現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,,越來越多事情需要用到合同,合同協(xié)調著人與人,人與事之間的關系,。那么合同應該怎么制定才合適呢,?下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板,,希望大家能夠喜歡!
商品房預售合同糾紛訴訟案由篇一
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:______________________________
企業(yè)資質證書號:______________________________
法定代表人:________ 聯(lián)系電話:_______________
委托代理人:________ 聯(lián)系電話:_______________
委托銷售代理機構:____________________________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:______________________________
買受人:______________________________________
______ 國籍:_________
出生日期:____年__月__日,,性別:______________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:__________ 聯(lián)系電話:_______________
_____________________
出生日期:____年__月__日,,性別:______________
通訊地址:____________________________________
郵政編碼:___________聯(lián)系電話:_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國城市房地產管理法》、》《_______;__________________________________
____________________
(簽章):______(簽章):__________
簽訂時間:________年______月____日 簽訂時間:_____年____月_______日
簽訂地點:_______________________ 簽訂地點:____________________
商品房預售合同糾紛訴訟案由篇二
原告:________________,,女,,________年________月________日出生,漢族,,無業(yè),,住_____________,身份證號碼_____________.
被告:________________有限公司,,住所地_________________,,經(jīng)營地_____________(郵編______________),注冊號________________,,聯(lián)系電話________________.
法定代表人_______________,,系公司董事長。
案由:商品房預售合同糾紛
訴訟請求:
1.判令被告向原告支付逾期交房違約金________元及其自________年________月________日至實際支付之日的利息,,暫計至________年________月________日為________元,,以上合計________元;
2.判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由:
________年________月________日,,原告與被告簽訂了編號為y_______________的《商品房預售合同》,。根據(jù)該合同的約定,被告應在________年________月________日前向原告交付房屋,,否則需向原告支付逾期交房的違約金;違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止,,依原告全部已付款的萬分之一按日計算,,并于實際交房之日起30內向原告支付,。
________年________月________日,原告向被告支付了全部購房款,,但是被告未按照合同約定時間交付房屋,。________年________月________日,原告與被告簽訂了《補充協(xié)議》,,被告承諾在________年________月________日前交付房屋,。據(jù)此協(xié)議,被告逾期交房的違約金仍按《商品房預售合同》中約定的交房日期即________年________月________日之次日起計算,。
________年________月________日,,被告向原告發(fā)出了《關于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中,,被告明確說明,,“我司將嚴格依照與您簽署的《北京市商品房預售合同》約定的方式向您支付違約金”,。直到________年________月________日,被告方將《商品房預售合同》項下的房屋交付給原告,。
根據(jù)被告逾期交付房屋的事實以及雙方關于違約金的約定,,被告應當向原告支付自________年________月________日起至________年________月________日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日30日內未向原告支付違約金,。原告多次要求被告支付違約金,,被告始終不支付。________年________月,,原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》,,被告簽收后仍不向原告支付違約金。
綜上所述,,為維護合法權益,,原告根據(jù)我國法律的相關規(guī)定,向貴院提起訴訟,,懇請貴院支持原告的訴訟請求,。
此致
__________人民法院
起訴人(簽字):_______________
________年________月________日
商品房預售合同糾紛訴訟案由篇三
售房人(以下簡稱甲方): 購房人(以下簡稱乙方):
身份證號: 聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律,、法規(guī)的規(guī)定,,甲、乙雙方于 年 月 日在平等自愿,、協(xié)商一致的基礎上,,就乙方向甲方購買商品房,達成如下協(xié)議:
一,、乙方所購商品房位于 二,、該商品房的具體幢號、建筑結,、設計用途,、建筑面積如下:該商品交付時如有面積差異,以房屋產權監(jiān)理機關實測面積為準,。 三,、甲方應向同示所售房屋的下列證件:
1、國有土地使用證,,編號: 2,、房屋所有權證,編號: 3,、商品房預售許可證,,編號:
四、該商品房銷售價格為:實得建筑面積(即套內面積) 元/平方米(公攤面積按建造成本折算計入實利面積單價),,房款共計 元,,大寫人民幣: ,。
五、付款方式及付款時間甲,、乙雙方按下列第 種約定辦理,。 1、乙方在合同簽訂之日起 日內一次性付清全部房款,,甲方給予乙方 %優(yōu)惠,,即實付房款總額 元。 2,、乙方在合同簽訂之日起 日內首付房款 元,,余款在 付清。
3,、甲,、乙雙方約定其他方式付款或乙方屬貸款(按揭)購房,甲,、乙雙方就此項內容另訂補充合同,。
六、乙方如未按合同第五條約定給付房款,,屬乙方違約,。甲方按下列第 種約定追究乙方違約責任。
1,、終止合同,,乙方按應付房款的 %向甲方支付違約金,甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償,。
2、合同繼續(xù)履行,,乙方按 向甲方支付違約金,。 七、甲方須于 年 月 日前將竣工驗收(包括建筑工程質量驗收和規(guī)定必須的綜合驗收)合格的商品房交付乙方,,如因除甲,、乙協(xié)商同意解除或變更合同外,,甲方可據(jù)實延期,。
八、除本合同第七條約定的特殊情況外,,甲方如果未能按合同約定期限,,將該商品房交付乙方,屬甲方違約,。乙方按下列第 種約定追究甲方違約責任,。
1,、終止合同,甲方按乙方應付房款的 %向乙方支付違約金,,乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額 部分由甲方據(jù)實賠償。
2,、合同繼續(xù)履行,,甲方按 向乙方支付違約金。 九,、甲方所售商品房面積與產權監(jiān)理機關實測面積差異在± %(含本數(shù))至± %以內,,按實測面積結算房款;差異超過± %(含本數(shù)),乙方按下列第 種約定辦理,。
1,、終止合同,甲方在乙方提出終止合同要求之日起 日內,,將乙方已付房款退還乙方,,并按 利率給付利息。
2,、合同繼續(xù)履行,,雙方約定 。
十,、預售商品房在開發(fā)建設過程 中,,甲方對原設計方案進行調整和修改,必須在調整和修改的方案批準后 日內書面通知乙方,,乙方應在收到該通知之日起 日提出退房或與甲方協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議,。乙方要求退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起內將乙方已付房款退還乙方,,并按 利率給付利息,。
十一、甲方所售商品房在交付給乙方時,,該商品房的配套環(huán)境和配套設施,,必須符合甲方售房時所作的承諾和雙方約定。該商品房的裝假,、裝修,、配套設施、設備的標準,、保修責任和質量要求,,必須符合附件《商品房使用說明書》和《商品房質量保證書》中所作的說明、規(guī)定和承諾,。
十二,、甲方將該商品房交付乙方后,,應協(xié)助乙方在 日內到房地產管理部門辦理權屬登記手續(xù),如因甲方過失造成乙方不能在規(guī)定期限內辦理權屬登記的,,乙方按下列第 種約定辦理,。
1、終止合同,,甲方須在乙方提出終止合同要求之日起 日內將乙方已付房款退還乙方,,并按乙方已付款房款的 %支付違約金。
2,、合同繼續(xù)履行,,甲方按 向乙方支付違約金。 十三,、甲乙雙方在簽訂本合同時,,應當依照政府相關規(guī)定,同時簽訂前期物業(yè)管理服務協(xié)議,。
十四,、本合同未盡事項,由甲乙雙方另行議定,,并簽訂補充協(xié)議,。 十五、本合同邊同附件及補充協(xié)議共 頁,,一式三份,,經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,雙方各執(zhí)一份,,新都區(qū)房地產交易管理所備案一份,,均具有同等法律效力。
十六,、本合同在履行中發(fā)生爭議,,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,甲乙雙方同意按下列第 種約定辦理,。
1、由 仲裁委員會仲裁,。 2,、向人民法院起訴。 十七,、其他約定:
甲方(簽章): 乙方(簽章):
年 月 日 年 月 日