隨著法律法規(guī)不斷完善,,人們越發(fā)重視合同,,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,,在達(dá)成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由,。那么合同書的格式,你掌握了嗎,?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,,我們一起來了解一下吧。
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇一
定作方:____________________
承攬方:____________________
簽訂地點:____________________
簽訂時間:____________________
一、加工標(biāo)的
貨物名稱:____________________型號:____________________
面料:____________________顏色:____________________
單位數(shù)量:____________________單價:____________________
總金額:____________________交貨地點及期限:____________________
交期:____________________ 出口國:____________________
合計人民幣____________________,,(大寫)____________________,,按實際金額結(jié)算( 單價含線、稅 ,、封箱帶)
二,、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料質(zhì)量:____________________數(shù)量:____________________
提供日期:____________________定額:____________________(面料,,里料一律按定單數(shù)量到位,。)
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗,,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料,、里料、輔料的,,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),,應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四,、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書,、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和sn/t1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗收,。
五,、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,,否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù),。
六,、加工物品的包裝按定作方的要求。
七,、未經(jīng)定作方書面同意,,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,,定作方有權(quán)隨時解除合同,,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八,、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點,。(定做方自提)
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后,、出運前組織進(jìn)行驗收,,驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn),。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠,、因交貨期推遲而引起的空運費等),。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算,。
十二,、其他約定事項:
1、在加工制作期間,,定做方有權(quán)隨時進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查,,
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),,雙方各保留封樣,,由承攬方無償提供。
3,、若由定作方提供原材料的,,加工任務(wù)完成后,,承攬方必須將剩余面料,、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點,。
4、用料按定作方要求,,超出不允許裁剪,,按最省的排料。
5,、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān),。
十三,、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金,。
十四,、合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,,自簽訂之日起立即生效,,如有糾紛,雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成,,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五,、未盡事項雙方協(xié)議解決,。
定做方:____________________承攬方 :____________________
代表人 :____________________代表人:____________________
時 間:____________________時 間 :____________________
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇二
需方:________(甲方)
供方:_______(乙方)
合同編號:___________________
簽訂日期:____年____月____日
為了規(guī)范建筑門窗購銷行為,保護供需雙方合法權(quán)益,,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律,、法規(guī),明確雙方技術(shù)經(jīng)濟責(zé)任,,保證工程建設(shè)正常進(jìn)行,,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,,一致同意簽訂本合同,,以便共同遵守。
1,、建筑門窗用途概況工程名稱:________________建筑結(jié)構(gòu):_______________ 工程地址:_____________________使用層次:__________
2,、建筑門窗供應(yīng)要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
2.2交貨點詳細(xì)地址:____________________________________,。
2.3其它要求:___________________________________________
3,、結(jié)算和付款方式
3.2結(jié)算方式:
3.2付款方式與期限:____________________________________________
4、技術(shù)要求
4.1乙方供應(yīng)的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行并符合__________標(biāo)準(zhǔn),,(標(biāo)準(zhǔn)名稱代號)___________________________________________________________,。
4.2乙方應(yīng)隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。
4.3產(chǎn)品運輸方式及包裝標(biāo)準(zhǔn)_____________________________________,。
5,、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限
5.1驗收標(biāo)準(zhǔn),,按該產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)驗收,,如尚無國家標(biāo)準(zhǔn)的則按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或已經(jīng)主管部門備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗收。
5.2 甲方在驗收時,,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種,、型號、規(guī)格,、顏色和質(zhì)量不合規(guī)定,,應(yīng)妥善保管,并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi),,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款,。甲方因使用、保管不善等造成質(zhì)量下降的,,不得提出異議,。
5.3 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有嚴(yán)重質(zhì)量問題,甲方應(yīng)在48小時內(nèi)向____市建材業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報告,,同時用書面通知乙方及時分析解決,。在問題未查清之前該批產(chǎn)品必須封存不能使用,。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責(zé)任承擔(dān),。
6,、違約責(zé)任
6.1 甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的各項條款,,如合同一方違約,,由違約方承擔(dān)責(zé)任,并參照民法典有關(guān)條款及雙方的約定,,向?qū)Ψ絻敻哆`約部分貨款的 ____%的違約金,。
6.2 如另行商定責(zé)任賠償規(guī)定的,應(yīng)在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式,、方法與金額,。
7、解決爭議的方式
7.1 本合同在履行過程如產(chǎn)生爭議,,甲,、乙雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進(jìn)行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,可提請分中心進(jìn)行調(diào)解或通過有關(guān)法律程序解決,。
8、其他約定事項
8.1 乙方在門窗運抵交貨點后,,甲方應(yīng)提從堆放場地,,并及時做好相應(yīng)的驗收工作,如出現(xiàn)問題應(yīng)及時協(xié)商解決,。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,,應(yīng)提前天通知甲方協(xié)商解決,否則造成后果乙方負(fù)責(zé),。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時,,應(yīng)及時主動通知乙方協(xié)商解決,否則造成后果由甲方負(fù)責(zé),。
8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺風(fēng),、洪水等)和其他不可預(yù)見事故發(fā)生而不能履行合同時,免除承擔(dān)違約責(zé)任,。
8.5 其他約定:
9,、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,,如有未盡事宜,,須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決,。
本合同一式五份,,甲,、乙雙方各執(zhí)二份,____市建設(shè)工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份,。
甲方:____________乙方:____________
單位名稱:________單位名稱:________
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇三
合同編號:_______________
定作人:_______________簽訂地點:_______________
承攬人:_______________簽訂時間:____年_____月_____日
第一條加工物,、數(shù)量、報酬,、交貨期限
合計人民幣金額(大寫):_______________
第二條定作人提供的材料
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,,在_______________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______________日內(nèi)答復(fù),。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法,、地點及期限:
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年_____月_____日前交定金_______________(大寫)_______________元,。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物,。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______________種方式解決:
(一)提交_______________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十八條其他約定事項:
定作人(章):_______________承攬人(章):_______________
住所:_______________住所:_______________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
居民身份證號碼:_______________居民身份證號碼:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
電話:_______________電話:_______________
開戶銀行:_______________開戶銀行:_______________
賬號:_______________賬號:_______________
郵政編碼:_______________郵政編碼:_______________
____年_____月_____日
監(jiān)制部門:_______________
印制單位:_______________
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇四
甲方:________________乙方:________________
地址:________________地址:________________
郵編:________________郵編:________________
電話:________________電話:________________
法定代表人(委托代理人):________________法定代表人(委托代理人):________________
開戶行:________________開戶行:________________
賬戶:________________賬戶:________________
甲乙雙方為攜手合作,,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,,明確責(zé)任,,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,,互惠互利原則,,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,,特簽訂本合同,,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規(guī)格型號,、數(shù)量,、單價、金額,、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價總金額
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日甲方:中國________公司,,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
乙方:____國________公司,,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,,特訂立本合同,。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方,。
第二條交貨
乙方在合同期間,,每個月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運至________港_____付乙方,。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量,。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時,、按質(zhì),、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外,,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn),。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì),、按量交付加工產(chǎn)品,,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失,。
第五條加工費
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費,,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的,,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時,,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,,由乙方向甲方開立即期信用證,,支付加工費。
第七條運輸與_____
乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和_____費由甲方負(fù)責(zé),。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限,。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求,。
第九條_____
本合同在執(zhí)行期間,,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,,提請中國_____________機構(gòu)進(jìn)行_____,。_____適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時,,適用國際通行的慣例,。
_____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方承擔(dān),。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效,。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止,。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前____月,,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商,。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份,。
本合同以中,、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力,。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝,、輔料、運輸及_____等項開支,,在加工費以外收取,,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),,對其規(guī)格,、品質(zhì)進(jìn)行驗收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),,或數(shù)量不足,,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補足,。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,,須經(jīng)雙方協(xié)商一致,。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
________年____月____日
________年____月____日
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇五
甲方:__________
乙方:__________
標(biāo)的、數(shù)量,、價款:__________
1. 驗收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗收,。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱,、單品規(guī)格,、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材,、檢驗依據(jù),、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達(dá)),。
3.結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保 證金留待下次合同履行時支付,,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款,。
4.包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱,、單品規(guī)格,、 單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi),。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔(dān):受托方承擔(dān),。
7.交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,,逾期按合同總額1%支付違約金,。
8.保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù),、財務(wù),、技術(shù)、產(chǎn)品的信息,、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露,。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿,、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔(dān),,同時委托方有終止一切合作的權(quán)力,。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟,。
10.本合同根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī),,雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效,。(傳真或掃描件有效)
委托方:__________ 受托方:__________
法人代表:__________ 法人代表:__________
委托代表:__________ 委托代表:__________
傳 真:__________
電 話:__________
開戶銀行:__________
帳 號:__________
時間:__________
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇六
合同編號:_____________
甲方:_____________(定作方)地址:_____________工業(yè)城法定代表人:_____________營業(yè)執(zhí)照證號:_____________
乙方:_____________(承攬方)地址:_____________法定代表人:_____________營業(yè)執(zhí)照證號:_____________
合同簽訂地:_____________
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),,特訂立本合同。
一,、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達(dá)加工訂單,,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、驗收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,,經(jīng)甲方驗收合格后,,甲方支付加工費給乙方的行為。
二,、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼_____________產(chǎn)品品名_____________規(guī)格_____________單位_____________單價_____________備注_____________
1.根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議,。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼_____________產(chǎn)品品名_____________規(guī)格_____________技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)_____________備注__________________________
四,、加工零部件價格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認(rèn),,該價格自確認(rèn)之日起生效,。因市場價格的變動或其它原因,需要調(diào)整價格的,,按該程序重新確認(rèn),,之前仍按原價格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力,。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時,,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,,將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,,甲方可以終止本合同的履行,。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,,應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上,,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費,。
(2)由甲方提供原材料,、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),,領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料,、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),,造成甲方原材料,、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除,。
五,、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2)電話通知訂貨,。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證,。
2.因甲方的生產(chǎn)計劃變動,要求更改訂貨時,,乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,,乙方確認(rèn)后回傳。
(2)電話通知更改,。但更改的貨值必須在_____________元人民幣以下,。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消,。
(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,,乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料,。
4.乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料,、零部件,于訂單下達(dá)之日,,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù),。
六,、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2.包裝物標(biāo)識規(guī)定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝,。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸,、裝卸費用自負(fù),。送貨時應(yīng)包裝完整,標(biāo)識明確,,規(guī)格統(tǒng)一,,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格,、數(shù)量,、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,,開具《收料單》。
6.甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的.加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放,。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,,否則,對包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé),。
七,、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設(shè)計與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計開發(fā),,圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),,費用由乙方承擔(dān)。
2.模具的制造及其費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3.模具的驗收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定,。
4.模具的使用,、維修,、保養(yǎng)及費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5.模具的知識產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6.模具的所有權(quán):甲方所有,。
八、知識產(chǎn)權(quán)保護
1.按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,,有商標(biāo)許可的,,還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九,、產(chǎn)品技術(shù),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1.合同生效后_____________日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙,、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及下列文件,、資料:
(1)_____________
(2)_____________
(3)_____________
2.產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料,、首樣等要求,制作樣品,,并經(jīng)甲方檢驗合格后,,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認(rèn)后,,才能進(jìn)入批量生產(chǎn),。
(2)甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料,、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進(jìn)行抽檢;乙方應(yīng)予配合,,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢,、驗收結(jié)果通報乙方,,以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評審,,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進(jìn)行整改,。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進(jìn)行二次評審,,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同,。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細(xì)書面資料送甲方備案,,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報甲方備案。乙方已通過3c認(rèn)證的產(chǎn)品品種,,零部件不得更改,。
(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認(rèn),、封樣交甲方后,,方可采購并投入生產(chǎn)。
(6)雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,,或?qū)庸ち悴考M(jìn)行了檢驗,。但是甲方的認(rèn)可或受托購買行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任,。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動,,但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3.質(zhì)量整改
(1)同一型號的加工零部件,,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行,。
4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》,。
十、加工費的結(jié)算
1.加工費的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方),。
2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的_____________年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,,第二年結(jié)算________%,,第三年結(jié)算____________%。
十一,、驗收方法
1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,,驗收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn),。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收過程中,,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種,、型號、規(guī)格,、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,,應(yīng)妥為保管并在_____________天內(nèi)向乙方提出書面異議,。書面異議中,,應(yīng)說明合同號、運單號,、車或船只,、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱,、型號、規(guī)格,、花色,、標(biāo)志、牌號,、批號,、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量,、包裝,、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款,。
2.乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見,。
3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任,,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助,。造成甲方無法正常使用的加工零部件,,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任,。
4.加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測,,報告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,。
十三,、乙方違約責(zé)任:
1.乙方不能按時、按質(zhì),、按量交貨的,,根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,,扣罰當(dāng)批貨值的5%,,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,,乙方做出返工,、挑選,、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時知會甲方,,并按第(4)條接受扣罰,。
(2)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工,、返工或全檢的,,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4)未能按期,、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期,、按量交貨或不合格造成出貨延誤,,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,,損失另計;
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7)未經(jīng)確認(rèn),,私自更換、更改原材料,、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家,,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8)送貨實物數(shù)量或重量不足,,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2.乙方所交的加工零部件品種,、型號、規(guī)格,、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進(jìn)行扣罰,,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用,。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理,。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,,乙方必須返修或重新包裝的,,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償,。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種,、型號,、規(guī)格、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,,由乙方承擔(dān),。
5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補交,,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃,。
6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,,并承擔(dān)由此增加的費用,。
十四、甲方的違約責(zé)任
1.甲方逾期付款的,,應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息,。
2.甲方無正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失,。
十五、合同的變更,、解除:
1.合同期內(nèi),,甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同,。
2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失,。
3.合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,,包括但不限于模具,、商標(biāo)標(biāo)識、技術(shù)資料,、供應(yīng)商名單等,,歸還甲方。
十六,、不可抗力
1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)主管機關(guān)證明以后,,允許延期履行,、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任,。
十七,、其他
1.按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金,、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,,否則按逾期付款處理,。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2.本合同一式叁份,,甲方二份,,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,,有效期自______年____月____日到____年____月____日,,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,,由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄,。
4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》,、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》,、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件,。
十八,、其他需約定事項:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
甲方:_____________乙方:_____________
授權(quán)代表:_____________授權(quán)代表:_____________
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇七
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承攬方)______________________
加工_________,雙方本著互惠互利,,協(xié)商一致的原則,,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
2,、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。
二,、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,,自愿購買材料,。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負(fù)責(zé),。
2,、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,,如私自組織人員加工,,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,,否則按違約處理,。
二、違約條款
1,、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金,。
2、乙方外購材料摻雜使假,,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四,、本合同有效期___________月,,______________________起至______________________止。
本合同期瞞后,,乙方申請,,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五,、本合同一式兩份,,并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,,甲、乙雙方各執(zhí)一份,,自簽字蓋章之日起生效,。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇八
定作單位:______________ (以下簡稱甲方)
承攬單位:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》,、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,,雙方本著公平合理的原則,,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,,以資共同遵照履行,。
第一條 加工構(gòu)件品名與價款
一、加工品名:某x華高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的39;構(gòu)件,。
二,、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材,、包機械,、包工期、包質(zhì)量,、包安全及綜合單價包干,、完工結(jié)算的承攬方式。
三,、加工單價:每噸_______元整人民幣(_______元人民幣)
四,、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用,,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出,。
五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝,,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進(jìn)行防腐涂裝,,乙方提供構(gòu)件機械翻身。
六,、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費,,乙方開具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一,、加工期限:共計____日歷天,。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件,。具體交付日期甲方提前五天通知乙方,。
二,、交付狀態(tài):按雙方簽字認(rèn)可的加工制作排版圖交付;預(yù)組裝前坡口形成,再進(jìn)行預(yù)組裝驗收,,并配合防腐涂裝,。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,,甲方負(fù)責(zé)卸車,。
第三條 加工材料供應(yīng)與采購
一、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),,并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點,,乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù),。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,,作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料,,排版圖必須經(jīng)過甲方確認(rèn)后方可下料切割,,超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,,并加收5%的采管費,。
二、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材,、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求,。
三、乙方自行采購的材料,、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料,、構(gòu)配件等,,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé),。
四,、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗,,其檢驗費用由乙方承擔(dān),,如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場,。
五,、材料代用,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用,。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設(shè)計施工圖,、修改圖,、轉(zhuǎn)化圖、變更通知,、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量,。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三,、保修期限:保修________年,。
四、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,,交付完畢后收回,,乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理,,格式采用甲方提供的表格格式,。
五、驗收交付:加工完畢預(yù)組裝后,,以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范,、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及圖紙技術(shù)要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,通知甲方屆時驗收,,辦理交付手續(xù),。出廠時必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標(biāo)要求整理好一并交甲方一式壹份。
六,、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督,、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要求,,乙方應(yīng)無償返工或修理直至達(dá)到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒?、修改的費用,。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的,乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟損失,。
七,、甲方監(jiān)造人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù),。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認(rèn)可,,不對乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任,。
定作單位:______________
承攬單位:______________
______年________月_______日
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇九
承攬方:
地址: 電話:
法定代表人: 職務(wù):
定作方:
地址: 電話:
法定代表人: 職務(wù):
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,,定作方有權(quán)要求重作,、修理、減少價款或退貨,。
2,、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。
3、交(提)原材料等物品日期計算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1,、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并及時通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。
2,、承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3,、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1,、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算,。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
3,、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,,由承攬方賠償損失,。
4、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收。
5,、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。
7、實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。
8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2,、中途廢止合同,,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金,。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
4,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
5,、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6,、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7,、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按 項處理:
1,、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2,、向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效,,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交______(如經(jīng)鑒證或公證,,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________
代表人:________
年 月 日
承攬方:________
代表人:________
年 月 日
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇十
委托方:________________________
承攬方:________________________
1,、加工的項目,、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量價格,、交貨期:________________________
2,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之____________,,但損壞件必須歸還甲方,。
3、原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng),。
4,、交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,運費由乙方自負(fù),。
5,、質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收,。
6、結(jié)算方式:通過銀行托收,。
7,、違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失,,每天按加工產(chǎn)品總值千分之____________交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,,因而造成乙方停工損失,,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:________________________
乙方:________________________
法定代表人:________________________
法定代表人:________________________
地址:________________________
地址:________________________
銀行帳號:________________________
銀行帳號:________________________
____________年____________月____________日
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇十一
合同編號:_______________
甲方(定作方):__________公司
乙方(承攬方):__________
鑒于:為滿足客戶訂單需求,,甲方大量需要指定型號 產(chǎn)品;乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商,。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同,。
第一條 定作物情況:
1.1 品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號,技術(shù)要求復(fù)雜或特殊的,,可以寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做,,并將技術(shù)圖紙作為合同附件)
1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位 )
1.4 備注:(如無內(nèi)容,,在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額:(應(yīng)以大,、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式,,建議貨到付款,,以作為產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的牽制)
2.3 付款時間:(寫明年、月,、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1 質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者甲方具體要求,,必須要寫全稱)
3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強度,、韌性,、抗腐蝕,、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗,。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作,、修理、減少價款或退貨,。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:(注:如空格不夠用,,可以另設(shè)合同附件,,寫明見合同附件二)
4.3 甲方于________年____月____日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后____日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊,。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,,否則甲方有權(quán)解除本合同,,乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任,。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙,。
5.2乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起____日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見,。甲方未答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴(yán)格保密,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。乙方不得擅自披露,、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材,、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;不得直接或間接地向任何
第三人意或過失泄露甲方技術(shù)資料,、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈與,、出租,、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何
第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復(fù)制或公開包含甲方技術(shù)資料,、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料,、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù),、設(shè)備的升級或研發(fā),。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1 驗收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣或乙方技術(shù)圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年,、月,、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細(xì)地址)
6.5 驗收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后____日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,,甲方有權(quán)要求退還,。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明為準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗機構(gòu)由雙方共同指定,,費用由乙方墊付,,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔(dān)。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年,、月,、日)
7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細(xì)地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力,。
7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
8.1 包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式,、包裝物品的材質(zhì),、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費用由哪方承擔(dān) )
第九條 運輸方式及費用負(fù)擔(dān)
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車,、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內(nèi)容,,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內(nèi)乙方提供保修服務(wù),。
第十一條 定金及預(yù)付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數(shù)額:(大,、小寫兩種形式填寫)
11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月,、日)
11.3 甲方向乙方交付預(yù)付款的數(shù)額:(大,、小寫兩種形式填寫)
11.4 甲方向乙方交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月,、日)
第十二條 乙方的違約責(zé)任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān) 元每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失,、重做成本,、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費用和延期交貨責(zé)任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損,、滅失的,,由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方支付未交定作物總價的_____%違約金,。延期交貨超過____日的,,甲方有權(quán)解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失,、重做成本,、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失,。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按甲方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條 甲方的違約責(zé)任:
13.1 超過合同約定日期付款,,甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失,。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費用,。
13.4 其它違約責(zé)任: (如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條 爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方協(xié)商解決,。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者
二)種方式解決:
一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱,如:不能將“深圳仲裁委員會”寫為“____市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁,。
二)向(根據(jù)有利于我方的原則,,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地,、合同履行地的基層法院中選擇其
一)人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點 (應(yīng)詳細(xì)填寫合同簽訂的地點,,如:________區(qū))
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,,本合同一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,。
甲方(章):__________乙方(章):__________
法定代表人:________法定代表人:________
委托代理人:_________委托代理人:__________
地址:_______________地址:_______________
電話:_______________電話:_______________
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇十二
訂立合同雙方:
承攬方:--縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:--縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,,材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳。
二,,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做,。
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固,、表面必須平整光滑,,木材無形變,翹曲,,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),,保證方正,平直,,安裝方便,。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗收的依據(jù),。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并通知乙方,。因此造成的損失,由乙方賠償,。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元,。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收,。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,,辦理交接手續(xù),。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按元計算,共計元,,全部費用由乙方負(fù)擔(dān),。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按元計算,,共計元,,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,,由甲方負(fù)責(zé),。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元),。甲方不履行合同時,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還,。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償,。
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失,。
四,,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,,甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,,乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
二,乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金,。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金,。
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
六,,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失,。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,縣物價局,,縣建設(shè)銀行各存一份,。
甲方:--縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:--縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:--縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:--縣支行
帳號:
年月日
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇十三
甲方:________________(定作方)
地址:_________工業(yè)城
法定代表人:________________
營業(yè)執(zhí)照證號:________________
乙方:________________(承攬方)
地址:________________
法定代表人:________________
營業(yè)執(zhí)照證號:________________
合同編號:合同簽訂地:_________工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,,友好合作的原則,,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同,。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達(dá)加工訂單,,由乙方按照甲方提供之加工圖紙,、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、驗收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,,甲方支付加工費給乙方的行為,。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名,、規(guī)格單位單價備注
1.根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議,。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求
備注
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價格,,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認(rèn),,該價格自確認(rèn)之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,,需要調(diào)整價格的,,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價格執(zhí)行,。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時,,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低,。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,,甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料,、零部件,,應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料,、零部件價格,,余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料,、零部件的,,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料,、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料,、零部件損失的,,甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
五,、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達(dá)訂單,,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù),。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,,同時,,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產(chǎn)計劃變動,,要求更改訂貨時,,乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳,。
(2)電話通知更改,。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當(dāng)天通知取消的,,訂單取消,。
(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),,并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料,。
4.乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,,于訂單下達(dá)之日,,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六,、加工零部件的包裝,、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2.包裝物標(biāo)識規(guī)定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝,。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,,運輸、裝卸費用自負(fù),。送貨時應(yīng)包裝完整,,標(biāo)識明確,規(guī)格統(tǒng)一,,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼,、名稱規(guī)格、數(shù)量,、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,,開具《收料單》。
6.甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放,。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,,否則,,對包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé)。
七,、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,,約定如下:
1.圖紙的設(shè)計與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),,費用由乙方承擔(dān),。
2.模具的制造及其費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3.模具的驗收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定。
4.模具的使用,、維修,、保養(yǎng)及費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5.模具的知識產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6.模具的所有權(quán):甲方所有。
八,、知識產(chǎn)權(quán)保護
1.按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,,有_____許可的,還須簽訂《_____使用許可合同》,。
九,、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1.合同生效后日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙,、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2.產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料,、首樣等要求,,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,,進(jìn)行小批量生產(chǎn),。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認(rèn)后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn),。
(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評審,,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查,,并對甲方提出的不合格項目及時進(jìn)行整改,。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進(jìn)行二次評審,如仍未達(dá)到要求,,則可中止或終止本合同,。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細(xì)書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報甲方備案,。乙方已通過3c認(rèn)證的產(chǎn)品品種,,零部件不得更改。
(5)一般情況下,,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認(rèn),、封樣交甲方后,,方可采購并投入生產(chǎn)。
3.質(zhì)量整改
(1)同一型號的加工零部件,,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行,。
4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》,。
十、加工費的結(jié)算
1.加工費的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方),。
2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,,第二年結(jié)算________%,,第三年結(jié)算____________%。
十一,、驗收方法
1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,,驗收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn),。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收過程中,,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種,、型號、規(guī)格,、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,,應(yīng)妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說明合同號,、運單號、車或船只,、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱,、型號、規(guī)格,、花色,、標(biāo)志、牌號,、批號,、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量,、包裝,、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),,甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款,。
2.乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見,。
3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任,,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助,。造成甲方無_____常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退,、換,。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測,,報告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,。
十三,、乙方違約責(zé)任:
1.乙方不能按時、按質(zhì),、按量交貨的,,根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,,扣罰當(dāng)批貨值的5%,,但不低于500元,,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工,、挑選,、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時知會甲方,,并按第(4)條接受扣罰,。
(2)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工,、返工或全檢的,,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4)未能按期,、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期,、按量交貨或不合格造成出貨延誤,,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,,損失另計;
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_________0元以上的違約金,,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7)未經(jīng)確認(rèn),,私自更換、更改原材料,、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家,,扣罰_________0元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8)送貨實物數(shù)量或重量不足,,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2.乙方所交的加工零部件品種,、型號、規(guī)格,、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進(jìn)行扣罰,,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用,。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理,。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償,。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種,、型號,、規(guī)格、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,,由乙方承擔(dān),。
5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補交,,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃,。
6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,,并承擔(dān)由此增加的費用,。
十四、甲方的違約責(zé)任
1.甲方逾期付款的,,應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息,。
2.甲方無正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失,。
十五、合同的變更、解除:
1.合同期內(nèi),,甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同,。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同,。
2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3.合同因任何原因而解除,,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,,包括但不限于模具、_____標(biāo)識,、技術(shù)資料,、供應(yīng)商名單等,歸還甲方,。
十六、不可抗力
1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后,,允許延期履行,、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任,。
十七,、其他
1.按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金,、賠償金,、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),,按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵,。
2.本合同一式叁份,,甲方二份,,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,,有效期自______年____月____日到____年____月____日,,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,,由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄,。
4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》,、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》,、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件,。
十八、其他需約定事項:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
甲方:________________乙方:________________
授權(quán)代表:________________授權(quán)代表:________________
日期:________年________月________日 日期:________年________月________日
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇十四
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,本著平等、自愿,、誠實信用的原則,,經(jīng)雙方充分協(xié)商一致,訂立本合同,,并依照履行,。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
第二條:加工范圍
2.1本工程構(gòu)件共計 / 件,含鋼量約計 噸,,材質(zhì)為 ;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,,加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架 元/噸(包括材料,、下料,、切割、拼裝,、焊接,、拋丸除銹、噴漆),,約計 噸;系桿,、水平撐 元/噸(包括材料、下料,、切割,、對接,、拋丸除銹,、噴漆),,約計 噸;
3.2合同總價:共約計 元,大寫人民幣約計 ,。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價的 %),定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶之日起,,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,,必須付清所有結(jié)算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當(dāng)補充條款中有明確付款約定時,,執(zhí)行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,,僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,,僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結(jié)算;
3.6貨款需全部到達(dá)承攬方賬戶后方可提清貨物,。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條:質(zhì)量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行加工制作;
4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(gb50205-20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(jgj81-20xx)的要求進(jìn)行加工生產(chǎn),并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;
4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ,,中間漆為 ,面漆為 ,,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗收,、結(jié)算方式
5.1驗收方式:鋼構(gòu)件出廠前3日,,由承攬方通知定作方,定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進(jìn)行驗收,,驗收合格后方可出廠,,如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進(jìn)行驗收而要求發(fā)貨,則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗收,,且驗收合格,,進(jìn)行發(fā)貨;
5.2結(jié)算方式:鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標(biāo)注的構(gòu)件長度的理論重量據(jù)實結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢,,并雙方簽章確認(rèn);雙方審核結(jié)算時,,結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;
5.3結(jié)算期限:雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書,,定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達(dá)定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢,,并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后,在14天期限內(nèi)不予答復(fù),,則視為定作方完全認(rèn)可承攬方提供的結(jié)算文件,,雙方按照此結(jié)算文件進(jìn)行剩余款項的支付等工作。
第六條:運輸方式 6.1 負(fù)責(zé)本合同加工鋼構(gòu)件的運輸;
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,,并將圖紙簽字認(rèn)可;
7.2承攬方在對圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時,,必須經(jīng)過定作方簽字認(rèn)可后方可修改,定作方對自己提供的圖紙負(fù)責(zé),,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān);
7.3若定作方委托承攬方設(shè)計出圖時,,設(shè)計費用單獨結(jié)算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認(rèn)后承攬方方可加工制作,若圖紙與合同發(fā)生沖突,,以合同為準(zhǔn);
7.5因定作方圖紙細(xì)節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間,,交貨期按耽誤的時間順延,。
第八條:加工時間
8.1定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶后,且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,,合同工期順延,。
第九條:違約責(zé)任
9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,定作方應(yīng)按每超期一天,,定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,,另外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費;定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后,退還給定作方,,變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,,定作方還應(yīng)補償不足部分;
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
9.6定作方無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核,、確認(rèn),、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結(jié)算金額-定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行;
10.2本合同未盡事宜,,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
第十條: 本合同自雙方簽字蓋章,、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效,。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇十五
合同編號:__________________
定做人:____________
承攬人:____________
第一條 承攬項目:____________________________________________________
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求:__________________________________________
第三條 承攬人使用的材料由____人提供。
材料的檢驗方法,、時間及提出異議的期限:
______________________________________________________________________
第四條 定作人提供技術(shù)資料,、圖樣等的時間、辦法及保密要求:_____________
第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣,、技術(shù)要求不合理的,,應(yīng)在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。
定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù),。
第六條 定作人允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;
可以交由第三人完成的工作是:________________________________________________________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________________________
第八條 工作成果交付的期限,、方式及地點:__________________________________
第九條 工作成果驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:____________________________________
第十條 承攬人對工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:____________________________
第十一條 定作人應(yīng)在____年___月__日前向承攬人______元,。
第十二條 結(jié)算方式及期限:________________________________________________
第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,,承攬人可以留置工作成果。
第十四條 本合同解除的條件:
定作人可以隨時解除合同,,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
________________________________________________
第十五條 定作人違約責(zé)任:_________________________________________
承攬人違約責(zé)任:___________________________________________________
第十六條 合同爭議的解決方式:
本合同項下發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;
協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______種方式解決:
提交_________仲裁委員會仲裁;
依法向_______人民法院起訴,。
第十七條 其他約定事項:_______________________________________
第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,。
定作人:________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________
法定代表人:____________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________
法定代表人:____________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
簽約日期:_______年_____月____日
簽約地點:______________________
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇十六
甲方:__________
乙方:__________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,,擬結(jié)本合同,,以茲雙方信守。
一,、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量,。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
數(shù)量:附加工圖紙36份,,按圖紙數(shù)量要求加工,。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二,、 相關(guān)事宜:
1,、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求,。
2,、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收,。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔(dān),,
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,,其不合格損失由乙方承擔(dān),。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正,。
三,、 時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,,必須提前通知對方,協(xié)商解決,。
四,、 加工費用:
該項目合同總體加工費用__________萬元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),,甲乙雙方不得中途變更,。
五、 付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,,甲方一次性付款 ,,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,,如甲方違約,,則按日向乙方支付2%的違約金。
六,、 其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,,如雙方達(dá)不成協(xié)議,,可提交仲裁機構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜,,雙方可共同協(xié)商補充,。
本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,。
甲方:__________
乙方:__________
時間:__________
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇十七
定作人:______________________ 合同編號:______________________
承攬人:______________________ 簽訂地點:______________________
第一條 承攬項目、數(shù)量,、報酬及交付期限 簽訂時間:
項 目 名 稱 及 內(nèi) 容計量單位數(shù)量工作量(工時)報 酬交付期限
單價總金額
合計人民幣金額(大寫): ¥:
(注:空格如不夠用,,可以另接,。)
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第三條 承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第四條 定作人提供技術(shù)資料,、圖紙等的時間,、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由 提供。材料的檢驗方法:
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成,??梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵?/p>
第七條 工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:
第八條 結(jié)算方式及期限:
第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫): 元,。
第十條 定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人,。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果:
第十二條 違約責(zé)任:
第十三條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,提交廣州仲裁委員會仲裁; 。
第十四條 其他約定事項:
廣州市工商行政管理局監(jiān)印
定作人(章):______________________
住 所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號碼:______________________
委托代理人:______________________
電 話:______________________
開戶銀行:______________________
賬 號:______________________
郵政編碼: ______________________承攬人(章):______________________
住 所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號碼:______________________
委托代理人:______________________
電 話:______________________
開戶銀行:______________________
賬 號:______________________
郵政編碼:______________________
鑒(公)證意見:______________________
經(jīng)辦人:_______________________
鑒(公)證機關(guān)(章)______________________
年 月 日
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇十八
甲方:_________________(委托方)
乙方:_________________(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,,就有關(guān)承攬加工事宜,,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守,。
一,、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板,。 數(shù)量:附加工圖紙_____份,,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工,。
二,、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所,。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2,、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題,。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔(dān),,(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\輸車輛及司機,,乙方承擔(dān)油料耗費及搬運事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,,其不合格損失由乙方承擔(dān),。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三,、 時間要求:
自甲方提供原材料之后起,,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,,必須提前通知對方,,協(xié)商解決。
四,、 加工費用:
該項目合同總體加工費用______萬元,,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更,。
五,、 付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,,則按日向乙方支付____%的違約金,。
六、 其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,,由甲方協(xié)商解決,,如雙方達(dá)不成協(xié)議,可提交仲裁機構(gòu)解決,。
在合同中的未盡事宜,,雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,,一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:___________________乙方:___________________
蓋章:___________________蓋章:___________________
簽約人:_________________簽約人:_________________
職務(wù):___________________職務(wù):___________________
電話號碼:_______________電話號碼:_______________
______年______月______日______年______月______日
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇十九
訂立合同雙方:
甲方:××縣木具廠 (承攬方)
乙方:××縣百貨公司 (定作方)
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,,共同遵守.
一,、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固,、表面必須平整光滑,,木材無形變,,翹曲,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,,整齊,四周不得有翹起,,脫 膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),,保證方正,平直,,安裝方便.
四,、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算,,共計980元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,,每件運輸費用均按2元計算,,共計490元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān).運輸造成的損失,,由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履
行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償.
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償.
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失.
四,、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五、甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,、乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,、乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六、乙方如變更交付定作物的地點,,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式四份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,縣物價局各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章) 乙方:××縣百貨公司
法定代表人:黃華新(簽名) 法定代表人:王新法
一九八五年一月二十五日
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇二十
模板承攬加工合同書
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工 模板,,根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
一、 標(biāo)的物名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、單價,、金額:(此合同單價為稅前價)
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 米正交 套 約計重量
總計總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二,、 技術(shù)資料提供方法:需方提供標(biāo)的物所需施工圖,按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工;
三,、 質(zhì)量要求:供方嚴(yán)格按圖紙加工,,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,,并配合甲方的監(jiān)督檢查;
四、 交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
五,、 交貨時間:合同簽訂生效后,, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨,。
六,、 計量方式:需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算;
七、 結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款 貳萬伍仟 元,,需方在提取標(biāo)的物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量,、品種為準(zhǔn))。
八,、 標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標(biāo)的物仍屬于供方所有,。
九,、 運輸方式及到達(dá)站和費用負(fù)擔(dān):汽運,施工現(xiàn)場,,供方幫助配貨,,供方承擔(dān)運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔(dān)。
十,、 本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款,。
十一、 違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé);
十二,、 解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,,如協(xié)商不成,提交仲裁委員會解決,,或依法向人民法院起訴;
十三,、 本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效,。
十四,、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,,與本合同具有同等法律效應(yīng),。
訂 做 方 : 承 攬 方 :
單位: 單位:
法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
開戶行: 戶 名:
帳 號: 卡 號:
郵 編: 郵 編:
簽訂時間:
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇二十一
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
就原物料及成品委托承攬加工事項,通過友好協(xié)商,,于_________年___月___日雙方同意訂立合約條款如下,,以為雙方共同遵守:
第一章合同組成及內(nèi)容
1.1本合同規(guī)范由乙方供料并委托甲方承攬加工后,將全數(shù)加工制成品交付乙方之一切相關(guān)法律行為,。
1.2乙方提供原材料清單如下:
甲方在約定期限內(nèi)按約定要求將以上膠料注塑成形送返乙方指定倉庫,。
第二章合同價格及結(jié)算方式
2.1委托加工原物料,、成品等所涉費用,由雙方協(xié)商決定并注明于發(fā)票/采購單,。
2.2加工費,、運雜費、保險費等款項的結(jié)算,,應(yīng)遵守結(jié)算紀(jì)律,,堅持“錢貨兩清”原則,付款采每月結(jié)算形式并在乙方采購單及甲方發(fā)票上注明,,亦可采用信用證結(jié)算方式。
第三章質(zhì)量要求及運輸方式
3.1各類物料及加工制成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按經(jīng)甲方確認(rèn)之乙方采購單,、式樣書,、圖紙、規(guī)格之約定,,就有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)之任何變更,,應(yīng)經(jīng)雙方同意始生效力。
3.2發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固,,并保障運輸過程安全,。
3.3發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式,、送貨地點委托承運單位發(fā)運,,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用,。
3.4乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工制成品之運輸,,由乙方負(fù)擔(dān)。
第四章成品驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
4.1甲方將加工制成品送達(dá)雙方約定交付地后,,乙方應(yīng)于三日內(nèi)驗收,,倘甲方未于此約定期間內(nèi)接乙方驗收結(jié)果之通知,即于送達(dá)后第四日起視為加工制成品已通過驗收,。
第五章違約責(zé)任
甲方違約責(zé)任
5.1甲方未按約定質(zhì)量交付加工制成品,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換。
5.2甲方交付加工制成品數(shù)量少于約定,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,。
第六章合同解除
6.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除,。如遇不可抗拒的原因,,確實無法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,,可予變更或解除合同,。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方,,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
第七章知識產(chǎn)權(quán)保護及守秘義務(wù)
7.1雙方應(yīng)信守職業(yè)道德,,未經(jīng)對方書面同意,,不得將任何于業(yè)務(wù)過程中知悉對方包括但不限于生產(chǎn)工藝、技術(shù),、商業(yè)秘密及其它各類信息,,泄露于包括對方員工在內(nèi)之任何第三人,違者守約方保留一切法律追訴權(quán)利,。
第八章特別條款
10.1乙方提供給甲方的是海關(guān)監(jiān)管保稅料件,,因此甲方在生產(chǎn)加工中所產(chǎn)生的邊角料等需全部返還至乙方。如雙方違反此條款所產(chǎn)生的一切后果由違約方承擔(dān),。
10.2本合同一式兩份,,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑,。
甲方:
乙方:
公章:_______________________
公章:_________________________
法定代表人:___________________
法定代表人:___________
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇二十二
承攬方:_________
定作方:_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行,。
第一條 甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、加工費
定作物名稱:_________
型號:_________
規(guī)格:_________
質(zhì)量要求:_________
計量單位:_________
數(shù)量:_________
加工費:_________
單位總價:_________
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費承擔(dān),。
第三條 加工成品的交付時間、地點,、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔(dān),。
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、價款等及圖紙,、技術(shù)資料,。
材料名稱:_________
型號:_________
規(guī)格:_________
質(zhì)量要求:_________
計量單位:_________
數(shù)量:_________
單價:_________
總價:_________
圖紙、技:_________
術(shù)資料及:_________
交付時間:_________
第五條 原材料交付時間,、地點,、包裝、檢驗方法,、運輸
材料名稱:_________
交付時間:_________
交付地點:_________
交付數(shù)量:_________
包裝要求:_________
檢驗方法:_________
運輸方法:_________
運費承擔(dān):
第六條 加工費結(jié)算辦法與時間_________,。
第七條 乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;
乙方應(yīng)于_________年 _________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元,。
乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,。
甲方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。
乙方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還,。
第八條 甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;
不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;
經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;
乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失,。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金,。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收,。
第九條 乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
2.乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
6.乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用,。
第十條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,,任何法院、仲裁機構(gòu),、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行
為,。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時,,任何法院、仲裁機構(gòu),、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密,。
未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。
但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。
保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失,。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服,、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭,、動亂、政府行為等,。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,,必須用書面形式,,可采用_________傳遞。
以上方式無法送達(dá)的,,方可采取公告送達(dá)的方式,。
2.各方通訊地址如下:_________,。
3.一方變更通知或通訊地址,,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;
否則,,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任,。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,,也可由有關(guān)部門調(diào)解;
協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
提交_________仲裁委員會仲裁;
依法向人民法院起訴,。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋,。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,,甲乙雙方可以達(dá)成書面補充協(xié)議。
本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,,與本合同具有同等的法律效力,。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年,,自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日,。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí) _________份,,具有同等法律效力;
合同副本_________份,,送_________留存一份。
承攬方:_________定作方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇二十三
合同編號:_________
定作人:______
簽訂地點:_________
承攬人:______
簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物,、數(shù)量,、報酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù),。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法,、地點及期限:
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元,。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物,。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十八條其他約定事項:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
郵政編碼:郵政編碼:
年月日
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇二十四
委托方:____________________(以下簡稱甲方)
加工方:____________________(以下簡稱乙方)
依據(jù)《_____________》的有關(guān)規(guī)定,,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,,達(dá)成一致并訂立本合同,,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,,乙方包工包料加工,。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,,刷紅丹防銹底漆一遍),。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期,。
四,、加工量、單價及總金額
1,、以上價格均為《稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb-50205-_________),。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,,乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作,。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,,結(jié)算時按加工廠分解圖,、下料單、理論重量加量0%損耗計算,。本合同從生效之日起,,合同單價不因市場價格變化而變更。
3,、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價,。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算,。
五,、運輸方式:需方自提,運費自負(fù),。
六,、結(jié)算,、付款及付款方式
1,、本合同簽訂后萬元為定金,____________________萬元為預(yù)付款,。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn),。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,,本合同自動終止,,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn),、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外),。甲方最后一次提貨前,,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,,乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,,安排發(fā)貨,。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,,應(yīng)及時通知乙方,,乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套,。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨,、驗貨,,支付貨款,、辦理結(jié)算,。
3,、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,,因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算,。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),,按照合同約定價格支付乙方價款,。
4,、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最后提貨期限,。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,,按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的,,按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作,。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量,、數(shù)量,、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,,確保質(zhì)量,、進(jìn)度。加工完后,,保存甲方提供的施工圖紙,。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎,、裝車等工作,。
3,、乙方在鋼構(gòu)件出廠時,需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,,產(chǎn)品的檢驗報告,,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費),。
4,、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,,_________年_______月________日前將全部鋼構(gòu)件供完,。
八、質(zhì)量驗收
1,、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢,。復(fù)檢合格后,由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),,乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),,并在48小時內(nèi)解決。
2,、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,,應(yīng)立即停止使用,并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議,。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決,。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3,、甲乙雙方約定,,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任,,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失,。
九、違約責(zé)任
2,、因甲方原因造成乙方停工,、窩工、返工及原材料,、構(gòu)件報廢的,,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3,、乙方無故延遲交貨的,,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失,。
4、本合同生效后履行完畢前,,任何一方不得毀約,,不得擅自解除本合同。
十,、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人,。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一,、其他約定
1,、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任,。
2,、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決,,協(xié)商不成時,,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4,、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5,、本合同一式四份,,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力,。(以下無正文)
甲方:_______________________(蓋章)乙方:_______________________
_______年_______月_______日
承攬加工服裝合同 加工承攬合同種類篇二十五
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工,,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,,達(dá)成合同條款如下:
一,、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后,,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案,。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購,。如在本廠購買材料,,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,,材料不退。
2,、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二,、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1,、通過考察同意后,,自愿購買材料,。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負(fù)責(zé),。
2,、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,,如私自組織人員加工,,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,,否則按違約處理,。
二、違約條款
1,、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金,。
2、乙方外購材料摻雜使假,,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四,、本合同有效期 月,,200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞后,,乙方申請,,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五,、本合同一式兩份,,并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,,自簽字蓋章之日起生效,。
甲方 乙方:
年月日