,保證方正,平直,,安裝方便,。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù),。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見(jiàn),。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并通知乙方,。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元,。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收,。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),,由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明,。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù),。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,,共計(jì)490元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,,由甲方負(fù)責(zé),。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元),。甲方不履行合同時(shí),,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還,。
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款,。
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償。
三,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失。
四,、甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金,。
五、甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
二,、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金,。
三,、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。
四、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金。
五,、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失,。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,縣物價(jià)局,,縣建設(shè)銀行各存一份,。
甲方:縣木具廠(蓋章)
代表人:黃*新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開(kāi)戶銀行:縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所
賬戶:
乙方:縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號(hào)
電話:33.7347
開(kāi)戶銀行:縣支行
賬戶:
加工承攬合同模板三
合同編號(hào):________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點(diǎn):__________
經(jīng)充分協(xié)商,,簽訂本合同,共同信守,。
1.品名(或項(xiàng)目),、數(shù)量及價(jià)款:
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號(hào)、規(guī)格│計(jì)量單位│數(shù)量│價(jià)款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項(xiàng)目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│
││ │││單價(jià)│金額│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計(jì)金額(人民幣: )佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分│
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
(1)甲方向乙方提供部分:
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號(hào),、規(guī)格│計(jì)量單位│數(shù)量│單價(jià)│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質(zhì)量要求:
檢驗(yàn)及提供方法:_________
價(jià)款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產(chǎn)地│型號(hào),、規(guī)格│質(zhì)量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限:___________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)),、地點(diǎn):_____
6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),、方法和期限:________
7.給付定金數(shù)額、時(shí)間,、方法:________
8.結(jié)算方式和期限:___________
9.違約責(zé)任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商,。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
││定作方│承攬方│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│地址│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電話│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電掛│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 開(kāi)戶銀行及帳號(hào)│ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位│
││
│ (蓋章)(蓋章) │
└──────────────────────────────────┘
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇十六
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機(jī)構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
承攬人營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明:
承攬人機(jī)構(gòu)地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
銀行開(kāi)戶許可證:
開(kāi)戶行:
賬戶:
根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),,按省局要求,,雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等,、公平,、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬(wàn)元,。
第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量,、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣萬(wàn)元)
1,、
2,、
3、
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),,該結(jié)算價(jià)格含:包工,、包料、包裝運(yùn)輸,、安裝費(fèi),、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工,、制作與安裝、要求
1,、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定,、可靠,空間利用充分,,使用面積不小于_____平米,。
2,、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱,、不銹鋼方鋼骨架,,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,,內(nèi)設(shè)圖書(shū)報(bào)刊架。附件包括:推拉窗,、電源接線板,、電表一塊,藍(lán)色陽(yáng)光板封頂,,并有通風(fēng)口一處,。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格,、材質(zhì))制作成品后,,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn),。
②,、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn),。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
①,、交貨時(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②,、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢。
③,、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),,應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞,,如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①,、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
②,、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,,遇有驗(yàn)收不合格的,,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,不予整改,、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費(fèi)用,,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
④,、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式,、期限及安裝費(fèi)用
①,、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。
②、乙方交貨后15日內(nèi),,甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③,、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%,。
④、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價(jià)款,,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,,一次性撥付乙方,。
第八條甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收,,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金;
②,、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,,除補(bǔ)交貨款外,,應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責(zé)任
①,、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料,、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭,,每逾期一天,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式,。
①、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會(huì)_____;
②,、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,依法向人民法院起訴,。
第十一條附則
①、本合同一式四份,,甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②,、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn),,口頭通知無(wú)效,,報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力,。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點(diǎn):簽約日期:_______年_______月_______日
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇十七
附:加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠
以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:××縣百貨公司
以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│規(guī)格(長(zhǎng),,寬,,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)
│130x40x 90
│件│120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)
│180x100x95
│件│10│其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)
│180x100x95
│件│20│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 x40x200
│件│10│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180x80x 200
│件│5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180x50x 200
│件│80│
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,,木材無(wú)形變,,翹曲,撥縫,,松榫,;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),,保證方正,,平直,安裝方便.
四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方,;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),,由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn),;每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,,甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,,甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人*銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金.
五,,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任,;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),,雙方協(xié)商解決,;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃*新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開(kāi)戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所
賬戶:
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號(hào)
電話:33.7347
開(kāi)戶銀行:××縣支行
賬戶:
一九八五年一月二十五日
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇十八
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),,定作方有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見(jiàn),。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并及時(shí)通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算,。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三,、未按合同規(guī)包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,由承攬方賠償損失,。
四、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。
七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,、中途廢止合同,,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金,。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款,。
七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇十九
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,,并妥為保存,,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),,定作方有權(quán)要求重作,修理,,減少價(jià)款或退貨,。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,,數(shù)量,質(zhì)量,,規(guī)格提供原材料,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn),。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作,,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等,。)
第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。)
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等,。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償,。
三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,,由承攬方賠償損失,。
四、逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收,。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,,保養(yǎng)費(fèi)。
七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。
二、中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金,。
三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款,。
七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交_______(如經(jīng)簽證或公證,,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開(kāi)戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開(kāi)戶銀行:_____________________
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇二十
合同編號(hào):_____________
甲方:___________________?乙方:___________________
法定代表人:_____________?法定代表人:_____________
聯(lián)系電話:_______________?聯(lián)系電話:_______________
定作方委托承攬方加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條?加工成品
第二條?加工成品質(zhì)量要求
第三條?原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),,定作方有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條?技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見(jiàn),。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。
第五條?價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。
第七條?交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算,。
第八條?包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條?運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條?結(jié)算方式及期限
第十一條?其他約定
第十二條?承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),,酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三,、未按合同規(guī)包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,,由承攬方賠償損失,。
四、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金,。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。
七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條?定作方的違約責(zé)任
一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,、中途廢止合同,,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金,。
三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五,、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,、無(wú)故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條?不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條?糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向長(zhǎng)春仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁,。
本合同自____年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。
甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章)________________
授權(quán)代理人(簽字):_______?授權(quán)代理人(簽字):___________
住址:_____________________?住址:______________________
聯(lián)系電話:_________________?聯(lián)系電話:__________________
開(kāi)戶銀行:_________________?開(kāi)戶銀行:__________________
賬號(hào):_____________________?賬號(hào):______________________
_________年____月____日?_________年______月____日
簽訂地點(diǎn):__________________?簽訂地點(diǎn):__________________
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇二十一
加工承攬合同范文格式
簽定日期:__________年_____月________日
定作方(甲方):_________
電話:________________
承攬方(乙方):_____________________
電話:________________
經(jīng)雙方協(xié)商,,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行,。
加工費(fèi):______________
品名:__________規(guī)格:____________單位:__________數(shù)量:___________
單價(jià):____________金額:____________
定作方供應(yīng)原材料:
原材料:____________________
規(guī)格:________________________
單位:_______________________
數(shù)量:_______________________
日期:_____________________
成品單位耗用量:______________________
1.技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法:_____________________。
2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:_____________________,。
3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法,、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):_____________________。
4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:_____________________,。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_________________
乙方(蓋章):_________________
加工承攬合同印花稅稅率 加工承攬合同糾紛管轄地篇二十二
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
鑒于甲方擁有?資源,,乙方擁有?資源,,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,,甲,、乙雙方在平等、自愿的原則,,經(jīng)友好協(xié)商,,就甲方委托乙方加工事宜達(dá)成一致意見(jiàn),,特簽訂本合同,以資信守,。
第1條?定義
除了本合同另有約定,,本合同的相關(guān)用語(yǔ)以如下定義為準(zhǔn):
1.1?“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物,。
1.2?“規(guī)格”是指由本合同雙方以書(shū)面形式確認(rèn)每一個(gè)產(chǎn)品的各自規(guī)格,。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過(guò)一致同意進(jìn)行更改。
1.3?“機(jī)密信息”是本合同一方向另一方披露的,,以任何形式表明其具有機(jī)密性以及雖未表明但實(shí)際具有機(jī)密性的書(shū)面或口頭信息,。機(jī)密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù)、研究,、發(fā)展,、產(chǎn)品、價(jià)格,、服務(wù),、員工、合約商,、市場(chǎng)計(jì)劃,、財(cái)務(wù)、合同,、法務(wù)或商務(wù)信息,。
1.4?“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”是指所有知識(shí)產(chǎn)權(quán),包括但不限于著作權(quán),、商標(biāo)權(quán),、專利權(quán),以及所有上述權(quán)利的注冊(cè)申請(qǐng)權(quán),,還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利,。
1.5?“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造、裝配和測(cè)試產(chǎn)品所必需的資料,、說(shuō)明,、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南,以及其他涉及生產(chǎn),、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件、指引及資料,,不論該指引或資料等是來(lái)源于合同雙方或任何其他第三方,。
第2條?定作物規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求
定作物規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)其他
合計(jì)人民幣金額:人民幣(大寫(xiě))?(¥?元)
第3條?原材料的規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量及提供辦法
3.1原材料規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn):
材料名稱規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求消耗定額其他
合計(jì)人民幣金額:人民幣(大寫(xiě))?(¥?元)
3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應(yīng)于?年?月?日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起?日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,,不符合要求的,,應(yīng)在收到原材料后?日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,,否則定作方有權(quán)解除本合同,承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任,。
□承攬方
承攬方應(yīng)于?年?月?日之前通知定作方對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn),。定作方如對(duì)原材料有異議,應(yīng)于檢驗(yàn)完畢后?日內(nèi)通知承攬方調(diào)換,。承攬方應(yīng)當(dāng)對(duì)有異議的原材料調(diào)換,,否則定作方有權(quán)解除本合同,承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任,。
3.3?未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補(bǔ)齊的,,由乙方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
第4條?技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>
4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由?于?年?月?日前提供,。
4.2承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見(jiàn),。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并及時(shí)通知定作方,,因此造成的損失,由定作方賠償,。
4.3承攬方對(duì)于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第5條?轉(zhuǎn)包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:?,。
(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé),。
5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,,要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任,。
第6條?定作方協(xié)助承攬方的事項(xiàng)和要求
1.圖紙和技術(shù)問(wèn)題的說(shuō)明:?。
2.現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn):?,。
3.其他:?,。
第7條?交(提)樣品的方法和驗(yàn)收
7.1樣品提交
合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
7.2雙方約定由□定作方自提樣品?□承攬方送交樣品?(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時(shí)間:?年?月?日,。
自提樣品的地點(diǎn):?。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時(shí)間:?年?月?日,。
送交樣品的地點(diǎn):?,。
送交樣品的方式:?(寫(xiě)明是汽車、火車,、水運(yùn)或其他方式),。
費(fèi)用承擔(dān)方:?。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,。
7.5交(提)樣品日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交樣品的,,以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)樣品時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提樣品的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間,。
7.6定作方在收到樣品后的?天內(nèi)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè),,并于收到樣品后的?天內(nèi)提供反饋并通知承攬方。如定作方對(duì)樣品無(wú)異議,,則承攬方繼續(xù)履行本合同,。
如定作方對(duì)樣品提出異議,承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工,。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任,。
第8條?交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物?□承攬方送交定作物?(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時(shí)間:?年?月?日,。
自提定作物的地點(diǎn):?。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時(shí)間:?年?月?日,。
送交定作物的地點(diǎn):?,。
送交定作物的方式:?(寫(xiě)明是汽車、火車,、水運(yùn)或其他方式),。
費(fèi)用承擔(dān)方:?。
8.2定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),,定作方承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用,。
8.3驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,包括?,。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力,。
8.5交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間,。
8.6如定作方提供材料進(jìn)行加工,,如承攬方在完成加工后,材料仍有剩余,,應(yīng)及時(shí)返還,。
8.6.1返還時(shí)間:?。
8.6.2返還方式:?,。
8.6.3費(fèi)用承擔(dān)方:?,。
第9條?交(提)定作物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
9.2定作方應(yīng)當(dāng)在收貨后?日內(nèi)驗(yàn)收承攬方交付的定作物,,并提出異議。如在?日內(nèi)未提出異議,,則視為驗(yàn)收合格,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,雙方可約定質(zhì)量保證期,,參見(jiàn)12.2條款,。
9.3如當(dāng)事人雙方對(duì)定作物質(zhì)量存在爭(zhēng)議:
雙方如果對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應(yīng)當(dāng)委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對(duì)爭(zhēng)議事項(xiàng)進(jìn)行鑒定,。如果一方拒絕委托鑒定的,,另一方可以自行委托鑒定。鑒定費(fèi)用由鑒定結(jié)果對(duì)其不利的一方承擔(dān),。
第10條?包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
10.1定作方對(duì)承攬方的包裝要求:?(應(yīng)具體寫(xiě)明包裝方式,、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等),。
10.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)方:?,。
第11條?風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
11.1定作物風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移,并由定作方承擔(dān)定作物毀損,、滅失的責(zé)任,。交(提)定作物日期的規(guī)定,參見(jiàn)合同8.4條款,。
11.2原材料風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
定作方提供原材料的,,交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移,。在合同履行期內(nèi),如因不可抗力致使原材料破損或滅失,,不利后果由定作方承擔(dān),。
11.3如定作方延遲接收或無(wú)故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條?承攬方的保證及瑕疵擔(dān)保責(zé)任
12.1承攬方保證:
12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),。
12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán)、抵押權(quán),、擔(dān)保權(quán)和其他債權(quán);
12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識(shí)產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密,。
12.2雙方確定質(zhì)量保證期,自定作物交付之日起算,,期限為?個(gè)月,。
12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,,承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,,承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用,(包括定作方已墊付的運(yùn)輸費(fèi)用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費(fèi)用,。)并承擔(dān)定作方的實(shí)際損失,。
12.2.2承攬方應(yīng)當(dāng)在收到該通知之日起?個(gè)工作日內(nèi)對(duì)瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行更換、維修或退款,。
12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題,,定作方?jīng)Q定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回的,如果該質(zhì)量問(wèn)題是由于承攬方原因?qū)е?,則承攬方應(yīng)當(dāng)按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進(jìn)行退換或者維修,,并承擔(dān)因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的,,承攬方仍應(yīng)當(dāng)為召回作提供全方位的支持,,并收取成本費(fèi)用和適當(dāng)?shù)姆?wù)費(fèi)用。
第13條?報(bào)酬的結(jié)算
13.1合同價(jià)款總額:人民幣(大寫(xiě))?(¥?元),。
(本合同價(jià)款已包括稅款,、人工、材料,、機(jī)械,、運(yùn)雜費(fèi)、包裝、安裝,、調(diào)試,、檢測(cè)、探傷,、現(xiàn)場(chǎng)的試拼,、試壓等所有費(fèi)用,,定作方不再另行支付其它費(fèi)用,。)
13.2支付方式:
(1)首筆款:¥?元(合同總金額的?%),作為預(yù)付款,,于本合同簽訂后的?個(gè)工作日內(nèi)支付;
(2)第二筆款:¥?元(合同總金額的?%),,于?年?月?日前支付;
(3)第三筆款:¥?元(合同總金額的?%),于?后的五個(gè)工作日內(nèi)支付;
(4)第四筆款:¥?元(合同總金額的?%),,于?甲方驗(yàn)收通過(guò)后的?五個(gè)工作日內(nèi)支付,。
(5)尾款:¥?元(合同總金額的?%),于?質(zhì)保期滿后的?五?個(gè)工作日內(nèi)支付,。
13.3指定收款賬號(hào):
指定收款賬號(hào):
開(kāi)戶行:
戶名: