人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,,也便于保存一份美好的回憶,。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,,供大家參考借鑒,,希望可以幫助到有需要的朋友。
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇一
乙方:_________協(xié)議標(biāo)的:甲方位于“_________”的居室,,以下簡稱標(biāo)的,。
經(jīng)雙方友好協(xié)商,就甲乙雙方針對標(biāo)的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號:_________,以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜,,簽訂以下補充協(xié)議,。
本補充協(xié)議作為《裝修合同》的附件,與《裝修合同》具有同等法律效力,。
一,、施工人員準(zhǔn)則:
1.施工過程中,乙方施工人員應(yīng)認真施工,,不在標(biāo)的居室內(nèi)飲酒,、隨地吐痰,如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品,。
2.乙方施工人員不得使用標(biāo)的居室內(nèi)已安裝好的設(shè)施,、設(shè)備(如炊具、潔具及其他設(shè)施,、設(shè)備)(水,、電、施工人員自備炊具,、潔具除外),。
3.乙方施工人員不得使用明火做飯,不得在材料上堆放餐具,,剩飯菜及棄物,,應(yīng)于餐后立即整理餐具,剩飯菜及棄物,。
4.乙方應(yīng)設(shè)置專門的垃圾堆放處,,及時清運垃圾,并保持居室內(nèi)的清潔和衛(wèi)生,。
5.安裝地板,、地磚后,乙方施工人員須著軟底鞋在標(biāo)的居室內(nèi)施工,,并嚴(yán)禁將尖利或腐蝕性或易造成地板,、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上,,所有物品均輕拿輕放,,嚴(yán)禁在地板、地磚上拖動物品,。
6.有違反以上
第一條1,、2、3,、4、5項,甲方經(jīng)過提醒,、警告,,乙方仍違反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上
第一條1,、2,、3、4,、5項給甲方造成損失的,,乙方應(yīng)賠償損失。
7.如由于乙方或其施工人員過失,,造成甲方設(shè)施,、設(shè)備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,,物業(yè)管理公司等第三方的設(shè)施,、設(shè)備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,,由乙方負責(zé)賠償或從工程款中扣除,,并承擔(dān)全部責(zé)任。
8.乙方在施工中要注意安全,,如因乙方操作不當(dāng)造成人員傷亡的,,甲方不負任何責(zé)任。
二,、材料
9.凡運抵甲方標(biāo)的居室的合同規(guī)定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的.材料除外),,必須在運抵標(biāo)的居室時當(dāng)場由甲方,乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規(guī)定的品名,、質(zhì)量,、數(shù)量、規(guī)格,、等級等驗收,,由甲方認可簽字后方可拆封、使用,。
如果乙方運抵材料與合同不符,,乙方必須采取更換,補救措施,。
10.乙方應(yīng)當(dāng)就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發(fā)票或者購物票據(jù)),、環(huán)保證明、保修證明,、材料來源,、說明書等相關(guān)材料,,甲方有權(quán)向廠商或者經(jīng)銷商核實材料的真實性,如果發(fā)現(xiàn)系假冒偽劣材料,,乙方必須更換為合同中標(biāo)定的產(chǎn)品,,并按照合同標(biāo)定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據(jù)充分證明是由于供應(yīng)商的責(zé)任,甲方可以根據(jù)具體情況適當(dāng)降低要求賠償?shù)念~度,,乙方可以向材料供應(yīng)商追究相應(yīng)的責(zé)任,。
11.由于乙方提供材料質(zhì)量、規(guī)格等原因,,造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時,,乙方須采取更換、補齊,、修理等方式彌補,,如不能彌補,乙方須以其他方式補償乙方,,甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質(zhì)量,,規(guī)格等原因,造成甲方設(shè)施,、設(shè)備,、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業(yè)管理公司等第三方的設(shè)施,、設(shè)備,、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負責(zé)賠償或從工程款中扣除,,并承擔(dān)全部責(zé)任,。
12.由乙方購買的材料,乙方承諾對其質(zhì)量負責(zé),,并負責(zé)在裝修工程保修期內(nèi)進行維修和更換,。
在甲方正常使用的情況下,因為乙方提供材料的質(zhì)量問題而導(dǎo)致甲方的任何損失,,乙方應(yīng)負全部責(zé)任,。
13.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料,因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標(biāo)的居室,,乙方必須更換相同或更高質(zhì)量,、等級、規(guī)格的材料,,且必須經(jīng)過甲方的簽字同意,。
14.甲、乙方提供的材料進入標(biāo)的居室后,,乙方必須在適當(dāng)?shù)奈恢闷秸逊挪牧?,并妥善保管,,因未妥善保管造成材料變質(zhì)、變形,、損壞,、損耗、丟失的,,乙方必須根據(jù)甲方要求更換、補齊,、賠償,。
15.乙方無權(quán)擅自更換甲方提供的材料,如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向甲方提出,,甲方采取更換,、補齊等補救措施。
如乙方已確認并使用了甲方提供的材料,,之后因工程質(zhì)量出現(xiàn)爭議時,,乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由,拒絕修理或賠償,。
16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失,,乙方負責(zé)賠償。
17.《裝修合同》附件中,,所有的_________改為_________(_________厚),,每張板(均為標(biāo)準(zhǔn)尺寸_________×_________)補交_________元的材料費,金額按實際工程量結(jié)算,。
三,、施工
18.乙方必須在工程交底日,即________年____月____日,,向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表,。
19.進行施工工程前,乙方和其設(shè)計師應(yīng)當(dāng)就設(shè)計思路,,工程要點對工長,、工人進行培訓(xùn)。
20.開始施工后,,乙方質(zhì)檢人員應(yīng)當(dāng)隨時了解工程狀況和進展情況,,至少每三天到甲方標(biāo)的居室檢查工程情況,并作書面登記,。
乙方質(zhì)檢人員必須嚴(yán)格履行質(zhì)檢的制度,,相關(guān)驗收單必須齊全,作為甲方各項驗收的參考之一,。
21.在進行施工時,,乙方有義務(wù)向甲方說明施工方式,,并經(jīng)過甲方確認后方可進行施工。
如未經(jīng)甲方確認,,施工后發(fā)生不符合甲方要求的問題時,,乙方應(yīng)無條件進行整改,并賠償由此而帶來的損失,。
甲方:_______________代表簽字:_____________
______年____月____日
乙方:_______________代表簽字:___________
________年____月____日
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇二
發(fā)包方:_____________
承包方:_____________
根據(jù),、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,,結(jié)合本工程的具體情況,,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守,。
一,、概況及要求
1、裝飾施工地點:
2,、裝飾施工內(nèi)容:
3,、承包方式:_____
4、總價款:____元,,大寫:_____經(jīng)雙方認可,,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計,。
5,、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,,工期___天,。甲方要求:
1、裝修要求以商場為準(zhǔn),,且必須通過商場的驗收合格
2,、以裝修效果圖為準(zhǔn)
3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執(zhí)行
4,、按照商場所規(guī)定的裝修時間完工并順利通過驗收
二,、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、乙方提供的材料:詳見附件《主材料報價單》,。
2,、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé),。如乙方提供的材料,、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料,、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方,。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1,、本工程執(zhí)行08-62-97《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》,、3130-1999《裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn),。
2,、本工程由___方設(shè)計施工方案。
3,、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),,工期不變,。
4、在施工過程中,,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,,由此影響竣工日期甲,、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,,甲方自負,,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償,。
5,、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準(zhǔn),,驗收合格后付款,。
四、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:工程款付款方式列下表:付款時間:合同簽定后
第一次付款:金額:大寫:
第二次付款工期進度過半付:元竣工驗收合格后付其余款:元
五,、違約責(zé)任:
1,、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,工期順延,。
2,、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3,、如未按甲方質(zhì)量進行施工制作,一切損失由乙方承擔(dān),,并賠付甲方相應(yīng)違約金為加工費的20%,。且甲方有權(quán)不支付后續(xù)工程款。
4,、如乙方中途違約除退還甲方預(yù)付款,并賠償條款20%的相應(yīng)違約金
六,、糾紛處理方式:
1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,,憑本合同文本,,可向建筑裝飾協(xié)會裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū),、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆,。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商,、調(diào)解解決,,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,,可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟,。
七、合同的變更和解除:
1,、合同經(jīng)雙方簽字生效后,,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,,提出終止合同一方,,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,,并辦理終止合同手續(xù),。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,,須向另一方以書面形式提出,,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,,可視為本合同解除,。
八、其它約定:
九、本合同一式_____份,,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,。合同附件為本合同的組成部分,。
甲方:乙方:
法定代表人:委托代理人:
住址:地址:
電話:電話:
郵編:郵編:
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇三
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢,。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,,特簽訂本合同,,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1,、工程地點:
2,、工程承包方式,雙方商定采取下列第(1)種承包方式:
(1)乙方包工,、包全部材料;
(2)乙方包工,、部分包料,甲方提供部分材料,。
(3)乙方包工、甲方包全部材料,。裝修房屋合同3,、總價款:
4、開工日期 月年
第二條:質(zhì)量要求
1,、工程使用主要材料的品種,、規(guī)格、名稱,,經(jīng)雙方認可,。
2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
3、施工中,,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,,雙方應(yīng)確認,增加的費用,,應(yīng)另簽訂補充合同,。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負,,施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
5,、甲方如自聘工程監(jiān)理,,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接,。
第三條:材料供應(yīng)
1,、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價,。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用,。乙方如挪作他用,,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2,、乙方提供的材料,、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,,或規(guī)格有差異,,應(yīng)禁止使用。如已使用,,對工程造成的損失均由乙方負責(zé),。
3,、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方,。材料經(jīng)乙方驗收后,,由乙方負責(zé)保管,,由于保管不當(dāng)而造成損失,,由乙方負責(zé)賠償。
第四條:付款方式
1,、合同一經(jīng)簽訂,,甲方即應(yīng)付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,,乙方有權(quán)停止施工,。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用,。
2,、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,,并由乙方負責(zé)并且施工變更令,,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,,當(dāng)場結(jié)清。
3,、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第五條:違約責(zé)任
合同生效后,,在合同履行期間,,擅自解除合同方,,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,,使對方造成的實際損失超過違約金的,,應(yīng)進行補償。
第六條:合同生效
1,、本合同和合同附件向雙方蓋章,,簽字后生效。未盡事宜雙方協(xié)商解決,。
2,、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3,、本合同一式貳份,,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主): 乙方:
銀行賬號:
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇四
發(fā)包方(以下簡稱甲方):________(業(yè)主)
聯(lián)絡(luò)方式:_______________________
身份證:____________________________
地址:____________________________
承包方(以下簡稱乙方):________(施工工程隊負責(zé)人)
身份證:____________________________
聯(lián)絡(luò)方式:____________________________
家庭住址:____________________________
家庭固定電話:____________________________
第一條工程概況
1,、甲方裝飾住房系合法居住,。
2、裝飾施工地點:________________
3,、施工范圍:臥室客廳餐廳廚房衛(wèi)生間陽臺,,套內(nèi)面積_______________平方米。
4,、裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水,、電、弱電改造工程,,墻體改造,,窗套門套的制作,地磚,、瓷磚鋪貼,,地面龍骨、毛地板鋪設(shè),、吊頂安裝,,頂面、墻面涂料,,廚具,、潔具、燈具,、房門等設(shè)施的安裝,,儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內(nèi)裝修工程中應(yīng)包含的所有工程(打孔工程費用,,由甲方自行承擔(dān)),。
5,、承包方式為乙方包工包部分材料。
6,、總價款:________元,,大寫________(人民幣):
其中:
材料費:人民幣________元整。人工費:人民幣________元整,。
管理費:無,。設(shè)計費:無。
垃圾清運費:無,。稅金:無,。
材料搬運費:無。
其他費用:無,。
以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋,,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款為閉口價款,,包含乙方承擔(dān)的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用,。
如因甲方變更施工內(nèi)容、變更材料而產(chǎn)生的額外材料費用按實另計,。
7,、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,,工期__天,。
第二條關(guān)于雙方職責(zé)的約定
1、甲方責(zé)任:
(1)甲方應(yīng)在開工前一天,,并向乙方進行現(xiàn)場交底,。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,,并說明使用注意事項,。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,,負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),,并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費用。
(4)根據(jù)乙方提供的需求按時提供自購材料,。
2,、乙方責(zé)任:
(1)參加甲方組織的施工設(shè)計方案現(xiàn)場交底,并負責(zé)向具體施工人員傳達甲方設(shè)計方案和施工效果,。
(2)乙方在裝修期間全面全程承擔(dān)施工工程隊負責(zé)人的管理和施工職責(zé),,對本次裝修工程的質(zhì)量、工期和施工現(xiàn)場安全負責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,,保證所提供的材料質(zhì)量、向甲方提出材料需求,,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé),。
(3)乙方負責(zé)人負責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程,負責(zé)施工人員的人身安全,。單項工程施工過程中,,未經(jīng)甲方許可,乙方不得擅自更換施工人員;經(jīng)甲方許可的施工人員更換,,必須在確保施工質(zhì)量的前提下;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,,乙方應(yīng)無條件更換。
第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1,、甲方提供的材料:(見附件三《甲方自購材料清單》),。
甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,,應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲,、乙方應(yīng)辦理交接手續(xù),。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,,應(yīng)及時向甲方提出,,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失和工期延誤,,責(zé)任由甲方承擔(dān),。甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,,由乙方負責(zé)保管并組織施工,,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負責(zé)賠償,。
2,、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用,。如乙方違反此規(guī)定,,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3,、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料:(見附件二《承包材料報價單》),。
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照附件二《承包材料報價單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格,、型號等內(nèi)容和設(shè)計施工要求供應(yīng)材料,、設(shè)備;未指定品牌的材料應(yīng)達到國家、行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量,、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收,,如不符合設(shè)計、施工要求,、質(zhì)量,、環(huán)保或規(guī)格有差異,,應(yīng)禁止使用,。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé),。
4,、乙方承包的所有材料應(yīng)自行搬運入戶。
甲方自購的材料,,承諾在的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi),。但如遇材料供應(yīng)商堅持只負責(zé)送貨到甲方住宅樓下的情況,則乙方負責(zé)將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi),。
5,、為保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需
要購買的材料的清單,,以便甲方于周末采購材料,。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。乙方同時必須提供大致精確(-10%)的所需材料的數(shù)量,。由于乙方材料估算誤差大于10%而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔(dān),,或者由乙方負責(zé)運輸退回供應(yīng)商。
第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1,、本工程執(zhí)行db08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》,、db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn),。
2,、本工程由甲方提供設(shè)計施工方案。乙方負責(zé)按有關(guān)行業(yè)規(guī)定并參照附件六《施工工藝清單》約定的施工工藝進行施工,。
3,、關(guān)于施工工藝,雙方另做如下約定:
1)、衛(wèi)生間和廚房要作好防水,,并經(jīng)12小時積水滲漏試驗
2),、衛(wèi)生潔具固定牢固,管道接口嚴(yán)密,。
3),、線路穿管后必須可以抽動。
4),、杉木地板與龍骨成45度角鋪,使用木螺釘固定,。
5),、墻面乳膠漆,一底兩面
6),、門套和踢角線,,一底三面
7)、門,,一底三面
4,、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,,其返工費用由甲方承擔(dān),,工期順延。
5,、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,,其返工費和材料損失由乙方承擔(dān)。本工地在施工期間和保修期間內(nèi)如因施工質(zhì)量問題所引起的周圍鄰居的財產(chǎn)損失,,由乙方負責(zé)修復(fù)及賠償;
6,、在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目,,須提前與乙方聯(lián)系后,,方能進行該項目的施工。
7,、若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家安裝或由甲方安排其他單位安裝,,甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,,并避免造成整體工期的延誤,。
8、工程驗收:甲,、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),。工程每一節(jié)點,乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進行驗收。未經(jīng)甲方在附件四《工程質(zhì)量驗收單》中書面確認,,乙方不得進行下一階段工程施工,。(參照____市地方標(biāo)準(zhǔn)db3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和附件六《施工工藝清單》)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,,須及時通知乙方,,另定驗收日期。如通過竣工驗收,,甲方應(yīng)承認原竣工日期,。
9、工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收,,甲方在接到通知____日內(nèi)組織驗收,,并書面辦理驗收確認手續(xù)(見附件四《工程質(zhì)量驗收單》)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,,須及時通知乙方,,另定驗收日期。如通過竣工驗收,,甲方應(yīng)承認原竣工日期,。
10、工程保修期________年,,從竣工驗收確認之日起算,。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)和乙方提供材料質(zhì)量不合格造成的質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修,,并承擔(dān)相應(yīng)材料費用,。因上述原因給甲方造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;保修期內(nèi)如屬甲方使用不當(dāng)造成損壞,,直至不能正常使用,,乙方可酌情收費。保修期結(jié)束后,,乙方負責(zé)長期為甲方提供維修服務(wù),,直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。
第五條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定
1,、甲方提供的施工要求應(yīng)同乙方協(xié)商,,施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,,主要包括電氣線路,、煤氣管道、自來水和其它管道暢通,、合格,。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南(見附件一),,防止相鄰居民住房的管道堵塞,、滲漏水、停電,、物品毀壞等事故發(fā)生,。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,,甲方負責(zé)修復(fù)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
2,、施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),,拆、改承重墻,,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,,經(jīng)確認后施工,。
3、乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負責(zé),。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1,、工程款付款方式:
工程款及材料款付款時間表
付款時間工程款付款比例金額材料款總計金額
合同簽訂后開工前三天內(nèi)30%
水電驗收合格時水電驗收合格兩天內(nèi)0
工期過半油漆工進場前30%
竣工驗收驗收合格當(dāng)天30%
工程質(zhì)保尾款驗收合格之日起六個月10%
2、雙方款項往來均應(yīng)出具收據(jù),。
3,、工程結(jié)算:(見附件五《工程結(jié)算單》)。
第七條違約責(zé)任
1,、由于甲方原因逾期竣工的,,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金,。甲方未按協(xié)議約定時間付款的,,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2,、由于乙方原因逾期竣工的,,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金,。
3,、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),,強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任,。
4,、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),,由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任,。
5、工程未辦理驗收,、結(jié)算手續(xù),,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責(zé),。
6,、工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,,由此造成損失的,,由乙方負責(zé)。
7,、乙方未按照附件二《承包材料報價單》中規(guī)定的品牌,、規(guī)格、型號等內(nèi)容和設(shè)計施工要求供應(yīng)材料,、設(shè)備,,應(yīng)根據(jù)假冒偽劣的材料的價款,雙倍賠償甲方;如因此給甲方造成損失的,,乙方應(yīng)承擔(dān)全部的賠償責(zé)任,。
8、如在施工過程中,,產(chǎn)生工程和材料質(zhì)量問題以及各類應(yīng)由施工工程隊承擔(dān)的責(zé)任,,甲方只向乙方一人追究賠償責(zé)任。
第八條糾紛處理方式
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,,雙方應(yīng)盡量協(xié)商,。或若協(xié)商不成時,,可以按照本協(xié)約定向上海仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟
第九條協(xié)議的變更和解除
1,、協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守,。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款,。
2,、施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),,訂立終止協(xié)議協(xié)議,,解除本協(xié)議。
3,、如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認可,。
第十條附則
1,、工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙_1_把交乙方施工隊負責(zé)人保管,。工程竣工驗收時,,甲方負責(zé)提供新鎖_1_套,由乙方當(dāng)場負責(zé)安裝交付使用,。
2,、本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包,。
3,、本協(xié)議一式_____份,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,,具有同等的法律效力,。
第十一條協(xié)議附件(略)
甲方:__________乙方:__________
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇五
裝修人: (以下簡稱甲方)
裝飾裝修企業(yè): (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設(shè)部令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,,簽訂本合同。
一,、裝飾施工項目
1,、裝飾工程地點: 。
2,、房屋結(jié)構(gòu): ,。
3、裝飾施工內(nèi)容及要求:[詳見附表1-1,、1-2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一),、(二);附表2:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙,,一式二份,甲乙雙方各一份,,并雙方各一份,并雙方確認],。
4、 工程承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1) 乙方包工、包料(詳見附表第5:裝修企業(yè)提供裝飾裝修材料明細表);
(2) 乙方包,、部分包料,甲方提供部分材料(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細表);
(3) 乙方包工,、甲方包料,,即清包工(詳見附表4:裝修人提供裝飾裝修材料明細表)。
二,、工程期限
工程期限 天,,開工日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日,。
出現(xiàn)以下情形經(jīng)發(fā)包方人確認,,工程相應(yīng)順延:
(1) 工程量變化和設(shè)計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 發(fā)包人同意順延的其他情況。
如因項目變更經(jīng)雙方協(xié)商,,工程相應(yīng)調(diào)整,。
三、工程造價及付款方式
1,、工程總造價:(大寫): (小寫) 元,,
其中含:設(shè)計費 元,管理費 元,,稅金 元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單),。
2、付款方式:合同約定的開工日期前三日,,甲方支付工程總價款的40%,,計 元,其余價款根據(jù)施工進度計劃分期支付;
(1)木工進場前,,支付總價款40%,,計 元;
(2)油漆工進場前,支付總價款17%,,計 元;
(3)余款3% 元,,工程驗收合格后一次付清。
包清工工程,,開工前工程款一次付清,。
凡因工程量變化、設(shè)計方案等原因調(diào)整工程造價的,,應(yīng)在工程驗收合格后按工程決算結(jié)清,。
雙方款項往來,均就出具發(fā)票或正式收據(jù),。
四,、材料,、設(shè)備的供應(yīng)
1、甲方提供的材料,、設(shè)備見附表4:
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料,、設(shè)備,應(yīng)符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),,否則由此引發(fā)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題和其他問題、乙方不承擔(dān)責(zé)任,。甲方負責(zé)供應(yīng)的材料應(yīng)按施工進度計劃及供應(yīng)到現(xiàn)場,,經(jīng)乙方驗收簽字,并由乙方負責(zé)保管,。由于保管不當(dāng)造成損失的,,由乙方負責(zé)賠償。
2,、乙方采購的材料,、設(shè)備見附表5:
凡由乙方采購的材料、設(shè)備必須與報價單中注明的品牌,、規(guī)格,、型號、質(zhì)量相符,,并應(yīng)向業(yè)主提交檢測報告,,其中包括環(huán)保檢測資料。
乙方采購的材料,、設(shè)備,,應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn),否則對工程造成的損失由乙方負責(zé);如乙方采購的材料,、設(shè)備是經(jīng)甲方指定的,,出現(xiàn)質(zhì)量問題,,乙方不承擔(dān)責(zé)任,。
五、工程變更
1,、 施工過程中甲方提出修改設(shè)計及增減工程項目時,,須提前與乙方代表聯(lián)系并簽訂變更單,明確變更的價款,、工期后方能進行調(diào)整,,由此引起增減費用、工程變動,,應(yīng)在油漆工程進場前按付款比例付款,。(見附表6:家庭居室裝飾裝修工程變更單),。
2、 凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內(nèi)容所引起的一切后果,,由甲方自負,,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償,。
六,、施工安全
1、 甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明,,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范,。
2、 乙方在施工期內(nèi)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》,、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,,確保施工安全。
3,、 由于甲方或乙方提供的圖紙,、工藝質(zhì)量說明違反有關(guān)安全操作規(guī)程和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,,其責(zé)任就由圖紙?zhí)峁┓截撠?zé)并承擔(dān)引產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失,。
4、 由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,,乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
七,、工程質(zhì)量,、驗收及結(jié)算
1、 工程質(zhì)量按20xx年1月10日發(fā)布的《江蘇省db32/381—20xx住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,,并按本合同約定履行,。
2、 甲,、乙雙方應(yīng)按以下幾個階段對隱蔽工程和中間工程進行檢查驗收,,并填寫工程驗收單(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單):(1)雜工拆舊;(2)水電敷設(shè);(3)瓦工砌帖;(4)木工制作;(5)漆工刷涂;(6)打掃衛(wèi)生。
3,、 工程竣工后,,乙方應(yīng)書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收,,填寫工程驗收單(詳見附表7:家庭居室裝飾裝修工程驗收單),。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另行確定驗收日期,,但甲方應(yīng)承認實際竣工時間為竣工日期,,并承擔(dān)乙方因延期所發(fā)生的相關(guān)費用。
4,、 工程驗收合格后,,乙方應(yīng)向甲方提交工程結(jié)算單和工程決算表及有關(guān)資料(詳見附表8:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單;附表8—2:家庭居室裝飾裝修工程決算表)甲方自接到上述資料5天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見,到期未提出異議,,視為同意,。甲方應(yīng)在工程決算批準(zhǔn)后的3日內(nèi)結(jié)清余款。
5,、 工程未經(jīng)竣工驗收,,或竣工驗收未通過的,如甲方擅自使用由此所發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題由甲方自行承擔(dān)責(zé)任,。
6,、 工程竣工后,空氣質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),。如甲方提出對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進行檢測時,,甲方應(yīng)當(dāng)在檢測前15日保持每日通風(fēng)4小時的情況下委托具有相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)對室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進行檢測,檢測不合格的,,屬于甲方或乙方的原因,,應(yīng)由甲方或乙方各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
八,、工程保修
在正常作用條件下,,工程保修期為二年,自工程竣工驗收合格之日起計算,。
九,、其它一般規(guī)定
對甲方的規(guī)定:
1、 甲方開工前應(yīng)當(dāng)向物業(yè)管理企業(yè)或房產(chǎn)管理部門申報登記,,并告知鄰里,,負責(zé)處理鄰里關(guān)系。
2,、 甲方形式前向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明份,,并向乙方進行現(xiàn)場交底;全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物,。對只能部分騰空的房中所滯留的家具,、陳設(shè)等應(yīng)取保護措施,。
3,、 向乙方提供施工需要的水、電等施工條件,并說明使用注意事項,。
4,、 如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,應(yīng)負責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù),。未經(jīng)有權(quán)部門同意,,乙方不得擅自拆改,否則乙方應(yīng)承擔(dān)由,,此產(chǎn)生的全部責(zé)任,。
5、 由于甲方提供的材料,、設(shè)備質(zhì)量問題或規(guī)格差異,,乙方向甲方提出后,甲方仍堅持使用而影響工程質(zhì)量,,其返工費用和工程質(zhì)量等問題均由甲方承擔(dān),,工程相應(yīng)順延。
6,、 負責(zé)提請有關(guān)部門做好安全,、消防、垃圾處理等工作,,并承擔(dān)相應(yīng)費用,。
7、 甲方要求按合同約定的工程提前竣工時,,需征得乙方同意并應(yīng)支付相應(yīng)費用,。
8、 甲方指派 為代表,,對工程質(zhì)量,、進度進行監(jiān)督檢查,辦理變更,、驗收,、結(jié)算等手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程和乙方施工提出意見,、要求均應(yīng)通過甲方代表與乙方聯(lián)系,。
對乙方的規(guī)定:
1、 乙方不得將工程轉(zhuǎn)包給他人施工,。
2,、 工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行管理,。
3,、 乙方指派 為駐工地代表,負責(zé)與甲方聯(lián)系協(xié)調(diào),代表乙方辦理變更,、驗收,、結(jié)算等手續(xù)。
十,、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名,、單位,、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)通知乙方。
十一,、其它約定
十二,、違約責(zé)任
甲、 乙方違反本合同條款應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任,,賠償對方因此造成的經(jīng)濟損失:甲方未按合同規(guī)定的時間和要求提供原料,、設(shè)備、場地,、資金,、技術(shù)資料以及由甲方引起的其它原因等,除工程日期得予順延外,,還應(yīng)償付乙方因此造成停工,、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,,甲方應(yīng)按工程總造價的0.5‰賠償乙方損失,。
甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,,按逾期未付款的0.5‰支付違約金,。
乙方擅自轉(zhuǎn)包工程,甲方有權(quán)要求停工,,乙方應(yīng)承擔(dān)工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經(jīng)濟損失,。
乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,,乙方按甲方已累計付款額的0.5‰支付違約金,。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同,否則違約方將按工程預(yù)算總造價10%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,,并賠償由此而造成的其他經(jīng)濟損失,。
十三、爭議或糾紛的處理
甲,、 乙雙方履行本合同如發(fā)生爭議,,應(yīng)協(xié)商解決或請揚州市裝飾行業(yè)協(xié)會,、揚州市工商行政管理局行政調(diào)解中心進行調(diào)解。雙方協(xié)商或調(diào)解不成的,,同意提交揚州仲裁委員會仲裁。(當(dāng)事人如不同意提交仲裁的,,則在以下空格中注明,,可依法向人民法院提起訴訟 。)
十四,、附則
本合同正本一式二份,,雙方各執(zhí)一分,附件 份,,有同等法律效力,。
本合同系規(guī)范文本,不得翻印或復(fù)印,。
甲方:乙方:年月日:
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇六
______,,(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋(__組團__棟__單元__室),經(jīng)與______(以下簡稱乙方)雙方協(xié)商,,訂立本協(xié)議,,以共同恪守。
一,、工程項目:
1,、四個房間(三臥室、一客廳,,以下簡稱四個房間)鋪木地板
2,、兩個衛(wèi)生間做防水,鋪地磚及瓷磚
3,、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺柱盆;
4,、公用衛(wèi)生間安裝臺柱盆;
5、廚房做防水,,安裝櫥柜;
6,、包臥室、衛(wèi)生間門
7,、未盡細節(jié)的之處,,由甲方提出方案,商量確定,。
二,、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責(zé)施工,。
三,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求和國家要求的裝修標(biāo)準(zhǔn),,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認可,。
四,、施工期限:____年__月__日至__年__月__日,如不能按期完成,,每天將處罰金五十元,。
五、工程造價:按照附表價格,,由乙方采購材料并安裝,。如有變更,以雙方認可的變更單結(jié)算為準(zhǔn),。
六,、付款方式:合同簽訂后,甲方支付現(xiàn)金______(大寫:人民幣__萬元整)經(jīng)甲方驗收,,如符合以上施工項目和設(shè)計要求,,三天內(nèi)一次將剩余裝修費付清。
七,、其它問題:裝修項目的具體要求,,由甲方提出,乙方實施,。本協(xié)議未盡事宜,,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,。
八,、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,,具有相同效應(yīng),。
甲方: 乙方:
____年__月__日
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇七
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
第一條 工程概況
1.1 工程地點: ,住房結(jié)構(gòu): ,,施工面積 平方米,。
1.2 工程造價:總價款: 元,大寫( 整)(詳見附表:裝修工程報價單),。經(jīng)雙方認可,,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計,。
1.3 本著雙方誠信,、公開原則,同時為避免欺騙,、隱瞞性行為發(fā)生,,乙方鄭重承諾,乙方提供的標(biāo)的物的價格為同期同質(zhì)最低價格,否則乙方自愿補償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產(chǎn)生的全部損失,。
1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日,竣工日期 年__月__日,。
1.5 工程內(nèi)容及做法(見附件:裝飾裝修工程施工項目確認表,、裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
2.1 乙方應(yīng)當(dāng)持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》,。
2.2 乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),,資質(zhì)等級符合本次施工的要求,。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,,甲方有權(quán)終止本合同,,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失,。
第三條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名,、單位,、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第四條 施工圖紙
4.1雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,,交圖時間為 年___月___日,,圖紙一式 份,甲方,、乙方,、施工隊各執(zhí) 份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,,圖紙一式 份交甲方,,設(shè)計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內(nèi))。
4.2 雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書必須符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn),。
4.3 雙方應(yīng)當(dāng)對施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書予以簽收確認,。4.4 施工圖紙經(jīng)雙方蓋章有效。
第五條 保密
5.1 甲,、乙雙方同意對履行協(xié)議中的一切相關(guān)資料僅限于甲,、乙雙方為履行本協(xié)議所使用,雙方及其雇員應(yīng)對其所知悉的雙方商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù),,并承諾無論本協(xié)議因任何原因而解除,,本保密義務(wù)繼續(xù)有效。
第六條 甲方權(quán)利義務(wù)
6.1 開工前 天,,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,。全部騰空或部分騰空房屋,,清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護措施,,以不影響施工為原則,。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的物品應(yīng)認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”,。
6.2 提供施工期間的水源,、電源,并說明使用注意事項,。
6.3 負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系,。
6.4 禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆,、改建筑的承重,、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線,,應(yīng)負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),。
6.5 參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場,、工程竣工的驗收,。
6.6 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用及施工期間水電費,由甲方交納(出入證除外),,乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料,。
6.7 未經(jīng)原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出設(shè)計方案,甲方不得變動建筑主體和承重結(jié)構(gòu),。
6.8 房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放,,甲方應(yīng)當(dāng)按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點堆放,。
第七條 乙方權(quán)利義務(wù)
7.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,,保證工程質(zhì)量,按期完成工程,。
7.2 采取必要的安全防護和消防措施,,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有責(zé)任,。
7.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),,保證居室內(nèi)上、下管道的暢通,。
7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運,。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道,、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品,。
7.5 乙方設(shè)計師負責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計,、報價等相關(guān)服務(wù),。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理,。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
7.6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料,,造成空氣污染超標(biāo)的,,造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任,。
7.7 因進行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞,、滲漏、停水,、停電等,,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任,。
7.8 在居民居住的地域,,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,,乙方不得從事產(chǎn)生噪聲的房屋裝飾裝修活動,。
第八條 工程變更
8.1 為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期,。
第九條 工程承包方式
9.1 雙方商定采取下列 方式承包工程:
(1)乙方包工,、包全部材料(見附件:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,,甲方提供部分材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細表,,乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細表),。
第十條 材料的提供
10.1 由甲方提供的材料,、設(shè)備,其規(guī)格,、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求,。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方,,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格,、質(zhì)量不符合設(shè)計要求,,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān),。
10.2 由乙方提供的材料,、設(shè)備的,乙方應(yīng)在材料,、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格,、質(zhì)量與報價單不符,,甲方有權(quán)選擇以下列方式之一處理,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,,責(zé)任由乙方承擔(dān):
(1)甲方同意繼續(xù)使用的,,乙方免收該材料和設(shè)備的費用;
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的,乙方應(yīng)當(dāng)更換和重做,,更換后的材料和設(shè)備費減半收取,,原工期不變。
10.3 甲方確定材料品牌,、規(guī)格,、型號或價位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負責(zé)為甲方代購的,,在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用,。
10.4 乙方提供的材料和設(shè)備必須符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),包括但不限于完工后的室內(nèi)空氣質(zhì)量,,輻射,、照明和噪音強度等指標(biāo),使甲方達到安全居住,、生活的目的,。
10.5 乙方違反本條規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)立即更換和重做,,更換后的材料和設(shè)備不再收費,,原工期不變。
第十一條 工期延誤
11.1 對以下原因造成竣工日期延誤,,經(jīng)甲方確認,,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
11.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,,工期順延;因甲方提供的材料,、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延,。
11.3 甲方未按期支付工程款,,合同工期相應(yīng)順延。
11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延,。
第十二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
12.1 工程質(zhì)量
(1)乙方必須按照設(shè)計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范進行施工;
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),,工程驗收合格率達到100%;凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,,乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工,達到工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),。返工后仍達不到的,,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
12.2 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時,,由雙方同意向房屋所在地的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,,所需費用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān),。雙方均有責(zé)任,,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十三條 工程驗收
13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質(zhì)量進行驗收:
(1)材料驗收;
(2)水,、電管線,,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(3)油漆,、面層涂料施工前驗收;
(4)竣工驗收,。
13.2 工程質(zhì)量驗收
(1)本工程以施工圖紙、做法說明,、設(shè)計變更的內(nèi)容進行質(zhì)量檢查及驗收為依據(jù);
(2)甲,、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,,乙方可自行驗收,,甲方應(yīng)予以承認。若甲方要求復(fù)驗時,,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗,。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,,若復(fù)驗不合格,,其復(fù)驗費用及返工費用由乙方承擔(dān),工期也予順延;
(4)由于甲方提供的材料,設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,,其返工費用由甲方承擔(dān),,工期順延;
(5)乙方應(yīng)提前 天通知甲方進行各階段驗收,,各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單;
(6)若甲方接到通知后,,未按時參加驗收,乙方有權(quán)停工等待,,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān),。
第十四條 保修
14.1 工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單,。
14.2 工程的最低保修期限為二年,,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年,。保修期自室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算,。
第十五條 工程款支付方式
15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前 日,,甲方支付相當(dāng)于總價款 %的工程款;
(2)完成 %的工程量之日后的 日內(nèi),,甲方支付總價款 %的工程款;
(3)竣工驗收后 日內(nèi),甲方支付總價款 %的工程款;
(4)竣工驗收合格后,,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的 %的保修基金,。竣工驗收合格后 年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方,。
15.2 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增,、減部分的款項,。
第十六條 違約責(zé)任
16.1 合同簽訂后,合同任何一方解除合同或違約造成合同無法履行的,,應(yīng)及時通知另一方,,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),,違約方應(yīng)向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的,,違約方應(yīng)予以賠償。
16.2 工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交,,甲方使用或擅自動用工程成品的,,工程視為合格。
16.3 甲方未按期支付工程款的,,乙方有權(quán)停工,,每延誤一日向乙方支付工程總造價 ‰的違約金,。
16.4 由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,乙方負責(zé)修理,,所需修理費用由乙方承擔(dān),工期不予順延,。
16.5 因不可抗力導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行時,,雙方協(xié)調(diào)一致可終止本合同。不可抗力是指不能預(yù)見,、不能克服,、不可避免的情況。發(fā)生不可抗力,,雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任,。
第十七條 附則
17.1 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
17.2 本合同一式兩份,,雙方各執(zhí)一份,,具有同等的法律效力。經(jīng)雙方蓋章有效,。
17.3 雙方在履行本合同中產(chǎn)生的糾紛,,應(yīng)友好協(xié)商解決,不能協(xié)商解決的,,提交房屋所在地法院裁決,。
17.4 本合同除要求手寫項外,手工涂改,,增減條款均視為無效,。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人: 委托代理人(簽字):
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇八
發(fā)包方:
承包方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,,甲,、乙雙方在平等、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,,為保證工程順利進行,結(jié)合本工程的具體情況,,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以資共同遵守,。
第一條工程概況
1.1工程名稱:.
1.2工程地點:.
1.3工程內(nèi)容及做法,。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
乙方包工,、包料,。
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
乙方包工,、甲方包料,。
1.5工程期限_____歷天,開工日期________年____月____日,,竣工日期________年____月____日,。
1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預(yù)算報價表》,施工過程中有增減項目的,,由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用,。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,,甲方,、乙方各一份
甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,,甲方,、乙方各一份,設(shè)計費__________元,,由甲方支付,。
第三條甲方義務(wù)
3.1開工前______天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,。包括:搬清室內(nèi)家具,、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆,、遮蓋,,以不影響施工為原則如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設(shè)損失的,,有甲方自行負責(zé),。
3.2負責(zé)辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),,并負責(zé)交納物業(yè)管理處和報批的全部費用
3.3負責(zé)提供施工所需的水源,、電源
3.4負責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系
3.5不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),,如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作
3.7參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督,,辦理驗收,、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責(zé)材料進場,、竣工驗收,。
3.8按時,、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料,。
第四條乙方義務(wù)
4.1指派為乙方駐工地監(jiān)理,,負責(zé)本合同履行按要求組織施工,保質(zhì)保量,,按期完成施工任務(wù),,處理解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
4.2施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范,、防火安全規(guī)定,、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程
4.3嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定,,嚴(yán)格按圖紙或說明進行安全文明施工,,做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄
4.4保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上,、下水管道的暢通
4.5保證施工現(xiàn)場的整潔,,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
4.6工程竣工未移交甲方之前,,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護,。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,,雙方簽名確認,,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第六條材料的提供
6.1由甲方提供的材料,、設(shè)備,,應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求,如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,,由甲方負責(zé),。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)乙方驗收后應(yīng)負責(zé)妥善保管,。
6.2由乙方提供的材料,、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,,并接受甲方檢驗,。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的,應(yīng)禁止使用如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責(zé),。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延
工程量變化和設(shè)計變更
不可抗力
甲方同意工期順延的其他情況,。
7.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,,工期順延因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,,返工費用由甲方承擔(dān),,工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,,合同工期相應(yīng)順延,。
7.4因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,,返工費用由乙方承擔(dān),,工期不順延。
第八條工程款支付方式
8.1合同生效后,,甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元,。
第二次:木工進場,,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元,。
第三次:扇灰油漆進場,,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元,。
第四次:工程完工及竣工驗收后,,結(jié)算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%,,即元,。
8.2工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,,并將有關(guān)資料送交甲方,。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,,甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)算工程尾款。
8.3工程款全部結(jié)清后,,乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù),。甲方所支付的工程款,以乙方財務(wù)部開出并蓋財務(wù)專用章收據(jù)為準(zhǔn),。
8.4本工程驗收合格后,,保修期為自雙方簽字之日起____月
第九條雙方責(zé)任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責(zé),,工期應(yīng)當(dāng)順延:
不能提供水,、電不能保證每天8小時以上工作時間不能按期提供自購材料,、設(shè)備不能按期支付工程款影響正常施工的因甲方原因變更設(shè)計、增加施工項目同意工期順延的其他情況,。逾期驗收或無故怠于驗收因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況,。
9.2對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,,工期不順延因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān),,工期不順延。乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的,,由乙方負責(zé)乙方施工造成甲方物品損壞,,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失,由乙方負責(zé),。乙方原因,,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負責(zé)修理,,工期不予順延,。
9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失,。
9.4未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,,由甲方負責(zé),。
9.5因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,,該方應(yīng)及時通知對方,,并辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失,。
9.6甲方未按期支付工程款的,,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
9.5由于乙方原因致使工期延誤,,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元,。
第十條關(guān)于設(shè)計和施工及驗收的約定
10.1乙方設(shè)計師完成的施工圖,必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖,,經(jīng)甲方確認簽字后,,乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴(yán)格按甲方認可的圖紙進行施工,。
10.3施工過程中,,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應(yīng)以書面形式通知乙方,,列明停止施工或增減項目的理由,、工程部位、時間,、材料等,。乙方根據(jù)變更要求,,盡快向甲方提交變更所采取的措施,、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤,、材料耗損,、費用損失等清單,并報告甲方,。甲方收到報告后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決,。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收,,驗收期為兩天,。甲方未按時驗收的,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,,對乙方的自行驗收結(jié)果,,甲方應(yīng)予以承認。
10.5工程竣工后,,乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗收,。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗收,并辦理驗收移交手續(xù),。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收,,應(yīng)當(dāng)及時書面通知乙方,另定驗收日期,,否則視為甲方通過驗收,。如另定驗收日期,甲方應(yīng)承認竣工日期,,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用,。
10.6雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,,如甲方擅自入住視同驗收合格,,由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
第十一條《工程預(yù)算報價表》,、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致,、簽名確認的其他文件,作為合同附件,,與合同具有同等法律效力,。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決也可由東莞市裝飾協(xié)會調(diào)解協(xié)商或調(diào)解不成的,可依法向人民法院提起訴訟,。
第十三條附則
13.1本合同如有未盡事宜,,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力,。
13.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
13.3本合同一式_貳__份,,雙方各執(zhí)__壹__份,,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止,。
13.4合同附件為本合同的組成部分,,與本合同具有同等法律效力。
甲方:____________乙方:_____________
法定代理人:_____________法定代理人:_____________
委托代理人:_____________委托代理人:_____________
地址:_____________地址:_____________
電話:_____________電話:_____________
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇九
你好,,你咨詢的裝飾裝修合同的反訴狀是怎么樣的,,
反訴人;李,,,,,男,年月日生,,漢族,,住南京市區(qū)
被反訴人:_________________南京裝飾工程有限公司
地址:_________________南京市珠江路39號
反訴請求:
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;
2,、因工程延誤工期,,請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元(80元/天_____145天);
3、反訴費用由被反訴人承擔(dān),。
事實與理由:
20__年12月,,反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位于江寧區(qū)宏運國際村b16,。合同約定工程期限66天,,竣工日期20__年2月5日;工程實行工程監(jiān)理;工程竣工后,被反訴人應(yīng)通知反訴人驗收,,經(jīng)驗收合格后,,雙方進行工程結(jié)算;由于被反訴人延誤工期的,每延誤一天應(yīng)支付違約金80元,。20__年4月經(jīng)監(jiān)理方階段驗收并提出多處整改意見,。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈,后反訴人另找他人部分整改,,并支付費用2497元,。
另,被反訴人直至20__年6月30日木工工程部分才全部結(jié)束,,已延誤工期145天,。
綜上所述,為了依法維護反訴人的合法權(quán)益,,今特向貴院提起反訴,,請求依法判決。
此致
南京市江寧區(qū)人民法院
反訴人:_________________
_____年_____月_____日
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇十
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲,、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,,甲方委托乙方進行裝修裝飾。為保證工程順利進行,,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),,以便共同遵守,。
第一條:工程概況
1、工程地址:____________________
2,、工程概況: ____________________(詳見本合同附件)
總計:施工面積____________平方米,。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件《裝修裝飾施工內(nèi)容單》和施工圖,。
4,、委托方式:______________。
5,、工程開工日期:______年______月______日
6,、工程竣工日期:______年______月______日
7、工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款(人民幣:元)
工程價款(金額大寫)___________________元,,詳見本合同附件(二)《裝潢工程材料預(yù)算表》,。
1、材料款__________元; 2,、人 工 費__________元;
3,、設(shè)計費__________元; 4、施工清運費__________元;
5,、搬卸費__________元; 6,、管 理 費__________元;
7、稅金___________元;
8,、其他費用(注明內(nèi)容)____________元,。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格,、名稱,,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料決算清單》,。
2,、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,。
3,、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,,乙方應(yīng)按照甲方的要求完成,,甲方應(yīng)支付因此增加的費用,如因此導(dǎo)致工程量重大增加的,,應(yīng)另簽訂補充合同,。
4、凡由甲方自行采購的材料,、設(shè)備,,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負,但乙方應(yīng)當(dāng)及時提出專業(yè)的合理意見,,如甲方自行采購的材料,、設(shè)備有明顯的質(zhì)量問題,乙方?jīng)]有提出異議的,,乙方應(yīng)當(dāng)對因此造成的損失承擔(dān)___%的賠償責(zé)任;施工質(zhì)量由乙方負責(zé),。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,,須在工程開工前通知乙方,,以便于工作銜接。
6,、施工中,,甲方有權(quán)隨時對乙方的工程質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,,甲方有權(quán)要求乙方返工重做,,檢查和返工費由乙方承擔(dān),工期不變,。甲方對乙方的施工提出修改建議,,乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求辦理。
第四條:材料供應(yīng)
1,、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價,。詳見本合同附件《裝修裝飾工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝修裝飾工程,,非經(jīng)甲方同意,,不得挪作他用。乙方如挪作他用,,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方,。
2、乙方提供的材料,、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,。如已使用,,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3,、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料,、設(shè)備,詳見本合同附件《甲方提供裝修裝飾材料清單》的內(nèi)容,,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。材料經(jīng)乙方驗收后,,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,,由乙方負責(zé)賠償,。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,,甲方即應(yīng)付工程價款的____%作為預(yù)付款;當(dāng)工期進度過半( 年 月 日),,甲方即支付工程價款的____%作為進度款。甲方工
程竣工驗收合格并且乙方向甲方交付全部工程后,,雙方進行決算,,決算完成后甲方支付雙方?jīng)Q算工程總價款的_____%。余款作為工程質(zhì)量保證金,,質(zhì)保期滿后,,甲方一次性付清。質(zhì)保期為一年,,自甲方工程竣工驗收合格之日起計算,。
2、付款要求
3,、付款時間
4,、甲方工程竣工驗收合格,,乙方立即向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件《裝修裝飾工程質(zhì)量保修卡》,。雙方?jīng)Q算后,,甲方除質(zhì)保金外,付清其他工程價款,,乙方應(yīng)按甲方要求及時開具合法的統(tǒng)一發(fā)票,。工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件《裝修裝飾工程項目變更表》,,雙方應(yīng)簽訂補充合同,,并經(jīng)甲方同意由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人,。增減項目的價款,,完工驗收合格后單獨結(jié)清。
第六條:工程工期
1,、在施工中,,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,,均不按誤工或延遲工期論處,,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,,盡快解決糾紛,,以繼續(xù)施工。
第七條:工程驗收
1,、工程質(zhì)量驗收,,詳見本合同附件《裝修裝飾工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,,待工程全部結(jié)束后三日內(nèi),,乙方應(yīng)書面通知并組織甲方進行竣工驗收。經(jīng)甲方驗收合格,,乙方向甲方移交全部工程,,雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。
2,、乙方書面通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,,如有問題,,甲方自負責(zé)任。甲方自行搬進入住,,視為驗收合格,。
3,、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,,另定日期,。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用,。
第八條:其他事項
1,、甲方
1.1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水,、電,、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水,、電,、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底,。
1.2,、二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,,清除影響施工的障礙物,。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,,須采取必要的保護措施,,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
1.3,、如確實需要拆,、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用,。施工中如需臨時使用公用部位,,應(yīng)事先取得相鄰方及物業(yè)管理部門的同意。
2,、乙方
2.1,、應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu),,也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必須有法人代表的委托證書,。
2.2、指派(姓名)__________為乙方工地代表,,負責(zé)合同履行,,并按合同要求組織施工,,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2.3,、負責(zé)施工現(xiàn)場的安全,,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗,、文明施工,,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水,、停電,、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,,必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償,。
2.4、嚴(yán)格履行合同,,實行信譽工期,,如果因延遲完工,如脫料,、窩工或借故誘使甲方墊資,,舉查后均按違約論處。
2.5,、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為 個月,。
2.6,、乙方負責(zé)乙方工人的文明安全施工,如乙方工人發(fā)生事故造成任何人身損害或財產(chǎn)損失的,,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,,如因此給甲方造成損失的,乙方應(yīng)予以賠償,。
2.7,、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自將工程轉(zhuǎn)包或分包,。
第九條:違約責(zé)任
1,、合同生效后,在合同履行期間,,擅自解除合同方,,應(yīng)按合同總金額的 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,,使對方造成的實際損失超過違約金的,,應(yīng)進行補償,。
2、甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,,乙方有權(quán)在逾期___日后停止施工,。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用,。
3,、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方,。
4,、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工程價款的 %作為違約金支付給甲方,,直至工費扣完為止,。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,,以裝潢工程價款中人工費的 %作為誤工費支付給乙方,。
5、由甲方自行挑選的材料,、設(shè)備,,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),,但甲方自行采購的材料,、設(shè)備有明顯的質(zhì)量問題,乙方?jīng)]有提出異議的,,乙方應(yīng)當(dāng)對因此造成的損失承擔(dān)___%的賠償責(zé)任;由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變,,因此發(fā)生人身損害及財產(chǎn)損失的,,乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
6,、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需甲方簽證,,工期順延,如因乙方的原因造成返工,,由乙方承擔(dān)責(zé)任,,工期不變。
7,、施工中,,甲方未經(jīng)乙方同意,,私自通知施工人員擅自更改乙方施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責(zé)任,。
第十條:爭議解決
1,、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,,在不影響工程進度的前提下,,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向 行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,。
2,、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商,、調(diào)解解決,或協(xié)商,、調(diào)解解決不成時,,可以選擇一下第 種方式解決:
10.2.1 按照本合同約定向 仲裁委員會申請仲裁,。
10.2.2 向工程所在地法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1,、合同經(jīng)雙方蓋章簽字生效后,,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議,。如需終止合同,提出終
2,、施工過程中任何一方提出終止合同,,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),,訂立終止合同協(xié)議后,,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1,、本合同和合同附件自雙方蓋章,,簽字后生效。
2,、補充合同與本合同具有同等的法律效力,。
3、本合同(包括合同附件,、補充合同)一式 份,,
甲方:(蓋章)法定代表人:委托代表人:日期:電話:開戶銀行:帳號:份,乙方 份。
乙方:(蓋章) 法定代表人: 委托代表人: 日期: 電話: 開戶銀行: 帳號:
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇十一
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲,、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,,特簽訂本合同,以便共同遵守,。
第一條:工程概況
1,、工程地點:
2、工程承包方式,,雙方商定采取下列第(1)種承包方式:
(1)乙方包工,、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,,甲方提供部分材料,。
(3)乙方包工、甲方包全部材料,。裝修房屋合同3,、總價款:
4、開工日期 月年
第二條:質(zhì)量要求
1,、工程使用主要材料的品種,、規(guī)格、名稱,,經(jīng)雙方認可,。
2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
3、施工中,,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,,雙方應(yīng)確認,增加的費用,,應(yīng)另簽訂補充合同,。
4、凡由甲方自行采購的材料,、設(shè)備,,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負,施工質(zhì)量由乙方負責(zé),。
5,、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接,。
第三條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價,。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,,不得挪作他用,。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方,。
2,、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,,或規(guī)格有差異,,應(yīng)禁止使用。如已使用,,對工程造成的損失均由乙方負責(zé),。
3、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料,、設(shè)備,,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,。如延期到達,,施工期順延,并按延誤工期處罰,。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方,。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,,由于保管不當(dāng)而造成損失,,由乙方負責(zé)賠償。
第四條:付款方式
1,、合同一經(jīng)簽訂,,甲方即應(yīng)付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,,乙方有權(quán)停止施工,。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用,。
2,、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)并且施工變更令,,通知施工工地負責(zé)人,。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清,。
3,、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方,。
第五條:違約責(zé)任
合同生效后,,在合同履行期間,擅自解除合同方,,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方,。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,,應(yīng)進行補償,。
第六條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,,簽字后生效,。未盡事宜雙方協(xié)商解決。
2,、補充合同與本合同具有同等的法律效力,。
3、本合同一式貳份,,甲乙雙方各執(zhí)壹份,。
甲方(業(yè)主): 乙方:
銀行賬號:
簽約日期: 年 月 日 銀行賬號:
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇十二
甲方:乙方:現(xiàn)住地址:
公司地址:營業(yè)執(zhí)照號:工程設(shè)計:項目經(jīng)理:
聯(lián)系電話:(手機)(住宅電話)(辦公電話)
依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合家庭居室現(xiàn)場裝修裝飾工程施工的特點,,雙方在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,,就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議,,并共同遵守。
第一條工程概況:
1,、工程項目:以雙方簽字確認的工程預(yù)算所列項目為準(zhǔn),。
2、工程地址:,。
3,、工程內(nèi)容及做法:詳見設(shè)計圖紙、預(yù)算書,。
4,、工程方式:雙方商定采用下列第種方式進行施工:
1)包工包料
2)部分包工包料,。
5、工程期限天,,開工日期 年 月 日,,竣工日期 年 月 日。
6,、工程造價:甲方代扣稅后工程總造價為人民幣 元,。(¥:元)。
第二條工程施工圖紙
1,、甲方委托乙方設(shè)計完成后且經(jīng)甲方確認簽字的施工圖紙一式二份,雙方各持一份,。
第三條雙方責(zé)任
1,、甲方責(zé)任:
[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止,甲方必須為乙方進場施工創(chuàng)造條件,,與物業(yè)管理部門協(xié)調(diào)裝修工程事宜,,做到水通、電通,、場地通,。
[2]物業(yè)收取的一切費用由甲方負責(zé)支付。
[3]甲方負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系,。
[4]甲方若要改動結(jié)構(gòu),、敲墻、打洞等必須經(jīng)得物業(yè)管理部門或其它相關(guān)部門的書面批準(zhǔn),,否則乙方恕不動工,。
[5]甲方有權(quán)對乙方采購材料進場進行驗收,有權(quán)對施工質(zhì)量和進度進行臨督,。
[6]甲方對乙方施工管理和服務(wù)不滿意,,有權(quán)向乙方總經(jīng)理辦公室投訴。
2,、乙方責(zé)任:
⑴乙方在施工中嚴(yán)格按照《施工工藝規(guī)范》及《工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》施工,,按期保質(zhì)完成工程。
⑵乙方保證施工現(xiàn)場整潔,,材料分類堆放合理有序,。
⑶乙方負責(zé)將工程施工產(chǎn)生的垃圾送至指定地點,并負責(zé)運走。
第四條工程變更
1,、施工過程中,,甲方確需對設(shè)計、施工項目,、材料,、工藝等變更,,雙方應(yīng)協(xié)商一致,必須填寫《工程項目變更單》,,經(jīng)甲乙雙方確認簽字,,乙方方可實施變更項目,同時工期順延,。
第五條工程材料提供
1,、甲方負責(zé)監(jiān)督乙方采購材料,乙方應(yīng)提前兩天通知甲方,,乙方根據(jù)甲方提交的規(guī)格,、數(shù)量、時間要求送達施工現(xiàn)場,。
2,、乙方負責(zé)采購的材料品種如有與預(yù)算不符,甲方有權(quán)拒收或要求退換,,由此造成的誤工由乙方負責(zé),。
第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤:
[1]不可抗力因素如:空氣相對濕度過大;交通不便;自然災(zāi)害等。
[2]甲方在原預(yù)算基礎(chǔ)上工程量增加,,工期順延,。
[3]施工中甲方要求設(shè)計變更,工期順延,。
[4]因甲方提供的設(shè)備不能及時到達現(xiàn)場,、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工期的,工期順延,,返工費由甲方負擔(dān),。
[5]因甲方原因,造成停工,、窩工,、工期延誤由甲方負責(zé)。
[6]因甲方未按合同規(guī)定支付二期工程款造成的停工,,工期順延,。
[7]因乙方責(zé)任不能按期開工的,工期不順延,。
[8]因乙方責(zé)任無故中途停工而影響工期的,,工期不順延。
[9]因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題而返工的,,工期不順延,,返工費由乙方負責(zé)。
第七條工程質(zhì)量
嚴(yán)格按照雙方認可的預(yù)算書中要求的材料,、設(shè)計圖紙的方案和《工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》進行施工,。
第八條工程驗收
乙方為了對甲方負責(zé),,將根據(jù)具體施工流程,采取部分完工,,部分驗收與整體驗收相結(jié)合的形式進行驗收,。
1、分階段工程驗收
⑴隱蔽工程(水路,、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程
2,、整體工程驗收:
⑴工程竣工后,乙方應(yīng)提前兩天通知甲方對整體工程驗收,,甲方必須在接到驗收通知后三天內(nèi)配合驗收,,填寫工程驗收單。
⑵甲方收到驗收通知超過竣工日三天未參與驗收,,該工程將視為合格工程,。
第九條售后服務(wù)(保修)
1、工程自驗收合格雙方簽字之日起,,甲方到乙方公司辦理售后服務(wù)手續(xù)后,乙方向甲方簽發(fā)售后服務(wù)保修卡(整體工程保修一年,,水電工程保修二年),。
2、在保修期內(nèi),,如出現(xiàn)裝修裝飾質(zhì)量問題,,乙方在接到甲方通知24小時之內(nèi)趕到現(xiàn)場進行維修,所需一切費用,,全部由乙方承擔(dān),。
3、保修期內(nèi),,若是房屋土建質(zhì)量問題(如預(yù)制板連接縫收縮,、開裂、頂部及墻體收縮下沉引起墻面開裂漏水,、起鼓),,甲方自行設(shè)備安裝損壞或人為損壞等,如需乙方維修,,甲方應(yīng)另付工程費用,。
第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付,。
2,、本合同簽訂之日后,乙方進場首期支付工程款即人民幣元,,在工程進入中途付工程款即人民幣元,。
工程結(jié)尾支付工程款即人民幣元,,余款元,等工程完工驗收合格后一次性付清,。
3,、甲方未按本合同中規(guī)定日期交納工程款,乙方有權(quán)停工,。
4,、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務(wù),并開具財務(wù)收據(jù),。
第十一條違約責(zé)任
1,、因合同雙方中的任一方原因,未能履行合同約定或違反國家法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,,受到罰款或給對方造成損失的,,由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失,。
2,、因合同雙方中的任一方原因,造成合同無法履行時,,該方應(yīng)及時通知另一方,,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)經(jīng)濟損失,。
第十二條其它責(zé)任
1,、合同執(zhí)行過程中,甲方為第一責(zé)任人,,涉及到工程項目變更等事宜,,乙方僅與甲方第一責(zé)任人協(xié)商確定,其它人士意見恕不照辦,。
甲方:_________________
乙方:_________________
___________年___________月_________日
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇十三
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱)?建筑安裝工程有限責(zé)任公司?按照《中華人民共和國民法典》的規(guī)定,,結(jié)合本工程具體情況,甲,、乙雙方本著自愿,、平等、誠實,、信任的原則協(xié)商一致,,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守,。
第一條?工程概況
1.1?工程名稱:
1.2?工程地點:
1.3?工程項目及承包范圍:具體說見《工程預(yù)算書》,。
1.4?施工日期:自?年?月?日始,至?年?月?日止,,工期共?個月,。
1.5?工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元),。
第二條?工程款付款方式的約定裝修房屋合同
2.1于簽署本合同7日內(nèi),甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,,裝修工程余款,,自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢,。
2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更,,甲方應(yīng)簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應(yīng)在簽定之后作為決算附件,。
2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,,乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費,,直至甲方付清為止。
2.4甲方應(yīng)付的工程款項,,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人,。否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān),。
第三條?工期約定
3.1施工過程中,,甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的,,由此造成的工期延誤,,工期順延。
3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,,工期不順延,。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費,。
第四條?工程項目(內(nèi)容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,,如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容),甲,、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認單》;
第五條?工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色,、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進行施工,。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進行施工質(zhì)量驗收,。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內(nèi),,須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收,,竣工驗收完畢,,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條?工程結(jié)算的約定
6.1工程竣工,,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,,乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達《工程結(jié)算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項,。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單,。
第七條?服務(wù)的約定
7.1工程竣工結(jié)算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù),。
7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi),,即一年。保修期內(nèi),,乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù),,緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進行保修,否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失,。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi),,甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金。
7.3保修內(nèi)容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量,、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問題,,乙方實行全部保修;并承擔(dān)甲方所有損失。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,,對甲方實行優(yōu)惠有償維護,,收費內(nèi)容為:材料費、人工費,。
第八條?其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,,即發(fā)生法律效力,未正式履行該合同條款之前,,如甲乙任何一方單方面終止該合同,,須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償。
8.2施工期間,,乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水,、電、氣費由甲方承擔(dān),。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責(zé)任,甲方概不承擔(dān),。
8.4施工完畢,,乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據(jù)程度不同,,甲乙雙方協(xié)商解除合同,、部分履行合同、延期履行合同事宜,。
第九條?爭議解決的約定
1.與本合同的有效性,、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議,,甲乙雙方友好協(xié)商解決,,協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條?附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,,一式肆份,,雙方各執(zhí)二份,具同等法律效力,,雙方應(yīng)共同遵守,。
10.2本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,。
甲方:?乙方:
代表人:?代表人:
簽署日期:?簽署日期:
簽署地點:?簽署地點:
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇十四
_________(以下簡稱甲方)
協(xié)議人____為裝修____房屋(四小區(qū)10-2-12),,經(jīng)________(以下簡稱乙方)
雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,,以共同恪守,。在雙方同意的情況下,本協(xié)議由____起草,。
一,、工程項目:
1、三個房間(兩臥室,、一客廳,,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),,房頂四周打石膏線,包三個房間的門,、窗;客廳,、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳,、臥室打膩子,,刷立邦漆兩次。
2,、通陽臺的門窗處打一吧臺,,上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側(cè)打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側(cè)打一吊柜,,包陽臺,、鋪磁磚、吊pvc板,。
3,、衛(wèi)生間、洗臉間,、廚房鋪磁磚到頂,,屋頂?shù)鮬vc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺,。
4,、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,,上面掛衣服),。
5、未盡細節(jié)的之處,,由甲方提出方案,,商量確定。
二,、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),,乙方負責(zé)施工。個人房屋裝修合同樣本三,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求,,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認可,。
四,、施工期限:
二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,,每天將處罰金五十圓,。
五、工程造價:
材料由甲方提供,,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣,。
六、付款方式:
工程完工后,,經(jīng)甲方驗收,,如符合以上施工項目和設(shè)計要求,三天內(nèi)一次將裝修人工費付清,。
七,、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,,乙方實施,。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,。
八、本協(xié)議一式兩份,,甲乙方各執(zhí)一份,,具有相同效應(yīng),。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇十五
合同編號:_________
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯(lián)系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
注冊地址:_________
聯(lián)系電話:_________
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,甲,、乙雙方在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),,以便共同遵守,。
第一條工程概況
1.1工程地點:_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室,。
1.2住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,,施工面積_________平方米。
1.3工程承包方式,,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工,、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工,、部分包料,,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),;
(3)乙方包工,、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),。
1.4總價款:_________元,,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,,管理費:_________,,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,,稅金:_________,,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單),。經(jīng)雙方認可,,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計,。
1.5工程期限_________天,; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日,;
1.6工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表),。
第二條施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,,通過最近一次企業(yè)年檢,,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),,資質(zhì)等級符合本次施工的要求,。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用,,并賠償乙方損失,。
第三條材料供應(yīng)
3.1按合同約定由甲方提供的材料,、設(shè)備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù),;
3.2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,,雙方共同驗收,。
第四條工程質(zhì)量
4.1本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程),、_________(填裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn),。
4.2本工程由_________方設(shè)計施工方案,。
4.3甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,,其返工費用由甲方承擔(dān),,工期順延。
4.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,,其返工費用由乙方承擔(dān),,工期不變。
4.5在施工過程中,,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,。由此影響竣工日期的,,由甲、乙雙方商定,。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,,由甲方自負,,給乙方造成損失的,,甲方應(yīng)予賠償。
4.6施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,,申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認證,,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認證過程支出的相關(guān)費用由乙方負責(zé),,經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),,認證過程支出的相關(guān)費用由甲方負責(zé)。
第五條工程驗收
5.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:_________,。
乙方應(yīng)提前_________天通知甲方參加驗收,,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單),;
5.2工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,,甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單),。在工程款結(jié)清后,,辦理移交手續(xù)(見附表九:工程結(jié)算單);
5.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年,。驗收合格簽字后,,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條工程款支付方式
6.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,,開工前_________至_________日,,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi),,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款,;
(3)竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款,。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,,視為乙方收取。
6.2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增,、減部分的款項。
6.3雙方款項往來,,均應(yīng)出具收據(jù),。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票,。
6.4竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的_________%的保修基金,??⒐を炇蘸细窈骭________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方,。
第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火,、防事故的要求,主要包括電氣線路,、煤氣管道,、自來水和其它管道暢通,、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水,、停電,、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,,屬甲方責(zé)任的,,甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,,乙方負責(zé)修復(fù)和賠償,。
第八條工程監(jiān)理
8.1本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同,。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位,、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
8.2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉,。非經(jīng)甲方同意,,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,,發(fā)生影響甲,、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時,總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理,。
8.3為保證施工正常進行,,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,,按協(xié)議條款的約定處理,。總監(jiān)理工程師易人,,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方,,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第九條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9.1甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),,向乙方提供完整的施工圖紙,。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,,復(fù)制費用由乙方承擔(dān),。
9.2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方,、乙方,、施工隊各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi)),。
9.3使用境外圖紙,,不能滿足施工需要時,雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制,、重新繪制,、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項,。
第十條乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責(zé)人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,,履行合同約定的義務(wù):
10.1乙方的要求,、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效,。
10.2乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工,。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,,可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告,。責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款,,相應(yīng)順延工期,;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費用,。
10.3乙方代表易人,,乙方應(yīng)于易人前_________天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù),。
第十一條甲方工作
11.1甲方應(yīng)在開工前_________天,,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底,。全部騰空或部分騰空房屋,,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施,。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,,并說明使用注意事項,。
11.2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作,。
11.3如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),,并承擔(dān)有關(guān)費用,。
11.4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),;
11.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作,;
11.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,,負責(zé)材料進場、工程竣工驗收,。
第十二條乙方工作
12.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范,、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,按期保質(zhì)完成工程,;
12.2嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境,;
12.3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),,保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通,;
12.4保證施工現(xiàn)場的整潔,,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
12.5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底,。
12.6指派_________為乙方駐工地代表,,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,,保質(zhì),、保量,、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認可,。如更換人員,,乙方應(yīng)及時書面通知甲方,。
12.7乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書,、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件,,甲方要求與原件核對的,,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌,、型號,、規(guī)格、等級,、價格和數(shù)量,。
第十三條工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,,簽訂書面變更協(xié)議,,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條工期延誤
14.1對以下原因造成竣工日期延誤,,經(jīng)甲方確認,,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計變更;
(2)不可抗力,;
(3)甲方同意工期順延的其他情況,。
14.2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延,;因甲方提供的材料,、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,,返工費用由甲方承擔(dān),,工期順延。
14.3甲方未按期支付工程款,,合同工期相應(yīng)順延,。
14.4因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延,;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延,。
第十五條違約責(zé)任
15.1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律,、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失,;
15.2未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,,由甲方負責(zé),;
15.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,,該方應(yīng)及時通知另一方,,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失;
15.4由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,,甲方應(yīng)補償乙方因停工,、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,,甲方付乙方_________元,;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,,按逾期未付款的_________%支付違約金,。
15.5由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,乙方負責(zé)修理,,工期不予順延;
15.6由于乙方原因逾期竣工的,,每逾期一天,,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7甲方未辦理有關(guān)手續(xù),,強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
15.8乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),,由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
第十六條合同的變更和解除
17.1合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,,雙方必須嚴(yán)格遵守,。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,,重新簽訂補充協(xié)議,。如要終止合同,提出終止合同一方,,要以書面形式提出,,應(yīng)按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù),。
17.2施工過程中任何一方提出終止合同,,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),,訂立終止合同協(xié)議,,可視為本合同解除。
第十七條垃圾清運
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,,由乙方負責(zé)運出施工現(xiàn)場,,并負責(zé)將垃圾運到指定的_________地點,,甲方負責(zé)支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內(nèi))。
第十八條聲明及保證
甲方:
18.1甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
18.2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3在簽署本合同時,,任何法院,、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。
18.4甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18.1乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
18.2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18.3在簽署本合同時,,任何法院,、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。
18.4乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。
第十九條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息,、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容,。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為_________年,。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失,。
第二十條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水,、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂,、政府行為等,。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,,并應(yīng)在_________天內(nèi),,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行,。
第二十一條通知
21.1根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,,必須用書面形式,可采用_________(書信,、傳真,、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞,。以上方式無法送達的,,方可采取公告送達的方式。
21.2各方通訊地址如下:_________,。
21.3一方變更通知或通訊地址,,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方,;否則,,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第二十二條爭議的處理
22.1本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋,。
22.2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解,;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴,。
第二十三條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋,。
第二十四條補充與附件
本合同未盡事宜,,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,,法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議,。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,,與本合同具有同等的法律效力,。
第二十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,,具有同等法律效力,;合同副本_________份,送_________留存一份,。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
委托代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
附件
附件一:裝飾裝修工程施工項目確認表
附件二:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表
附件三:家庭居室裝飾裝修工程報價表
附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表
附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表
附件六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙
附件七:裝飾裝修工程變更單
附件八:工程驗收單
附件九:工程結(jié)算單
附件十:工程保修單
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇十六
發(fā)包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,,結(jié)合本工程具體情況,甲,、乙雙方本著自愿,、平等、誠實,、信任的原則協(xié)商一致,,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守,。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房,。
1.2 工程地點:原沙包堡財政所。
1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預(yù)算書》,。
1.4 施工日期:自20xx年2月25日始,,至20xx年7月25日止,工期共5個月,。
1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元),。
第二條 工程款付款方式的約定
2.1于簽署本合同7日內(nèi),甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,,裝修工程余款,,自雙方驗收合格之日起7個自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢,。
2.2因工程項目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價變更,,甲方應(yīng)簽定《項目變更單》,,因此而增加的費用應(yīng)在簽定之后作為決算附件,。
2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,,每延誤一天,,乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費,直至甲方付清為止,。
2.4甲方應(yīng)付的工程款項,,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人,。否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān),。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,,甲方要求修改較大設(shè)計方案工期順延;
3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,,甲方在接到《工程驗收通知單》后,,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復(fù)驗的,由此造成的工期延誤,,工期順延,。
3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`,工期不順延,。
3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,,由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費。
第四條 工程項目(內(nèi)容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,,如甲方要求刪減部分工程項目(內(nèi)容),,甲、乙雙方須簽署《工程項目(內(nèi)容)變更確認單》;
第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色,、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進行驗收,。
5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進行施工。
5.3甲乙雙方按國家《工程工質(zhì)量驗收規(guī)范》進行施工質(zhì)量驗收,。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內(nèi),須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收,,竣工驗收完畢,,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。
第六條 工程結(jié)算的約定
6.1工程竣工,,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,,乙方須在2個日歷天內(nèi)向甲方送達《工程結(jié)算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項,。
6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質(zhì)量保修單,。
第七條 服務(wù)的約定
7.1工程竣工結(jié)算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù),。
7.2保修服務(wù)時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內(nèi),,即一年。保修期內(nèi),,乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時履行保修義務(wù),,緊急保修事項則應(yīng)在接到保修通知后一小時內(nèi)進行保修,否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失,。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi),,甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無息退還質(zhì)保金,。
7.3保修內(nèi)容及保修范圍:
7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問題,,乙方實行全部免費保修;并承擔(dān)甲方所有損失,。
7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優(yōu)惠有償維護,,收費內(nèi)容為:材料費,、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,,即發(fā)生法律效力,,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,,須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償,。
8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水,、電,、氣費由甲方承擔(dān)。
8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責(zé)任,,甲方概不承擔(dān)。
8.4施工完畢,,乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理,。
8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據(jù)程度不同,,甲乙雙方協(xié)商解除合同,、部分履行合同、延期履行合同事宜,。
第九條 爭議解決的約定
1.與本合同的有效性,、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議,,甲乙雙方友好協(xié)商解決,,協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴。
第十條 附則
10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,,一式肆份,,雙方各執(zhí)二份,具同等法律效力,,雙方應(yīng)共同遵守,。
10.2本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇十七
合同編號:
發(fā)包人:
營業(yè)地址:_____________
委托代理人:_________營業(yè)執(zhí)照號:___________
電話:_______________法定代表人:___________電話:_________
承包人:
委托代理人:___________電話:_________
本工程設(shè)計人:_________電話:_________
施工隊負責(zé)人:_________電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,雙方在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1,、1工程地點:___________________________________________
1、2工程內(nèi)容及做法(詳見:預(yù)算表,。施工圖紙),。
1、3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式,。
(1)承包人包工,、包料
(2)承包人包工、部分包料,,發(fā)包人提供部分材料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表,。承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工,、發(fā)包人包料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),。
1、4工程期限_____天,,開工日期______年____月____日,,竣工日期_______年_____月_____日。
1,、5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預(yù)算報價單),。
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,,發(fā)包人,、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,,圖紙一式二份,,發(fā)包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),,設(shè)計費__________元,,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第三條發(fā)包人義務(wù)
3,、1開工前______天,,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具,、陳設(shè)歸堆,、遮蓋,以不影響施工為原則,;
3,、2提供施工期間的水源、電源,;
3,、3負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
3,、4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),,如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù),;
3,、5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該場所,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作,;
3,、6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場,、竣工驗收,。
第四條承包人義務(wù)
4、1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范,、防火規(guī)定,、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程,;
4,、2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境,;
4,、3保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上,、下水管道的暢通,;
4、4保證施工現(xiàn)場的整潔,,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場,。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,,簽定書面變更協(xié)議,,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條材料的提供
6、1由發(fā)包人提供的材料,、設(shè)備(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),,發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù),;
6,、2由承包人提供的材料,、設(shè)備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表),,承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗,。
第七條工期延誤
7,、1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,,工期相應(yīng)順延,;
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力,;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況,。
7、2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,,工期順延,;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),,工期順延。
7,、3發(fā)包人未按期支付工程款,,合同工期相應(yīng)順延。
7,、4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,,返工費用由承包人承擔(dān),,工期不順延。
第八條工程款支付方式
8,、1雙方約定按以下第種方式支付工程款:
(1)合同生效后,,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付方式支付時間支付金額
第一次開工前三日支付元
第二次工程進度過半支付元
第三次雙方驗收合格支付元
工程進度過半指:________________________________________
(2)其他支付方式:________________________________________
8、2工程驗收合格后,,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)算工程尾款。
8,、3工程款全部結(jié)清后,,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
8,、4本工程驗收合格后,,保修期為自雙方簽字之日起月
第九條違約責(zé)任
9、1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失,。
9,、2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,,由發(fā)包人負責(zé),。
9、3因一方原因,,造成合同無法繼續(xù)履行時,,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),,并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失,。
9、4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元,。
9、5由于承包人原因,,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,承包人負責(zé)修理,工期不予順延,。
9,、6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元,。
第十條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解,;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁,;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條附則
11,、1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,,合同履行完畢后終止。
11,、2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,。
11、3本合同一式_______份,,雙方各執(zhí)________份,,_________部門___________份。
11,、4合同附件為本合同的組成部分,,與本合同具有同等法律效力,。
發(fā)包人:____________(簽字)承包人:_______________(簽章)
法定代理人:_____________法定代理人:_____________
委托代理人:_____________委托代理人:_____________
________年_____月_____日_________年_____月_____日
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇十八
甲方:_________代表人:_________
乙方:_________代表人:_________
依照《_____》及相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點,,遵循平等,、自愿、公平和誠實信用的原則,,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,,就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一,、工程概況
1,、工程地點_________。
2,、工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認的工程預(yù)算表,、施工圖和工程內(nèi)容。
3,、承包方式:雙方商定采取下列_________種方式,。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料,。
4,、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年______月______日起至_________年______月______日止,。保修期:______月,。自工程竣工經(jīng)甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,,并由乙方開具工程保修單,。
5,、合同價款及付款方式:
本合同總價為(大寫):_________(小寫)_________元,合同生效后,,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
工程驗收合格后,,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單,并將有關(guān)資料送交甲方,,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,,并在簽字同時結(jié)清工程余款,工程發(fā)票(合同總價)中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān),。
二,、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)
甲方:
1、開工前_________天,,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,,騰空房間,清除影響施工的障礙物,,對只能騰空的部分房屋而滯留的家具,、陳設(shè)應(yīng)歸堆,遮蓋,,采取保護措施;
2,、提供施工期間的水源、電源,,并承擔(dān)相應(yīng)費用;
3,、負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊和鄰里之間的關(guān)系;
4、不得變動建筑主體或者承重結(jié)構(gòu),,如確需折改原建筑結(jié)構(gòu),、設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
5,、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi),、消防、垃圾處理等工作,,并承擔(dān)相應(yīng)費用;
6,、對工程質(zhì)量、施工進度進行檢查和監(jiān)督;
7,、甲方家庭成員對工程的意見,,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1,、根據(jù)施工圖紙,,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
2,、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范,、防火規(guī)定,、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
3,、負責(zé)對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護,,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水,、停電,、物品損害等事故發(fā)生,如有發(fā)生,,應(yīng)盡快負責(zé)修復(fù);
4,、文明施工,佩證上崗,,保證施工現(xiàn)場的整潔,,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場,。
三、工程變更
1,、工程施工過程中,,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯(lián)系,,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進行該項目的施工,。
2,、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負,,給乙方造成損失,,延誤工期的,還應(yīng)賠償,。
四,、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1,、由甲方提供的材料設(shè)備,,應(yīng)為附合設(shè)計和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進度計劃及時供應(yīng)到現(xiàn)場,,并事先通知乙方,,雙方對所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續(xù)后由乙方負責(zé)保管,,并收取一定的保管費用,,如造成損失,,由乙方負責(zé)賠償。
2,、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方,。
3,、由乙方提供的材料、設(shè)備,,必須與所供的材料明細表中的品種,、規(guī)格、型號,、品種,、等級、質(zhì)量,、計量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符,,經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
4,、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時,,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔(dān),。
五,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收
1、本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按______年______月______日發(fā)布的______省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,。
2,、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,,其中對隱蔽工程和中間驗收應(yīng)由甲,、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,,甲方如不能按通知時間到現(xiàn)場視作同意,。工程全部結(jié)束后,乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗收,,填寫工程驗收單,。如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗收,應(yīng)及時以書面形式通知乙方,,另定驗收日期,,甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用,,驗收合格簽字后,,結(jié)清工程余款,,工程保修單即行生效。
3,、如未經(jīng)驗收,,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格,。
4、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,,由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以驗證,,經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗證過程支出的相關(guān)費用由乙方承擔(dān),,如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,,驗證過程支出的相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。
5,、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量,。乙方與甲方共同做到使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)(國家質(zhì)量檢驗檢疫總局______年______月______日發(fā)布實施)的建筑裝飾材料。
工程完工后,,乙方應(yīng)根據(jù)國家質(zhì)量檢驗檢疫總局和建設(shè)部______年______月______日聯(lián)合發(fā)布實施的"民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范",,進行室內(nèi)環(huán)境的檢測,并提供檢測報告,。檢測費用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)(_________)17號文件精神,,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié),應(yīng)列入工程預(yù)算中,,檢測結(jié)果不合格,,雙方應(yīng)分析原因,明確責(zé)任,,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費用。
6,、甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求,,雙方應(yīng)確認,并另簽補充合同,。
六,、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,,經(jīng)甲方確認簽字,,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2,、因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,,工期順延,,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,,返工費用由甲方承擔(dān),,工期順延。
3,、甲方不按期支付工程款,,合同工期相應(yīng)順延。
4,、因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,,工期不順延,因乙方所提供的材料,、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的,,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延,。
七,、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,,并將監(jiān)理單位,、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方,。
八,、違約責(zé)任
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失,。
2,、合同生效后,在合同履行期間,,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,,應(yīng)按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,,因一方擅自解除合同,,使對方造成的實際損失超過違約金時,應(yīng)進行補償,。如一方因故無法履行合同時,,應(yīng)及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
3,、甲方責(zé)任:
(1)未按合同規(guī)定的時間,、要求提供材料、設(shè)備,,應(yīng)償付乙方因此造成的停工,、誤工機械臺班的實際損失。
(2)由于甲方提供的材料,、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異,,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,,其返工費用由甲方承擔(dān),。
(3)工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞,,由甲方承擔(dān)責(zé)任,。
(4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金,。
(5)甲方未辦理有關(guān)手續(xù),,要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工,。
4,、乙方責(zé)任
(1)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)要求無償修理或返工,,造成的損失由乙方負責(zé),。
(2)乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔(dān),。
(3)乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的材料和設(shè)備等,,如有損壞,,應(yīng)予賠償,。
(4)由于乙方原因,,致使工期延誤的,,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r款1‰的滯納金,。
九,、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議,,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,,也可由有關(guān)部門進行調(diào)解,,如調(diào)解不成的,,可提交___________委員會_____。
十,、其它約定事項
1,、因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委托乙方負責(zé),其費用由甲方負責(zé),。
2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,,交乙方保箮,,工程竣工驗收后,,甲方負責(zé)提供新鎖,,由乙方當(dāng)場安裝好后交付甲方使用。
十一,、附則
1,、雙方另有約定,可簽訂補充合同,。
2,、本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,,合同履行完畢后終止。
3,、本合同和補充合同具有同等法律效力,。
4、本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包,。
5,、本合同一式_________份,雙方各執(zhí)___________份,。
甲方(蓋章):___________乙方(蓋章):______________
代表人(簽章):_________法定代表人(蓋章):_______
電話或手機:__________電話或手機:______________
_________年____月____日_________年____月____
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇十九
原告:_____________裝飾設(shè)計工程有限公司
法定代表人:______________,,_____________裝飾設(shè)計工程有限公司董事長。
被告:_________________,,男,,_____年_____月_____日出生,漢族,,住__________市__________區(qū)__________路27號院1號樓25號,。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款______元,,違約金______元;
二,、本案訴訟費由被告承擔(dān)。
事實與理由
原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》,,合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項目,,合同價款為人民幣72萬元,雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付,,具體付款方式為:_________________簽訂合同當(dāng)日支付42萬元;本項目二樓,、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付9萬元,并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照1000元/天的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內(nèi)支付剩余1萬元,。合同簽訂后,,原告如約履行了合同義務(wù),而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項,。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失,,為維護原告的合法權(quán)益,特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院,,請依法判決,,以維護原告的合法權(quán)益。,。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:______________裝飾設(shè)計工程有限公司
_____年_____月_____日
附:合同副本__________份,。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份,。
家庭居室設(shè)計裝飾裝修協(xié)議書 室內(nèi)裝修協(xié)議篇二十
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為規(guī)范家庭室內(nèi)裝修的施工,,保護雙方的合法權(quán)益,,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國_____》、《建筑安裝工程承包合同條例》,、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》,、《省保護消費者合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定的原則,,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,,共同遵寧。
一,、概況
1.甲方裝修住房系合法居住,。
乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質(zhì)、并經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,、其他經(jīng)濟組織,、個體工商戶。
2.裝修施工地點:市區(qū)(縣)路(村)巷號樓層室,。
3.住房結(jié)構(gòu):
4.裝修施工內(nèi)容:
室別部位裝修內(nèi)容及要求備注
5.承包方式:
6.總價款:元(其中人工費元,,材料費元,詳見清單,。)
7.工期:自_______年_______月_______日開工,,至_______年_______月_______日竣工。工期為日,。
二,、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料
序號材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量質(zhì)量等級抵現(xiàn)場時限
備注
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格和產(chǎn)品,,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如甲方供應(yīng)的材料,、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,,由此造成工程損失的,,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,,經(jīng)乙方驗收,,由乙方負責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,,由乙方負責(zé)賠償,。
2.乙方采購的材料
乙方采購的材料,、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,,應(yīng)禁止使用,。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé),。
三,、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說明,、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》,、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》和省主管部門制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn),。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
3.由于甲方提供的材料,、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延,。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變,。
5.工程竣工后,,乙方應(yīng)通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,,并辦理驗收,、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,,需及時通知乙方,,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期,,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用,。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
五,、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1.合同簽訂后,,甲方支付總價款的%,計元;_______年_______月_______日前,,甲方支付總價款的%,,計元;_______年_______月_______日前,甲方支付部價款的%,,計元;_______年_______月_______日前,,甲方支付總價款的%,,計元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收后合格后日內(nèi)一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容,、要求,,甲方應(yīng)另行支付費用,工期順延(具體內(nèi)容雙方另立補充協(xié)議,,補充協(xié)議系本合同組成部分),。
3.雙方款項往來,均應(yīng)出具發(fā)票(或收據(jù)),。
六,、其它
(一)甲方工作
1.甲方應(yīng)在開工前天,向乙方提供經(jīng)房管部門或物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,,并向乙方進行現(xiàn)場交底,。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施,。向乙方提供施工需用的水,、電、等必備設(shè)備,,并說明使用注意事項,。
2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等協(xié)調(diào)工作。
3.如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,,負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),,并承擔(dān)有關(guān)費用。
(二)乙方工作
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,,擬定施工方案和進度計劃,,交甲方審定。
②指派(姓名)為乙方駐工地代表,,負責(zé)合同履行,。按要求組織施工,保質(zhì),、保量,、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜,。
③未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),,不得隨意拆原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
④乙方在其裝飾施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月,。
七,、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方
因停工,、窩工所造成的損失,,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,,每逾期一天,,按逾期未付款的%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,,每逾期一天,,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,,乙方應(yīng)將甲方已支付的全部款項如數(shù)退還給甲方,。
3.乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其他物品,,如有損壞,,應(yīng)照價賠償。
4.甲方未辦理任何手續(xù),,要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線,,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。
5.未經(jīng)甲方同意,,乙方擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失,。
八,、糾紛處理方式
1.本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度前提下,,雙方可采取協(xié)商解決或請裝飾施工住房所在地的建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會調(diào)解,。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商,、調(diào)解解決不成時,,對本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由----------_____委員會_____(當(dāng)事人未約定_____機構(gòu),事后又沒有達成書面_____協(xié)議的,,可向人民法院起訴),。
九、其它約定
十,、本協(xié)議一式份,,甲,乙雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力,。
本合同附件有:
甲方(簽章):
法定代表人:
地址:
電話:
郵編:
乙方(蓋章)
委托代理人:
住址:
電話:
郵編:
開戶銀行
戶名:
帳號:
簽訂日期:_______年_______月_______日