在人民愈發(fā)重視法律的社會中,,越來越多事情需要用到合同,,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶,。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎,?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧,。
承攬加工合同篇一
乙方:____________
鑒于甲方是在____市合法注冊的,,生產和經營的有限責任公司,,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,,具備承攬加工的資質和條件,。
依據《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國其他相關的.法律法規(guī),甲乙雙方經協(xié)商一致,,簽訂本合同。
一,、甲方委托乙方加工如下產品:
品名______規(guī)格______單位______數量______備注______
二,、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:______規(guī)格為:______數量為:______提供時間為:________年____月____日,。
2,、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方,。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,,應當予以更換、補齊,。
3,、乙方提供的原材料為:______規(guī)格為:______數量為:______提供時間為:________年____月____日。
4,、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗,。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,,由乙方在日內予以補正,。
三、技術資料及圖紙
1,、甲方提供技術資料及圖紙的,,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2,、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,,乙方應當進行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,,提出修改意見。
3,、乙方提供技術資料及圖紙的,,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4,、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,,甲方應當進行檢驗,。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方,。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改,。
四、質量要求:
1,、乙方加工產品應當符合標準,。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據,。(也可不約定此項目)
五,、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,,乙方通知甲方進行驗收,。甲方應當于收到乙方通知之日起____日內進行驗收。
2,、驗收以合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規(guī)定為標準,。
3,、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,,有權要求乙方賠償損失。
4,、乙方加工成品交付后,,甲方在時間內發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,,有權要求乙方賠償損失。
六,、加工成品交付:
1,、乙方應于________年____月____日將產品全部送至甲方倉庫,地址為,。甲方如指定____市以外的交付地點,,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須事先與對方達成書面協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。
3,、實際交付日期,,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準,。
4,、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,,就超過的部分按照超過的比例支付報酬,。
七、報酬及支付:
1,、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件______元(或總報酬______元)
2,、報酬的支付采取以下方式:
甲方應于________年____月____日支付乙方______元,,于________年____月____日支付乙方______元,,余款于乙方交付之日起____日內支付。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結算依據,。
甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據,。收據作為雙方結算的依據,。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發(fā)票,,同時收回相應款額的收據,。
乙方:____________
_______年______月_____日
承攬加工合同篇二
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
定作方:(以下簡稱甲方)_____________
承攬方:(以下簡稱乙方)_____________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信,、互利,、公平、公開的原則,,經友好協(xié)商達成如下合同條款,,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品品名:_____________貨號:_____________面料:_____________顏色:_____________尺碼:_____________
第二條服裝數量
1,、計量單位:_____________
2,、數量:_____________
第三條原材料的提供由甲方提供原材料,具體見下:材料名稱數量質量:提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________
第四條服裝質量加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,,樣衣由甲方保管,,作為驗收的依據。樣衣,、工藝單作為合同的附件,。
第五條技術資料,、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片),、標志圖案等圖樣的技術資料,。
2、乙方(fag)在生產過程中,,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,,應當及時通知甲方,甲方應當在__2_天時間內回復,,提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,,并在__2__內通知甲方,,因此造成的損失由甲方賠償。
3,、乙方必須對甲方提供的服裝款式,、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工,、銷售。
4,、未經甲方許可,,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1,、加工單價:______________
2,、總金額(元):______________
第七條包裝方式內用______________,外用______________包裝,,包裝費由_______________方承擔,。
第八條服裝交付
1、交貨地:_____________
2,、產品的交(提)貨期限:______________,。
第九條服裝驗收
1.驗收期間:______________。
2,、認真核對貨物的品名,、款號、數量,、嘜頭,,準確無誤后方可抽樣。3.驗收方式:產品按30%抽檢,,抽樣標準為:隨機,。
4,、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量,、規(guī)格,、數量、包裝,、內在質量,、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,,以驗收標準為依據判定合格與否,。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修,。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,,對于再次檢驗,,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格,。
第十條定金預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,,無權請求返還定金,,乙方不履行合同的,,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金,。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,,除承擔違約責任外,,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1,、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內,,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,,乙方對完成的服裝享有留置權,。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發(fā)同意,,私自變更定作物的數量,、規(guī)格、質量或設計等,,應當賠償乙方因此造成的損失,。
(2)中途廢止合同,,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料,、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的,,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。甲方超過領取期限____日不領取定作物的,,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,,應當賠償乙方的損失,。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,,甲方同意利用的,,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,,由此造成的損失由乙方賠償,。
(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,,應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由乙方賠償,。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,,并承擔因此而支付的費用,。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,由乙方賠償損失,。
(4)逾期交付定作物,,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%天。未經甲方同意,,提前交付定作物,,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%,。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失,。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換,補齊的,,由乙方對工作質量,,數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料,,甲方有權拒收,,乙方應賠償甲方因此造成的損失,。如甲方要求重作或重新修理,,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任,。
第十七條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,按依法向人民法院起訴,。
第十八條其他約定本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執(zhí)行期內,,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同,。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與合同具有同等效力,。
甲方:____________
乙方:____________
______年______月______日
承攬加工合同篇三
定作單位:______________ (以下簡稱甲方)
承攬單位:______________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》,、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定,,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,,雙方本著公平合理的原則,,經充分協(xié)商一致,簽訂本合同,,以資共同遵照履行,。
第一條 加工構件品名與價款
一、加工品名:某x華高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的39;構件,。
二,、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材,、包機械,、包工期、包質量,、包安全及綜合單價包干,、完工結算的承攬方式。
三,、加工單價:每噸_______元整人民幣(_______元人民幣)
四,、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用,,加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出,。
五、本加工構件不含防腐涂裝,,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝,,乙方提供構件機械翻身。
六,、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費,,乙方開具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一,、加工期限:共計____日歷天,。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件,。具體交付日期甲方提前五天通知乙方,。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,,并配合防腐涂裝,。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,,甲方負責卸車,。
第三條 加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,,并負責送貨到乙方指定地點,,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù),。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,,作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費,。
二,、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求,。
三,、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,,沒有合格證書,,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,,甲方有權制止使用,,由此而造成的損失由乙方負責。
四,、具有合格證書的材料,、構配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,,如屬不合格產品,,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五,、材料代用,經甲方批準后,,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖,、修改圖,、轉化圖、變更通知,、施工說明及有關技術文件資料,,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規(guī)定,,由乙方確保本加工構件質量,。
二、質量等級:一次驗收合格
三,、保修期限:保修________年,。
四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,,交付完畢后收回,,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,,格式采用甲方提供的表格格式,。
五、驗收交付:加工完畢預組裝后,,以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范,、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,通知甲方屆時驗收,,辦理交付手續(xù),。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六,、乙方應嚴格按照標準規(guī)范,、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督,、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,并承擔由自身原因導致返工,、修改的費用,。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失,。
七,、甲方監(jiān)造人員負責質量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù),。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,,不對乙方的加工構件質量負全部責任,。
定作單位:______________
承攬單位:______________
______年________月_______日
承攬加工合同篇四
定作方:__________
合同編號:________
承攬方:__________
簽訂日期:__________
定作方委托承攬方加工 ,經雙方充分協(xié)商,,達成以下合同條款,。
一、 加工成品:
二,、加工成品質量要求:
三,、原材料的提供辦法及規(guī)格、數量,、質量
1.定作方提供原材料的,,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗,不符合要求的,,應立即通知定作方調換或補齊,,下料后再提出原料質量問題的,造成定作方損失的,,承攬方應予賠償,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 ,。
2、承攬方提供原材料的,,應保證提供的原材料符合定作方的要求,,且滿足承攬的需要。
四,、技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應及時回復,,提出修改意見,。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,,應當嚴格遵守,,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
五,、價款或酬金價款或酬金按照如下約定計算:
六,、驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準,。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,,在質保期內發(fā)生問題由承攬方負責修復或退換,。
七,、交貨的時間和地點
1,、交貨時間:_____ 。
2,、交貨地點:定作方工廠內
八,、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔,。
九,、運輸辦法及費用負擔:運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔,。
十,、費用結算結算時間:
十一、承攬方的違約責任
1,、未按合同規(guī)定的質量交付定作物,,定作方同意利用的,應當按質論價,,酌減酬金或價款;不同意利用的,,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,。
2,、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,,應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。
3,、未按合同規(guī)包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,,并承擔因此而支付的費用,。
4,、逾期交付定作物(包括返修、更換,、補交等),,應當向定作方支付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金,。
5,、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,,并賠償給定作方造成的損失,。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,,應當償付定作方因此造成的損失,。
7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權拒收,,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,,應當按定作方要求辦理,,并承擔逾期交付的責任。
十二,、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔違約責任。
十三,、其它約定
1,、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴,。
2,、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,,雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
3,、本合同一式 份。
甲方: _______________
蓋章:_______________
簽約人:_____________
職務:_______________
電話號碼:___________
乙方:_______________
蓋章:_______________
簽約人:__________
職務: __________
電話號碼:__________
時間:________年____月____日
承攬加工合同篇五
定作單位:______________________________
_______________項目經理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:______________________________
____________________機械制造有限公司(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》,、《____________________》,、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,,結合具體情況,,雙方本著公平合理的原則,,經充分協(xié)商一致,簽訂本合同,,以資共同遵照履行,。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名:____________________高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件,。
二,、承攬方式:本加工構件采用包人工,、包輔材,、包機械、包工期,、包質量,、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式,。
三,、加工單價:每噸_______________元整人民幣(¥:_______________元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用,,加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。
六,、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費,,乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一,、加工期限:共計_______________歷天,。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件,。具體交付日期甲方提前五天通知乙方,。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排圖交付;預組裝前坡口形成,,再進行預組裝驗收,,并配合防腐涂裝。
三,、交付地點:運輸至甲方指定場地,,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購
一,、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨,。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù),。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,,作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排套材下料,,排圖必須經過甲方確認后方可下料切割,,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費,。
二,、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求,。
三,、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,,沒有合格證書,,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,,甲方有權制止使用,,由此而造成的損失由乙方負責。
四,、具有合格證書的材料,、構配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,,如屬不合格產品,,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五,、材料代用,,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,,由乙方承擔發(fā)生的費用,。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖,、修改圖,、轉化圖、變更通知,、施工說明及有關技術文件資料,,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規(guī)定,,由乙方確保本加工構件質量,。
二、質量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年,。
四,、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,,乙方不得留存技術資料的復制品,。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式,。
五,、驗收交付:加工完畢預組裝后,以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范,、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續(xù),。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份,。
六、乙方應嚴格按照標準規(guī)范,、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督,、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,并承擔由自身原因導致返工,、修改的費用,。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失,。
七,、甲方監(jiān)造人員負責質量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù),。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,,不對乙方的加工構件質量負全部責任。
定作方:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
__________年________月________日
承攬加工合同篇六
合同編號:_______________
訂立合同雙方:
定作人:_______________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:_______________簽約人:_______________
定作人承辦單位:_______________聯(lián)絡人:_______________聯(lián)系電話:_______________
定作人機構地址:_______________傳真電話:_______________
承攬人:_______________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:_______________簽約人:_______________
承攬人營業(yè)執(zhí)照:_______________生產報刊亭許可證明:_______________
承攬人機構地址:_______________聯(lián)系人:_______________聯(lián)系電話:_______________
銀行開戶許可證:_______________開戶行:_______________帳戶:_______________
根據《_____》以及我國現(xiàn)行的有關法律,、法規(guī),,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,,此項承攬合同雙方本著平等,、公平、互惠的原則,,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元,。
第二條制作報刊亭的數量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1,、_______________
2,、_______________
3、_______________
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,,該結算價格含:包工,、包料、包裝運輸,、安裝費,、及其他相關的稅費。
第三條加工,、制作與安裝,、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定,、可靠,,空間利用充分,使用面積不小于_____平米,。
2,、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱,、不銹鋼方鋼骨架,,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗,、電源接線板,、電表一塊,藍色陽光板封頂,,并有通風口一處,。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格,、材質)制作成品后,,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產,。
②,、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗,。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①,、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢,。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,,應對成品進行包裝,,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負責保修,。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝,;
②,、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,,遇有驗收不合格的,,乙方應在_____日內予以整改,不予整改,、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④,、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護,。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①,、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款,。
②、乙方交貨后15日內,,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,,累積達到合同標的額的'60%。
③,、乙方按期安裝完畢,,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,,累積達到合同標的額的95%,。
④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,,作為乙方向甲方預留的質量保證金,,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方,。
第八條甲方違約責任
①,、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金,;
②,、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,,除補交貨款外,,應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①,、乙方未按甲方的質量要求,,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料,、以次充好等,甲方除按質論價外,,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金,;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,,如發(fā)現(xiàn)轉包或分包,,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔,;
③,、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金,。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式,。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,提交邯鄲_____委員會_____;
②,、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,依法向人民法院起訴,。
第十一條附則
①,、本合同一式四份,甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②,、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,,作出
補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力,。
甲方:_______________乙方:_______________
簽約地點:_______________
簽約日期:_______________
承攬加工合同篇七
甲方: (定作方)______________地址: _______工業(yè)城法定代表人:_______營業(yè)執(zhí)照證號:_______
乙方: (承攬方)______________地址:_______法定代表人:______________營業(yè)執(zhí)照證號:_______
合同編號:_______
合同簽訂地:_______工業(yè)城內
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家,,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,,為明確雙方權利和義務,,特訂立本合同。
一,、 本合同所指加工行為是:甲方向乙方下達加工訂單,,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標,、質量標準,、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,,經甲方驗收合格后,,甲方支付加工費給乙方的行為。
二,、 本合同所指加工之零部件見下表:甲方企業(yè)物料代碼 產品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注
1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議,。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三,、 加工零部件的技術標準(包括質量要求):甲方企業(yè)物料代碼 產品品名 規(guī)格 技術標準或要求備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定:
1. 乙方加工零部件的價格,,由雙方依據《報價核算表》確認,,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,,需要調整價格的,,按該程序重新確認,,之前仍按原價格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力,。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,,甲方可以終止本合同的履行,。
3. 加工費計算方法:
(1) 對甲方提供的原材料、零部件,,應在核定加工零部件價格基礎上,,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,,余額為乙方的加工費,。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),,領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,,超過規(guī)定標準,,造成甲方原材料、零部件損失的,,甲方有權直接從乙方加工費中扣除,。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達訂單,,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨,,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據,。
(2) 電話通知訂貨,。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產計劃變動,,要求更改訂貨時,,乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳,。
(2) 電話通知更改,。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下,。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當天通知取消的,訂單取消,。
(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產的正常備料,。
4. 乙方需領用甲方提供的原材料,、零部件,于訂單下達之日,,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù),。
六、 加工零部件的包裝,、運輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,,按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2. 包裝物標識規(guī)定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,,運輸,、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,,標識明確,,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼,、名稱規(guī)格,、數量、單位及生產廠的合格證,。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時,,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》,。
6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放,。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,,對包裝物的任何問題甲方不負責,。
七、 雙方就合同產品所需模具,,約定如下:
1. 圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經甲方確認,,費用由乙方承擔,。
2. 模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定,。
4. 模具的使用、維修,、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
5. 模具的知識產權:甲方所有;
6. 模具的所有權:甲方所有,。
八、 知識產權保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,,有商標許可的,,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九,、 產品技術,、質量標準與控制
1. 合同生效后____日內,甲方應向乙方提供相關圖紙,、檢驗標準及下列文件,、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產品質量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,,制作樣品,,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產,。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,,才能進入批量生產。
(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品,、材料,、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并安排住宿,。甲方及時將每次抽檢,、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題,。
(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改,。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,,則可中止或終止本合同,。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案,。乙方已通過認證的產品品種,,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認,、封樣交甲方后,,方可采購并投入生產。
(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,,或者同意了乙方選定的供應商,,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,,或對加工零部件進行了檢驗,。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任,。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任,。
3. 質量整改
(1) 同一型號的加工零部件,,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,,并可應乙方要求,,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,,經整改仍不合格的,,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4. 產品技術,、質量與控制,,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》。
十,、 加工費的結算
1. 加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發(fā)票,,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的________年內結清,。第________年結算_______%,,第________年結算________%,第________年結算____________%,。
十一,、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的,,按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準,。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中,,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號,、規(guī)格,、花色和質量不符合規(guī)定,應妥為保管并在 天內向乙方提出書面異議,。書面異議中,,應說明合同號、運單號,、車或船只,、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號,、規(guī)格,、花色、標志,、牌號,、批號、合格證或質量保證書號,、數量,、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見,。在付款期內,,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后,,應在___________天內負責處理,,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產的過程中出現(xiàn)質量問題,,乙方應對此負全部責任,,甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,,乙方應負責退,、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,,甲方不承擔任何責任,,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質量問題的,,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任,。
十三,、 乙方違約責任:
1. 乙方不能按時、按質,、按量交貨的,,根據不同情況進行處理,具體如下:
(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的,,扣罰當批貨值的5%,,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,,乙方做出返工,、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,,應及時知會甲方,,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,,扣除當批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工,、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,,按50元工時累計扣罰,,物料損失由乙方負責;
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,,扣罰違約金3000元次;
(5) 未能按期,、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,,扣罰違約金5000元次,,損失另計;
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,,扣罰0元以上的違約金,,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7) 未經確認,私自更換,、更改原材料,、零部件規(guī)格型號或供應廠家,扣罰0元以上的違約金,,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8) 送貨實物數量或重量不足,,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種,、型號、規(guī)格,、花色,、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,,乙方還必須負責包換或包修,,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用,。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理,。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,,并承擔支付的費用,。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,,乙方應當負責賠償。
4. 乙方提前交貨的,、多交的和品種,、型號、規(guī)格,、花色,、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管,、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,,由乙方承擔。
5. 乙方提前交貨的,,甲方接貨后,,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨,。乙方逾期交貨的,,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,,乙方應照數補交,,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃,。
6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,,并承擔由此增加的費用,。
十四、 甲方的違約責任
1. 甲方逾期付款的,,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息,。
2. 甲方無正當理由拒絕接貨的`,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,,應當承擔乙方因此所受的損失,。
十五、 合同的變更,、解除:
1. 合同期內,,甲乙任何一方經協(xié)商一致均可變更或解除本合同,。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),,均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,,或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的,,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失,。
3. 合同因任何原因而解除,,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具,、商標標識,、技術資料、供應商名單等,,歸還甲方,。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行,、部分履行或者不履行合同,,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七,、 其他
1. 按本合同規(guī)定應該償付的違約金,、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失,,應當在明確責任后十天內,,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵,。
2. 本合同一式叁份,,甲方二份,乙方一份,。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,,有效期自________年____月____日到________年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時,。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄,。
4. 雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》,、《商標使用管理合同》,、《知識產權保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八,、 其他需約定事項:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方:__________乙方:__________
授權代表:_______授權代表:_________
日期:______年____月____日____
承攬加工合同篇八
定做方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
法定代表人:________________________
承攬方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
法定代表人:
定做方委托承攬方加工___________________________,經雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
一,、合同組成及內容
1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為,。
1.2原物料,、包材,、加工制成品之具體品種數量、交期,、交貨地,、加工費金額、支付日期,、支付方法,,按經承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函,、傳真,、電子郵件等,,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力,。
二,、加工成品
2.1定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,,可批量生產之外的產品,,雙方另行協(xié)商。
三,、加工成品質量要求
3.1按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,,經檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品,。
3.2承攬方需為每單件產品提________________品合格證,。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定,以相應的標準為準,,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件,。
四、訂單確認
4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方,。
4.2承攬方收到定做方訂單在________________工作日內確認交貨期及交貨數量,。在正常情況下________________天內交貨。大宗訂單,,指單品訂購數量________________套以上,,特殊產品,指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品,,雙方另行協(xié)商交貨期,。
4.3定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,,否則承攬方不認可該訂單的有效性,。
4.4定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力,。
五,、訂單付款方式、交貨時間,、包裝要求
5.1定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起_______________天內,,定做方首付該訂單總額的_______________%給承攬方作為預付款,余下_______________%在定做方驗收貨物后_______________天內付清給承攬方,。
5.2產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,,并加印定做方的公司名稱、產品名稱,、型號,、聯(lián)系方式等,,具體的包裝,以具體的訂單要求為準,。
六,、原材料的提供辦法及規(guī)格、數量,、質量
6.1(用定做方原材料完成工作的,,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間,、數量,、質量、規(guī)格提供原材料,,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊,。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質量時,,定做方有權要求重作,、修理、減少價款或退貨,。
七、技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規(guī)定的時間內回復,,提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,,并及時通知定做方,,因此造成的損失,由定做方賠償,。
7.2定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等。
7.4由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,,圖紙和技術資料發(fā)生變更的,,承攬方應及時通知定做方,,定做方認可后方可按照訂單生產。
八,、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算,。
九、驗收標準和方法
9.1按照合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準,。
9.2承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告,。
9.3每批產品,,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,,定做方通知承攬方,,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內發(fā)生問題,除定做方使用,、保管不當等原因而造成質量問題的以外,,由承攬方負責修復或退換。
9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。
十、交貨的時間和地點
10.1交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。
10.2交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,,以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算,。
十一,、包裝、運輸及費用
11.1發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全,。
11.2發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線,、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,,力求裝足容量或噸位,,以節(jié)約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及________________費,,由承攬方負擔,。
十二、加工貿易手冊,、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規(guī)定填報,,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格,、數量,、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失,,由承攬方全數承擔,。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方________________或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方,。
13.2承攬方未經定做方書面同意,,不得將定做方產品或印有定做方________________或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹,、圖冊等宣傳品上,。
13.3未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方________________或標識的產品在展銷會,、展覽會上展覽或展示,。
13.4定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.11承攬方和其合法繼承者,,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
13.12在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產,,未經允許,承攬方不得使用,。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施,。
十四、違約責任
14.1未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作,,定做方同意利用的,,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應當負責修整或調換,,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
14.2交付定做物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,,應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,,承攬方應賠償定做方因此造成的損失,。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,,應當負責返修或重新包裝,,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,,由承攬方賠償損失,。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換,、補交等),,應當向定做方償付違約金_______________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
14.5未經定做方同意,提前交付定做物,,定做方有權拒收,。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______________%(10%~30%)或酬金總額的_______________%(20%~60%)的違約金,。
14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。
14.8實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任,。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失,。
14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調換、補齊的,,由承攬方對工作質量,、數量承擔責任。
14.11擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,,定做方有權拒收,,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,,應當按定做方要求辦理,,并承擔逾期交付的責任。
十五,、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任,。
十六,、合同解除
16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除,。如遇不可抗拒的原因,,確實無法履行合同,經雙方協(xié)商同意后,,可予變更或解除合同,。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù),。
16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的________________日內仍然無法交付貨物,,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,,如________________日內不能退還,,承攬方還應在確定還款之日起每日________________向定做方加付遲延付款違約金。
十七,、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定,,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自__________年________月________日起生效,,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份,,交____________(如經鑒證或公證,,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:________________________
公章:________________________
法定代表人:________________________
開戶銀行:________________________
帳號:________________________
法定地址:________________________
電話:________________________
_______________年____________月___________日
承攬方:_______________________________
公章:________________________
法定代表人:________________________
開戶銀行:________________________
帳號:________________________
法定地址:________________________
電話:________________________
_______________年____________月____________日
承攬加工合同篇九
加工定作承攬合同,。甲方: 乙方:地址: 地址:郵編: 郵編:電話: 電話:法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):開戶行: 開戶行:賬戶: 賬戶甲乙雙方為攜手合作,,促進發(fā)展,滿足利益,,明確責任,,依據中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,,互惠互利原則,,結合雙方實際,協(xié)商一致,,特簽訂本合同,,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規(guī)格型號,、數量,、單價、金額,、交貨期限定作物品名或項目規(guī)格型號計量單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限單價總金額合計承攬加工合同 篇10甲方:____________________乙方:____________________代表:____________________代表:____________________________年____月____日________年____月____日 甲方:中國________公司,,地址:________電話:________電傳:________法定代表人:________職務:________國籍:________乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________法定代表人:________職務:________國籍:________雙方為開展來料加工業(yè)務,,經友好協(xié)商,,特訂立本合同。
第一條加工內容乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,,甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方,。
第二條交貨乙方在合同期間,,每個月向甲方提供________原材料,并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港 口 交付乙方,。
第三條來料數量與質量乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量,。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時,、按質,、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認,。
第四條加工數量與質量甲方如未能按時、按質,、按量交付加工產品,,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失,。
第五條加工費甲方為乙方進行加工的加工費,,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,,故在中國國內勞務費用水平有變化時,,雙方將另行議定。
第六條付款方式乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,,由乙方向甲方開立即期信用證,,支付加工費。
第七條運輸與保險乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責,。
第八條不可抗力由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限,。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求,。
第九條仲裁本合同在執(zhí)行期間,,如發(fā)生爭議,雙方應本著友好方式協(xié)商解決,。如未能協(xié)商解決,,提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約,、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時,,適用國際通行的慣例。仲裁裁決為終局裁決,,仲裁費用由敗訴一方承擔,。
第十條合同有效期本合同自簽字日起生效,。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止,。
第十一條合同的續(xù)訂本合同有效期屆滿之前____月,,如一方需續(xù)訂合同,可以向對方提請協(xié)商,。
第十二條合同文本與文字本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份,。本合同以中,、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力,。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝,、輔料、運輸及保險等項開支,,在加工費以外收取,,但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術標準,,對其規(guī)格,、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,,或數量不足,,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足,。
第十四條合同條款的變更本合同如有未盡事宜,,或遇特殊情況需要補充、變更內容,,須經雙方協(xié)商一致,。甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)代表:________________代表:________________________年____月____日________年____月____日
承攬加工合同篇十
定作方: (以下簡稱:甲方) 承攬方: (以上簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,本著長期合作共贏的精神,,現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產品一事,,經甲乙雙方友好協(xié)商,一致達成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認
一,、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力,,并根據本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。
二,、在本合同生效之前,,甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照,。
2,、 國稅,、地稅登記證。
3,、 法定代表人身份證或委托代理人身份證,。
4、 授權經辦人的簽名樣式證明書,。
5,、 加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三,、在本合同生效之前,,乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照,。 2,、 國稅、地稅登記證,。
3,、 法定代表人身份證或委托經代理人身份證。
第二部分 合同內容
第一條:合同條款術語定義
1,、“合同”指本加工承攬合同,,包含本合同項下的附件。
2,、“合同附件”指經雙方協(xié)商并訂立的,,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3,、“合同生效”經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,,合同或合同附件方能生效。
4,、“甲方專用材料”指除了丙丁烷,、煤油、甲醇等通用材料外,,專門用于生產甲方產品所需的原材料,,如紙箱、紙盒,、商標貼,,專用的化工原料等。
第二條:合同附件與合同出現(xiàn)不一致時處理準則
本合同未盡事宜以及相關具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關協(xié)議書,,作為合同附件,,如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時,則以合同附件為準,。
第三條:加工產品在合同期內,,甲方委托乙方加工產品數量如下:訂單》中另行確認;
第四條:原材料的提供及損耗
1,、委托加工產品所需的原材料,由甲方提供全部,,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,,甲乙雙方生產前進行書面確認,并明確原材料的定額損耗,,以《報價單》形式達成,,并按此價格結算。
2,、乙方有義務減少儲存,、輸送、生產過程中的損耗,,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標范圍內,超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方,。未經甲方特別授權,,乙方不得自行處理節(jié)余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理,。
第五條:生產工藝技術文件的提供
1,、甲方自帶的或經乙方技術部協(xié)助完成的生產工藝技術文件,必須先經過乙方進行的生產工藝技術評審,,并經雙方簽字蓋章后生效,。
2、乙方依照甲方的要求進行生產期間,,發(fā)現(xiàn)生產工藝技術要求不合理,,應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內回復,提出修改意見,。乙方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,并及時通知甲方,,因此造成的損失,,由甲方賠償。
第六條:質量要求及驗收標準
1,、乙方按照約定的國家標準或企業(yè)標準及技術規(guī)范的要求,,提供合格的產品,嚴格委托加工產品的詳細名稱,、規(guī)格,、數量、價格,、交期等內容均在每次《委托加工產品按iso9001標準和雙方確認的技術規(guī)范與要求進行生產,。
2,、甲方需在檢測確認后,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品,,乙方所交付的合同標的物品質,,必須達到或高于封樣樣品的品質。
3,、甲乙雙方提供的原材料,,均需經過乙方的驗收合格,方可進入生產,,按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣,,進行驗收。
4,、甲方提供的自備原材料驗收,,如果不符合甲方的驗收標準,乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn),,在生產中使用,,因此帶來的損失,由乙方承擔,。
5,、雙方對承攬的加工產品在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,,質量認定以該機構的檢驗結果為準,,如果檢驗合格,檢驗費用由甲方承擔,。
第七條:交貨期與延期處罰
1,、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件,并雙方簽字蓋章,。
2,、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準,。
3,、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。
4,、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫,。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶,。
6,、在確定上述1-5條后,作為本次訂單交期的開始日期,每次訂單的具體交期,,在《委托加工產品訂單》中由雙方確認,。
7、每次訂單的實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量,,允許有一定的偏差,,具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。
8,、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的,。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金,。延期超過 15 天,,甲方有權解除本合同。
第八條:結算方式
1,、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后,,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款,。乙方在收到款后的情況之下,,安排組織生產。
2,、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的,,甲方還需要將材料款,、制版費用等相關款項全部匯到乙方帳戶,,乙方收到款后安排組織生產。
3,、甲方每次提貨,,需要付清所提貨的全部貨款,預付款只有在最后一次提貨時,,作為貨款使用,。
第九條:加工產品驗收及賠付
甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行,如果不合格,,甲方提供不良品樣品及相關報告,,經乙方認可后,甲方有權退回,。甲方退回不滿足技術規(guī)范和要求的不合格產品,,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試,、運輸等費用,,或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品,乙方承擔由此而產生的材料,、人工等相關損失,。
第十條:驗收交貨地點及運輸:
1、驗收交貨地點: 乙方廠區(qū)內,,甲方自提,。 2、經甲方確認運輸費的情況之下,,乙方可以代辦運輸,。 第十一條:逾期提貨
1、乙方完成訂單產品生產后,,根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間,,乙方可幫甲方保管產品10天,甲方須在此期間提完貨物,,超過即為逾期提貨,,出現(xiàn)逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,,以甲方逾期提貨產品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金,。甲方超過3個月未提貨的,,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權,,乙方有權處理該批產品,,收回乙方應有權益。
2,、甲方如逾期提貨,,但根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間,10天以內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清,,甲方不需償付違約金,,但需要支付倉儲費,每逾期一天,,按總額的0.5‰支付,。甲方超過6個月未提貨的,且雙方未達成處理協(xié)議的,,乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權,,乙方有權處理該批產品,收回乙方應有權益,。
第十二條:保密制度:
1,、甲乙雙方都應遵守保密制度,雙方協(xié)商的所有內容不得向第三方透露。未經甲方許可,,乙方不得留存,、復制相關技術資料。
2,、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務聯(lián)系的資料,,否則,乙方應賠付甲方違約金五萬元,。
第十三條,、不可抗力的解決:
在合同履行期內,由于不可抗力致使加工產品及原材料毀滅,、損失的,,乙方經有關部門證明后,可免除承擔違約責任,。
第十四條,、解決糾紛方式:雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決,,協(xié)商不成,,任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條,、借款與饋贈:
1.乙方工作人員私自從甲方借款,、借貸,包括產品及材料的調用等,,沒有得到乙方書面蓋章文件同意的,,均屬乙方工作人員的個人行為,與乙方無關,,乙方均不認可,,甲方不得借故拒絕履行合同義務,。
2,、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款,。
第十六條:合同生效
1,、本合同經雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。
2,、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年,。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內,,任何一方未通知另一方終止或修訂合同,,則本合同有效期順延一年。
3、本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定作為本合同的附件,與本合同具有同等效力,。
4,、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,。
第十七:合同附件清單:
1,、報價單
2、委托加工產品訂單 3,、委托加工產品詢價單
甲方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 郵政編碼:
乙方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 傳真:
承攬加工合同篇十一
定做方:__________________(稱甲方)
承攬方:__________________(稱乙方)
根據《______________》規(guī)定,,結合本工程的實際情況,雙方經友好協(xié)商簽訂本合同,,以共同遵守,。
一、加工制作內容:
1.制作內容:
主鋼構:鋼梁.h(400~800)_________________________,。材質為q235,。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道,、中灰底漆(防銹漆)一道,。
二、合同價格及結算方式:
1.合同造價按______________噸,。合同總價款為______________,,以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給,。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,,依次類推,,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款,。
4.結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,,成品按理論重量進行決算。
三,、質量要求:
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作,、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范gb50205-20_________)認真加工制作,,確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
四,、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:__________________________________________
五,、包裝及運輸:
1.乙方負責裝車,。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形,、油漆損傷,裝車費含在合同價內,。
2.甲方負責運輸,,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔,,構件到位后甲方負責卸車,。
六、雙方權利及義務:
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,,并簽字認可,。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,,并提供修改和變更通知,。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監(jiān)督檢驗,,不得擅自外協(xié)加工,,乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質量問題及時通知乙方進行整改,,乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質量問題導致返工,,乙方負責修復,,并承擔返工費及直接費用。
七,、違約責任:
按《_______________》相關規(guī)定執(zhí)行,。
八,、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,,協(xié)商不成,,則由提交當地_______________委員會_______________,。
九、附則:
1.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,,甲方定金到賬后生效,。此合同有效期為__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
2.未盡事宜,,雙方協(xié)商解決或另立補充合同,。
甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________
委托代理人:____________________委托代理人:____________________
聯(lián)系方式:____________________聯(lián)系方式:____________________
開戶行:_________________________開戶行:____________________
賬號:_________________________賬號:_________________________
日期:______________________日期:______________________
承攬加工合同篇十二
承攬方(甲方):________
定作方(乙方):________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,,共同信守執(zhí)行,。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格,、質量,、數量、加工費
第二條加工成品的完工時間,、檢驗標準與方法,、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點,、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格、質量,、數量,、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間,、地點,、包裝、檢驗方法,、運輸
第六條加工費結算辦法與時間_____,。
第七條乙方應于_____年_____月_____________日前向甲方交付定金_____________元;乙方應于_____年_____月_____________日前向甲方交付預付款_____________元。乙方不履行合同的,,無權請求返還定金,。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,,必須如數返還預付款,。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請求返還,。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,,應當按質論價;不同意利用的,,甲方應當負責修理或調換,,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失,。
4.甲方逾期交付定作物,,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的_____‰償付違約金,。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_____%的違約金,。
6.由甲方負責送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,,達到合同規(guī)定的質量要求,,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量,、規(guī)格,、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失,。
2.乙方如中途廢止合同,,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,,應當賠償甲方因此造成的損失,。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用,。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權簽署并有能力履行本合同,。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,,任何法院、仲裁機構,、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,,任何法院、仲裁機構,、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息,、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意,,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容,。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為_____年,。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失,。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見,、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,,包括但不限于自然災害如洪水,、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭,、動亂,、政府行為等,。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,,并應在_____天內,,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行,。
第十三條通知
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,,必須用書面形式,可采用_____(書信,、傳真,、電報、當面送交等方式)傳遞,。以上方式無法送達的,,方可采取公告送達的方式,。
2.各方通訊地址如下:________,。
3.一方變更通知或通訊地址,,應自變更之日起_____________日內,,以書面形式通知對方;否則,,由未通知方承擔由此而引起的相應責任,。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_____國法律管轄并按其進行解釋,。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當事人協(xié)商解決,,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,,按下列第_____種方式解決:
(1)提交_____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,,依照有關法律,、法規(guī)執(zhí)行,法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,,與本合同具有同等的法律效力,。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋公章之________日起生效。有效期為_____年,,自_____年_____月______日至_____年_____月_______日,。本合同正本一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,具有同等法律效力;合同副本_____份,,送_____留存一份,。
承攬方(蓋章):________定作方(蓋章):________
法定代表人(簽):________法定代表人(簽):________
地址:___________________地址:____________________
_____年____月______日_____年____月______日
簽訂地點:______________簽訂地點:______________
承攬加工合同篇十三
鑒于甲方是在____市合法注冊的,生產和經營的有限責任公司,,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件,。
依據《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國其他相關的.法律法規(guī),,甲乙雙方經協(xié)商一致,,簽訂本合同,。
一、甲方委托乙方加工如下產品:
品名______規(guī)格______單位______數量______備注______
二,、原材料提供:
1,、甲方提供的原材料為:______規(guī)格為:______數量為:______提供時間為:________年____月____日。
2,、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,,應當予以更換,、補齊。
3,、乙方提供的原材料為:______規(guī)格為:______數量為:______提供時間為:________年____月____日,。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗,。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正,。
三,、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方,。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,,乙方應當進行檢驗,。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,,提出修改意見,。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方,。
4,、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗,。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改,。
四,、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合標準,。
2,、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,,由雙方代表當面封存樣品,,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五,、加工成品驗收:
1,、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收,。甲方應當于收到乙方通知之日起____日內進行驗收,。
2、驗收以合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和封存樣品為標準,,數量以合同規(guī)定為標準。
3,、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,,有權要求乙方賠償損失,。
4、乙方加工成品交付后,,甲方在時間內發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質量要求的,,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,,有權要求乙方賠償損失,。
六、加工成品交付:
1,、乙方應于________年____月____日將產品全部送至甲方倉庫,,地址為,。甲方如指定____市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用,。
2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
3、實際交付日期,,乙方自行送達的,,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4,、乙方交付的加工成品超過約定數量的,,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬,。
七,、報酬及支付:
1,、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件______元(或總報酬______元)
2,、報酬的支付采取以下方式:
甲方應于________年____月____日支付乙方______元,于________年____月____日支付乙方______元,,余款于乙方交付之日起____日內支付,。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結算依據,。
甲方于乙方每交付件時給付甲方元,,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據,。收據載明款額累計達到元,,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應款額的收據,。
甲方:____________
乙方:____________
_______年______月_____日
承攬加工合同篇十四
承攬加工合同完整范本
委托方:_________________________(以下簡稱甲方)
被委托方:________________________(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工__________________產品,,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協(xié)商,,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,,以供雙方共同遵守。
第一條,、代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品,,加工數量、款式(或開發(fā)信息),、標準,、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述,。
第二條,、甲方責任
1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方__________________產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委托手續(xù),、商標注冊證,、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數量,、技術要求,、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合,、內外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方__________________產品,。
2.向乙方提供甲方生產授權委托手續(xù)、商標注冊證,、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息),、數量、技術要求,、交貨時間等,。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容,。
5.甲方有權對乙方的生產標準,、產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,,確認的樣品驗收貨品,。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7.甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密,。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,,乙方不得為他人生產或提供。
·甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商,。
第三條,、乙方責任
1.嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2.甲方確定的款式,、數量,、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合__________________質量要求,,不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種,。
3.負責原材料的采購、驗收,、供應,,并按照甲方確定的原材料質量要求進行,。
4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,,因乙方管理不善,,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,,應承擔相應法律責任,。
5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。
6.嚴守甲方的商業(yè)秘密,。
7.對生產的產品實行三包,,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第四條,、付款方式及交貨地點
甲方確定委托加工款式,、數量、標準后,,與乙方簽訂委托加工通知單,,并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的_________作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,,交貨地點為甲方庫房,。
第五條、驗收標準
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,,甲,、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監(jiān)督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準,。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條,、違約責任
1.因乙方未按甲方要求的時間交貨,,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金,。
2.如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝,、印刷品等,一經查證,,無論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,,并追究乙方法律責任。
3.凡違反本合同之其他各項條款的,,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金,。
4.甲、乙雙方如有一方違約,,除追究違約責任外,,另一方有權終止本合同,。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失,。
第七條,、合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,自________年______月______日至________年______月______日止,,生產期限以甲方計劃通知單確定為準,。
第八條、合同如遇爭議,,甲乙雙方可協(xié)商解決,,達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條,、本合同正本一式二份,,經雙方當地人代表簽字蓋章后生效。
第十條,、其他未盡事宜另行訂立,。
甲方:________________乙方:________________
代表人:______________代表人:______________
日期:________________日期:________________
承攬加工合同篇十五
委托方:____________________(以下簡稱甲方)
加工方:____________________(以下簡稱乙方)
依據《_____________》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,,經友好協(xié)商,,達成一致并訂立本合同,共同遵守,。
一,、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工,。
二,、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍),。
三,、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四,、加工量,、單價及總金額
1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規(guī)范》(gb-50205-_________),。甲方提供施工圖紙一套,,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作,。
2,、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖,、下料單,、理論重量加量0%損耗計算,。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更,。
3,、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4,、本合同采用的定價方式結算,。
五、運輸方式:需方自提,,運費自負,。
六、結算,、付款及付款方式
1,、本合同簽訂后萬元為定金,____________________萬元為預付款,。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產,。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,,本合同自動終止,,甲方已支付的定金不退還。
2,、乙方生產,、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外),。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,,貨款應全額付清,,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨,。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質量問題,,應及時通知乙方,,乙方必須在12小時內到現(xiàn)場處理問題。
七,、雙方責任甲方責任
1,、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套,。
2,、甲方負責按本合同規(guī)定的時間,、方式提貨、驗貨,,支付貨款,、辦理結算。
3,、本合同所涉及工程如中途有設計變更,,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算,。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,,按照合同約定價格支付乙方價款。
4,、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決,。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任,。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款,。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,,按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作,。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求,、質量、數量,、包裝等具體要求進行生產加工,,并做好自檢工作,確保質量,、進度,。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙,。
2,、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作,。
3,、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,,產品的檢驗報告,,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費),。
4、日開始供應第一批構件,,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,,_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。
八,、質量驗收
1,、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決,。
2,、質量異議期限:甲方收到產品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題,應立即停止使用,,并在48小時內向乙方提出書面異議,。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任,。
3,、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九,、違約責任
2,、因甲方原因造成乙方停工、窩工,、返工及原材料,、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失,。
3,、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失,。
4、本合同生效后履行完畢前,,任何一方不得毀約,,不得擅自解除本合同,。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,,必須承擔保密義務,,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止,。
十一、其他約定
1,、本合同所涉之法定代表人,、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2,、本合同未盡事宜,,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。
3,、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,,可向乙方所在地人民法院提起訴訟,。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,,至構件交付完畢貨款付清后自然終止,。
5、本合同一式四份,,雙方各執(zhí)兩份,,具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:_______________________(蓋章)乙方:_______________________
_______年_______月_______日
承攬加工合同篇十六
承攬方:
地址: 電話:
法定代表人: 職務:
定作方:
地址: 電話:
法定代表人: 職務:
定作方委托承攬方加工____________,,經雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數量、質量
1,、(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨,。
2,、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應按合同規(guī)定的時間,、數量、質量,、規(guī)格提供原材料,,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,,應立即通知定作方調換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,。
3,、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條 技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,并及時通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。
2,、承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品,。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等,。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。
第六條 驗收標準和方法
1,、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。
2,、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用,、保管不當等原因而造成質量問題的以外,,由承攬方負責修復或退換。
3,、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1,、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1,、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,應當按質論價,,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,。
2,、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。
3,、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應當負責返修或重新包裝,,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,,由承攬方賠償損失,。
4、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,,提前交付定作物,,定作方有權拒收。
5,、不能交付定作物或不能完成工作的,,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。
7、實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,,應當償付定作方因此造成的損失。
9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,,由承攬方對工作質量、數量承擔責任,。
10,、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,,并承擔逾期交付的責任,。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量,、規(guī)格,、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失,。
2,、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,承攬方有權解除合同,,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。
4,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,,承攬方有權將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失,。
5,、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6,、無故拒絕接收定作物,,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7,、變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔違約責任,,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按 項處理:
1,、向仲裁機關申請仲裁;
2,、向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效,,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交______(如經鑒證或公證,,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,。
定作方:________
代表人:________
年 月 日
承攬方:________
代表人:________
年 月 日
承攬加工合同篇十七
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,本著平等,、自愿,、誠實信用的原則,經雙方充分協(xié)商一致,,訂立本合同,,并依照履行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
第二條:加工范圍
2.1本工程構件共計 / 件,,含鋼量約計 噸,材質為 ;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,,加工范圍為簽字圖紙范圍內 ,。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架 元/噸(包括材料、下料,、切割,、拼裝、焊接,、拋丸除銹,、噴漆),約計 噸;系桿,、水平撐 元/噸(包括材料,、下料、切割,、對接,、拋丸除銹、噴漆),,約計 噸;
3.2合同總價:共約計 元,,大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價的 %),,定金全部到達承攬方指定賬戶之日起,,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,,必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時,,執(zhí)行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,,僅作為債權擔保的一定數額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,,僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物,。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條:質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規(guī)范》(gb50205-20xx)及《建筑鋼結構焊接技術規(guī)范》(jgj81-20xx)的要求進行加工生產,并保證所生產的構件質量符合上述規(guī)范的要求;
4.3所加工的鋼構件底漆為 ,,中間漆為 ,面漆為 ,,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗收,、結算方式
5.1驗收方式:鋼構件出廠前3日,,由承攬方通知定作方,定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收,,驗收合格后方可出廠,,如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發(fā)貨,則承攬方視為此批發(fā)貨構件已通過定作方驗收,,且驗收合格,,進行發(fā)貨;
5.2結算方式:鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內結算、審核完畢,,并雙方簽章確認;雙方審核結算時,,結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限:雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書,,定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢,,并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后,在14天期限內不予答復,,則視為定作方完全認可承攬方提供的結算文件,,雙方按照此結算文件進行剩余款項的支付等工作。
第六條:運輸方式 6.1 負責本合同加工鋼構件的運輸;
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,,并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時,,必須經過定作方簽字認可后方可修改,定作方對自己提供的圖紙負責,,由此產生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時,,設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作,若圖紙與合同發(fā)生沖突,,以合同為準;
7.5因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間,,交貨期按耽誤的時間順延。
第八條:加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后,且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,,合同工期順延,。
第九條:違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規(guī)格,、質量或設計等,,應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規(guī)定期限領取定作物的,定作方應按每超期一天,,定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,,另外還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,,承攬方有權將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,,退還給定作方,,變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
9.6定作方無故拒絕接收定作物,,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用,。
第十條:其他條件
10.1最后一批構件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核,、確認,、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額-定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商解決,。
第十條: 本合同自雙方簽字蓋章,、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效,。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
承攬加工合同篇十八
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承攬方)______________________
加工_________,,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,,達成合同條款如下:
一,、甲方權利和義務
2,、甲方對乙方產品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),,拒收任何原因的半成品和不合格產品,。
二、乙方的權利和義務
1,、通過考察同意后,自愿購買材料,。如產品質量問題,,乙方自己負責,。
2,、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作,如私自組織人員加工,,技術轉讓,,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理,。
二,、違約條款
1,、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2,、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金,。
四,、本合同有效期___________月,______________________起至______________________止,。
本合同期瞞后,,乙方申請,甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同,。
五,、本合同一式兩份,,并有驗收標準為合同附件,,甲、乙雙方各執(zhí)一份,,自簽字蓋章之日起生效,。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
承攬加工合同篇十九
需方:________(甲方)
供方:_______(乙方)
合同編號:___________________
簽訂日期:____年____月____日
為了規(guī)范建筑門窗購銷行為,,保護供需雙方合法權益,根據《中華人民共和國民法典》及有關法律,、法規(guī),明確雙方技術經濟責任,,保證工程建設正常進行,,經甲、乙雙方協(xié)商,,一致同意簽訂本合同,,以便共同遵守,。
1,、建筑門窗用途概況工程名稱:________________建筑結構:_______________ 工程地址:_____________________使用層次:__________
2,、建筑門窗供應要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格,。
2.2交貨點詳細地址:____________________________________,。
2.3其它要求:___________________________________________
3、結算和付款方式
3.2結算方式:
3.2付款方式與期限:____________________________________________
4,、技術要求
4.1乙方供應的產品應嚴格執(zhí)行并符合__________標準,,(標準名稱代號)___________________________________________________________,。
4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》,。
4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________,。
5、驗收標準,、方法及提出異議期限
5.1驗收標準,按該產品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業(yè)標準或已經主管部門備案的企業(yè)標準驗收,。
5.2 甲方在驗收時,如發(fā)現(xiàn)產品的品種,、型號,、規(guī)格、顏色和質量不合規(guī)定,,應妥善保管,,并在 天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款,。甲方因使用,、保管不善等造成質量下降的,,不得提出異議,。
5.3 如發(fā)現(xiàn)產品有嚴重質量問題,,甲方應在48小時內向____市建材業(yè)質量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報告,,同時用書面通知乙方及時分析解決,。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用,。甲方因此受到的損失,,由乙方按違約責任承擔,。
6,、違約責任
6.1 甲,、乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定的各項條款,,如合同一方違約,,由違約方承擔責任,,并參照民法典有關條款及雙方的約定,,向對方償付違約部分貨款的 ____%的違約金,。
6.2 如另行商定責任賠償規(guī)定的,應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式,、方法與金額,。
7、解決爭議的方式
7.1 本合同在履行過程如產生爭議,,甲,、乙雙方應本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進行協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決,。
8,、其他約定事項
8.1 乙方在門窗運抵交貨點后,甲方應提從堆放場地,,并及時做好相應的驗收工作,,如出現(xiàn)問題應及時協(xié)商解決,。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,,應提前天通知甲方協(xié)商解決,,否則造成后果乙方負責,。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時,,應及時主動通知乙方協(xié)商解決,否則造成后果由甲方負責,。
8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺風、洪水等)和其他不可預見事故發(fā)生而不能履行合同時,免除承擔違約責任,。
8.5 其他約定:
9,、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,,如有未盡事宜,須由甲,、乙雙方共同協(xié)商解決。
本合同一式五份,,甲,、乙雙方各執(zhí)二份,,____市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。
甲方:____________乙方:____________
單位名稱:________單位名稱:________
承攬加工合同篇二十
合同編號:_______________
甲方(定作方):__________公司
乙方(承攬方):__________
鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號 產品;乙方系專業(yè)產品生產商,。根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用,、互惠互利的原則,經充分協(xié)商一致,訂立本合同,。
第一條 定作物情況:
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號,,技術要求復雜或特殊的,,可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,,并將技術圖紙作為合同附件)
1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,,并注明單位 )
1.4 備注:(如無內容,,在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額:(應以大,、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,,建議貨到付款,,以作為產品質量責任的牽制)
2.3 付款時間:(寫明年,、月,、日)
第三條 加工成品質量要求及技術標準:
3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求,必須要寫全稱)
3.2 技術標準:(技術標準如硬度,、強度、韌性,、抗腐蝕,、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數量,、質量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨,。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:(注:如空格不夠用,,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 甲方于________年____月____日之前提供原材料,。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后____日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任,。
第五條 技術資料,、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙,。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起____日內回復并提出修改意見,。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償,。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品,。乙方不得擅自披露,、使用甲方技術資料和圖紙,、制造再現(xiàn)甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何
第三人意或過失泄露甲方技術資料,、圖紙或技術;不得允許(出借,、贈與,、出租,、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何
第三人使用甲方的技術資料,、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料,、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料,、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術,、設備的升級或研發(fā)。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準,、行業(yè)標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年,、月,、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明,。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后____日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷,甲方有權要求退還,。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明為準,。質量檢驗機構由雙方共同指定,,費用由乙方墊付,,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔,。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年,、月,、日)
7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力,。
7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式,、包裝物品的材質,、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車,、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔,。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內乙方提供保修服務,。
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年,、月、日)
11.3 甲方向乙方交付預付款的數額:(大,、小寫兩種形式填寫)
11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年,、月,、日)
第十二條 乙方的違約責任:
12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔 元每件的違約金,。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失,、重做成本,、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任,。因包裝不符合同約定造成定作物毀損,、滅失的,,由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的_____%違約金,。延期交貨超過____日的,,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失,、重做成本、延期損失等)由乙方賠償,。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失,。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失,。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任,。
第十三條 甲方的違約責任:
13.1 超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金,。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失,。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.4 其它違約責任: (如無內容,,在空格處劃線)
第十四條 爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者
二)種方式解決:
一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱,,如:不能將“深圳仲裁委員會”寫為“____市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。
二)向(根據有利于我方的原則,,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地,、合同履行地的基層法院中選擇其
一)人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點,,如:________區(qū))
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,,本合同一式_____份,,雙方各執(zhí)_____份,。
甲方(章):__________乙方(章):__________
法定代表人:________法定代表人:________
委托代理人:_________委托代理人:__________
地址:_______________地址:_______________
電話:_______________電話:_______________
承攬加工合同篇二十一
甲方: (定作方)______地址:______工業(yè)城法定代表人:______營業(yè)執(zhí)照證號:______
乙方: (承攬方)______地址:______法定代表人:______營業(yè)執(zhí)照證號:______
合同編號:______
合同簽訂地:____________
乙方是為甲方加工 _______所需零部件的生產廠家,,雙方本著互惠互利,,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,,特訂立本合同,。
一,、 本合同所指加工行為是:甲方向乙方下達加工訂單,,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準,、驗收標準及其它約定條件,,加工產品并送貨至甲方指定地點,,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二,、 本合同所指加工之零部件見下表:甲方企業(yè)物料代碼 產品品名 ,、規(guī)格 單位 單價 備 注
1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三,、 加工零部件的技術標準(包括質量要求):甲方企業(yè)物料代碼 產品品名 規(guī)格 技術標準或要求備 注
四,、 加工零部件價格及加工費的確定:
1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,,該價格自確認之日起生效,。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,,按該程序重新確認,,之前仍按原價格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力,。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,,將價格調整到與其它廠家相同或更低,。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行,。
3. 加工費計算方法:
(1) 對甲方提供的原材料,、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,,扣除甲方提供之原材料,、零部件價格,余額為乙方的加工費,。
(2) 由甲方提供原材料,、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),,領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料,、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,,造成甲方原材料,、零部件損失的,,甲方有權直接從乙方加工費中扣除,。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達訂單,,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨,,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據,。
(2) 電話通知訂貨,。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產計劃變動,,要求更改訂貨時,,乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳,。
(2) 電話通知更改,。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當天通知取消的,,訂單取消,。
(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,,并將己生產數量如實反映甲方,,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產的正常備料,。
4. 乙方需領用甲方提供的原材料,、零部件,于訂單下達之日,,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù),。
六、 加工零部件的包裝,、運輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,,按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2. 包裝物標識規(guī)定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,,運輸,、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,,標識明確,,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼,、名稱規(guī)格,、數量、單位及生產廠的合格證,。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時,,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》,。
6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放,。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,,對包裝物的任何問題甲方不負責,。
七、 雙方就合同產品所需模具,,約定如下:
1. 圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔,。
2. 模具的`制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定,。
4. 模具的使用、維修,、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
5. 模具的知識產權:甲方所有;
6. 模具的所有權:甲方所有,。
八、 知識產權保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,,有商標許可的,,還須簽訂《商標使用許可合同》,。
九、 產品技術,、質量標準與控制
1. 合同生效后____日內,,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件,、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產品質量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料,、首樣等要求,制作樣品,,并經甲方檢驗合格后,,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,,才能進入批量生產,。
(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料,、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,,并安排住宿。甲方及時將每次抽檢,、驗收結果通報乙方,,以幫助乙方解決質量問題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改,。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,,則可中止或終止本合同,。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案,。乙方已通過認證的產品品種,,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,,經甲方檢測合格并書面確認,、封樣交甲方后,方可采購并投入生產,。
(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,,或者同意了乙方選定的供應商,,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,,或對加工零部件進行了檢驗,。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任,。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任,。
3. 質量整改
(1) 同一型號的加工零部件,,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,,并可應乙方要求,,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,,經整改仍不合格的,,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4. 產品技術,、質量與控制,,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》。
十,、 加工費的結算
1. 加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發(fā)票,,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的________年內結清,。第________年結算_______%,,第________年結算________%,第________年結算____________%,。
一,、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行,。雙方如對質量問題產生爭議的,,按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。
二,、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中,,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格,、花色和質量不符合規(guī)定,,應妥為保管并在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中,,應說明合同號,、運單號、車或船只,、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱,、型號、規(guī)格,、花色,、標志、牌號,、批號,、合格證或質量保證書號、數量,、包裝,、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內,,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款,。
2. 乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見,。
3. 加工零部件在用于甲方生產的過程中出現(xiàn)質量問題,乙方應對此負全部責任,,甲方負責協(xié)助,。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退,、換,。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任,。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質量問題的,,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,,由乙方承擔全部責任,。
三、 乙方違約責任:
1. 乙方不能按時,、按質,、按量交貨的,,根據不同情況進行處理,具體如下:
(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的,,扣罰當批貨值的5%,,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,,乙方做出返工,、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,,應及時知會甲方,,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,,扣除當批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工,、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,,按50元工時累計扣罰,,物料損失由乙方負責;
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,,扣罰違約金3000元次;
(5) 未能按期,、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,,扣罰違約金5000元次,,損失另計;
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,,扣罰0元以上的違約金,,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7) 未經確認,私自更換,、更改原材料,、零部件規(guī)格型號或供應廠家,扣罰0元以上的違約金,,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8) 送貨實物數量或重量不足,,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號,、規(guī)格,、花色、質量不符合合同規(guī)定的,,除按以上進行扣罰,,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用,。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理,。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,,乙方必須返修或重新包裝的,,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用,。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,,乙方應當負責賠償,。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種,、型號,、規(guī)格、花色,、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,,由乙方承擔,。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,,甲方仍需要的,乙方應照數補交,,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃,。
6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,,并承擔由此增加的費用,。
四、 甲方的違約責任
1. 甲方逾期付款的,,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,,應當承擔乙方因此所受的損失,。
五、 合同的變更,、解除:
1. 合同期內,,甲乙任何一方經協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),,均可解除合同,。
2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的,,甲方有權解除本合同,,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,,包括但不限于模具、商標標識,、技術資料,、供應商名單等,歸還甲方,。
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,,允許延期履行,、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任,。
七,、 其他
1. 按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金,、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失,,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,,否則按逾期付款處理,。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2. 本合同一式叁份,,甲方二份,,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,,有效期自________年____月____日到________年____月____日,,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時,。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成,,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》,、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》,、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協(xié)議》為本合同的附件,。
八,、 其他需約定事項:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方:________________________ 乙方:____________
授權代表:__________________ 授權代表:____________
______年____月____日___________年____月____日
承攬加工合同篇二十二
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,,經雙方協(xié)商,,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求:
一,,材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫、肩角結構必須嚴密,,堅固,、表面必須 平整光滑,木材無形變,,翹曲,,撥縫,松榫;塑料面要求平直,,整齊,,四周不得有 翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,,保證方正,,平直,安裝方便. 四,,甲方按乙方質量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,,雙方代 表當面封存樣品,,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要 求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的 時間內回復,,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,并 通知乙方.因此造成的損失,,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗收,, 乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為 標準,,數量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證 明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨. 任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗收合格,,辦理交接手續(xù) .
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每 件包裝費均按4元計算,,共計980元,,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,, 共計490元,,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元). 甲方不履行合同時,,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,, 把預付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,,即辦理移交 手續(xù),,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款. 第十二條 甲方的違約責任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,,乙方同意利用的,應當按質論價;不 同意利用的,,甲方應當負責修理或調換,,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換 后,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權拒收,,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應當照數補齊,, 補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由 甲方賠償. 三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,,甲方逾期交付定作物的,,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部 分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的 違約金.
六,,由甲方負責送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,,達到合同 規(guī)定的質量要求,,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量,、規(guī)格,、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成 的損失.
二,,乙方如中途廢止合同,,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金 .
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,,除交付定作物的 日期得以順延外,,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,, 向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,,應當賠償甲方因此造成的損失. 六,,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或 原材料毀損,、滅失的,甲方在經有關部門證明后,,可免予承擔違約責任.但甲方應 當采取積極措施,,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外 發(fā)生的,,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應當承 擔責任,,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理 本合同公證的公證機關申請調解,,或向合同管理機關申請調解,,仲裁,也可以直接 向人民法院起訴.本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,,合同履行完畢即失效. 本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,,縣物價局,,縣建設銀行各存 一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章) 代表人:黃華新(簽名) 地址:七都鎮(zhèn) 電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所 帳號:104750 乙方:××縣百貨公司 代表人:王新法 地址:城關中山街5號 電話:33.7347 開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日