在人民愈發(fā)重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同,，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶,。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎,？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

裝修承攬合同如何避免風險問題篇一

乙方：

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方,， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修,，現(xiàn)甲,、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則,，就房屋裝修有關方面,，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________,。

工程戶型結構：________________________________,。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元,，大寫_________,。

2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,，不含設計費),，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款,。

三,、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供,。

四,、材料提供：

關于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料,。

a.本工程所需材料由甲方提供,，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料,，乙方應當即時檢驗,，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方,，甲方應即時更換,，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展,，施工期限相應順延,。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,，并接受甲方檢驗。

四,、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求,，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,，甲方應即時驗收,，甲方應在3日內檢驗,，如在該期限內，甲方未做任何表示,，視為該房屋驗收合格,。

五、施工期限：

工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日,，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,，其施工期限相應的順延。

六,、違約責任

1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失,，即每天應支付_____元,，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天,，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延,。

2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款,。

七,、其他約定：

1.乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方,。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的,，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求,，如工程項目增加,，甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的,，應當對乙方進行賠償,。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗,。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作,，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延,，造成乙方損失的,，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后,，應當即時向甲方交付,，甲方應當即時驗收該房屋,。

5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務,。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的,，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協(xié)助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,，乙方可以解除合同,，給乙方造成損失的，甲方應當賠償,。

八,、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定,，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力,。

九、本協(xié)議一式兩份,，甲,、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力,，自甲乙雙方簽字后生效,。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地點： 地點：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

裝修承攬合同如何避免風險問題篇二

發(fā)包方：江西省億鑫裝飾工程有限公司(以下簡稱甲方)

承包方：____________(以下簡稱乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將新城區(qū)人民醫(yī)院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方,。根據(jù)《_____》等相關規(guī)定,，雙方本著平等，互利的原則,，特訂立此合同,，雙方共同遵守，具體條款如下：

一,、工程概況

1,、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾

2、合同內容：包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后,，承包給乙方施工)

3,、工程標準：符合國家相關標準。

4,、工程地點：新城區(qū)人民醫(yī)院右側羽毛球館附二樓

5,、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。

二,、質量技術要求

乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規(guī)范和質量評定標準進行施工,，完工后要達到國家規(guī)定標準，甲方據(jù)此驗收,。(以效果圖為準)

三,、工程價款

合同總造價：____________(大寫____________)(￥：元)，本工程總價款已包含材料費,、人工費,、運輸費、垃圾清理費,、電費,、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚,、地板主材料費用也包含在內,，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買,。若施工工程合同外變更和增加項目內容產(chǎn)生的費用,，由雙方協(xié)商達成一致執(zhí)行。

四,、工期要求

自__ 年 ___ 月 ___ 日至__ 年 ___ 月 ___ 日止,。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天,，扣乙方合同總價款的2%為違約金,，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工,，工期可適當順延(以甲方簽字為準),。

五、付款方式

裝修主材到場后,，甲方支付乙方總工程款的40%,，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%,，余5%為質保金,，一年后無質量問題付清。

六,、雙方的權利和義務

(一)甲方權利和義務：

由于甲方原因造成停工而終止合同時,，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。

(二)乙方權利和義務：

1,、乙方按甲方施工要求施工,。(并幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求),。

2,、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標準，乙方除負責返工外,，由此造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔,。

3,、負責施工現(xiàn)場安全，嚴防火災,，文明施工,，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水,、停電,、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生,，必須盡快負責修復或賠償,。如乙方未能及時修復或賠償?shù)模追接袡鄰奈粗Ц豆こ炭钪兄苯涌鄢?。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時,，乙方應于3日內向甲方補足。

4,、工程完工后出現(xiàn)的質量問題,，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付,。

5,、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工,，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除,。

6、乙方在執(zhí)行本合同期間,，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方,、第三方造成的一切傷、亡,、事故,，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。

7,、乙方應及時向工人支付工資,，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行,。

七,、其它約定事項

1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時,，乙方應及時書面報告甲方,，經(jīng)甲方蓋章認可后工期可相應順延。

2、乙方在施工期間,，應及時通知甲方對工程質量進行交接,。甲方指派項目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場監(jiān)工,，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通,，保證按期按質按量施工,，以達到最好效果,。

八、違約責任

九,、解決合同糾紛的方式

雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決,。

十,、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份,，乙方執(zhí)壹份,，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效,。

本合同附件：工程用料,、施工預決算單。

甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________

委托代理人(簽字)：____________委托代理人(簽字)：____________

地址：____________地址：____________

聯(lián)系電話：____________聯(lián)系電話：____________

___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日

裝修承攬合同如何避免風險問題篇三

房屋裝修承攬合同

甲方：,？公司

乙方（承攬方）：

甲,、乙雙方根據(jù)《民法典》關于承攬合同的規(guī)定，在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎上達成以下協(xié)議：

一、?承攬方式：??????????,，乙方承攬甲方 ?????????住房?????????????????（具體工種）,。

二、?施工地點：????????????????????????

三,、?住房結構,、戶型及面積：?????????????????????????

四、?付款方式：按照???????????元計價,，在乙方完工,，甲方驗收合格后，甲方再支付價款,。

五,、?質保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質量合格后,，甲方退還給乙方,。若質量不合格，質保金將用于修繕,。

六,、?施工質量：乙方應確保質量符合國家質量標準。

七,、?施工期限：自合同簽訂之日起至 ???年 ??月???日止,。

八、?甲方的權利義務

（一）甲方的權利

1,、若乙方有偷工減料,、工作不負責任等影響裝修質量的行為，甲方可以解除合同,，并且追究乙方違約責任,。

2、房屋裝修竣工后,，發(fā)生質量問題,，甲方可以要求乙方進行維修。

（二）甲方的義務

1,、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方,。

2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料,。

九,、?乙方的權利義務

（一）乙方的權利

1、在驗收合格后,，要求甲方支付相應承攬加工費用,。

2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料,。

（二）乙方的義務

1,、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,，避免安全事故,，因本合同為承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任,，甲方僅驗收承攬加工的成果,，不對任何事故負安全責任。

2,、乙方應文明施工,，防止鄰居住房管道堵塞,、滲漏水、停電,、物品損壞等損壞他人生命,、財產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生,，由乙方承擔責任,。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料,，應提前3天告知甲方,。

4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經(jīng)驗,，乙方交付承攬成果給甲方,，雙方為承攬關系，不存在雇傭關系,。

5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬,，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關,。

6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,，應在甲方驗收完承攬成果后,，立即交還甲方。

7,、乙方在保管房屋鑰匙期間,，應隨時鎖好房門，對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,，若因乙方原因導致丟失或者損毀,，乙方應如實賠償。

8,、房屋驗收后,，若在????????之內產(chǎn)生質量問題，乙方應無條件立即維修,。

十,、違約責任

由于施工質量達不到要求，乙方進行維修,，維修費用由乙方承擔,，造成損失，由乙方賠償,。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,，乙方應承擔違約責任，賠償損失。

十一,、爭議解決條款

因本合同產(chǎn)生爭議,，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴,。

十二,、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效,。未盡事宜,，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同組成部分,。

甲方： ????????????????乙方：

年????月???日???????????年??月??日