在人民愈發(fā)重視法律的社會中,,越來越多事情需要用到合同,,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。合同對于我們的幫助很大,,所以我們要好好寫一篇合同,。這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧,。
產品加工承攬合同加工廠承包合同篇一
定作方委托承攬方加工____________,,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質量要求
第三條
原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質量1.(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,,定作方有權要求重作、修理,、減少價款或退貨,。 2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質量,、規(guī)格提供原材料,,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,,應立即通知定作方調換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,。 3.交(提)原材料等物品日期計算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條
技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,并及時通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品,。 3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等,。
第五條價款或酬金價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。
第六條
驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,,由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。
第七條
交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應當在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。 2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算,。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應當負責修整或調換,,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。
三,、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應當負責返修或重新包裝,,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,,由承攬方賠償損失,。
中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經定作方同意,,提前交付定作物,定作方有權拒收,。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。
七、實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失,。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,、補齊的,由承攬方對工作質量,、數(shù)量承擔責任,。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權拒收,,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,,應當按定作方要求辦理,,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質量或設計等,,應當賠償承攬方因此造成的損失,。
二、中途廢止合同,,屬承攬方提供原村料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,承攬方有權解除合同,,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,,應當賠償承攬方的損失,。
五、超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用,。
第十四條
不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔違約責任,,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____
日起生效,,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交____________(如經鑒證或公證,,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
產品加工承攬合同加工廠承包合同篇二
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條加工物,、數(shù)量,、報酬、交貨期限
加工物規(guī)格計量,、報酬,、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號單位,、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數(shù)量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準,、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料,、圖紙的時間,、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,,在日內向定作人提出書面異議,。
定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準,、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元,。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,,承攬人(是/否)可以留置加工物,。
第十六條違約責任:
(一)提交_____委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:賬號:
經辦人:
監(jiān)制部門:
印制單位
產品加工承攬合同加工廠承包合同篇三
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復印件
一,、甲方權利和義務
1,、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案,。天然彩沙,、鍍金線及專用工具,乙方自購,。如在本廠購買材料,,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,,為保證本廠產品質量,,材料不退。
2,、甲方對乙方產品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),,拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二,、乙方的權利和義務
1,、通過考察同意后,自愿購買材料,。如產品質量問題,,乙方自己負責。
2,、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作,如私自組織人員加工,,技術轉讓,,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理,。
二,、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金,。
2,、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金,。
四、本合同有效期 月,,200 年月 日起至200 年月 日止,。
本合同期瞞后,,乙方申請,甲方有權依據(jù)生產定單續(xù)簽或終止合同,。
五,、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效,。
甲方 乙方:
年月日
產品加工承攬合同加工廠承包合同篇四
定作方:(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
鑒于乙方是在合法注冊的,,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件,。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規(guī),,甲乙雙方經協(xié)商一致,簽訂本合同,。
一,、甲方委托乙方加工如下產品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二、原材料提供:
1,、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為: 年 月 日,。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,,并將確認情況書面通知甲方,。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換,、補齊,。
3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為:: 年 月 日,。
4,、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,,并將確認情況書面通知乙方,,由乙方在日內予以補正。
三,、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方,。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,,乙方應當進行檢驗,。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,,提出修改意見,。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方,。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,,甲方應當進行檢驗,。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方,。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改,。
四、質量要求:
1,、乙方加工產品應當符合標準,。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù),。(也可不約定此項目)
五,、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,,乙方通知甲方進行驗收,。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2,、驗收以合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和封存樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準,。
3,、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理,、重作,;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失,。
4,、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理,、重作,;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失,。
六,、加工成品交付:
1、乙方應于 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫,,地址為,。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用,。
2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
3、實際交付日期,,乙方自行送達的,,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準。
4,、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬,。
七,、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)
2,、報酬的支付采取以下方式
a甲方應于 年 月 日支付乙方元,,于 年 月 日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內支付,。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,,乙方于收款時向甲方出具收據(jù),。收據(jù)作為雙方結算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達到元,,由乙方向甲方開具發(fā)票,,同時收回相應款額的收據(jù)。
八,、包裝要求及費用負擔:由乙方負責包裝,,以加工產品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔。
九,、運輸及費用承擔:
1、甲方提供材料的運輸由甲方負責,,運輸費用由甲方承擔,。
2、加工成品的運輸由乙方負責,,運輸費用由方承擔,。
十、乙方違約責任:
1,、乙方逾期交付加工成品的,,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金,。逾期交付超過60天,,甲方有權解除合同,乙方應當返還甲方已經支付的報酬,,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實賠償,。
2、乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工成品,,甲方同意利用的,,應當按質論價;不同意利用的,,乙方應當負責修理或調換,,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方元違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,,乙方應據(jù)實賠償。
3,、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,甲方仍然需要的,乙方應當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理,;甲方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由乙方賠償,。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失,。
5,、乙方不能交付加工成品的,應向甲方償還交付部分報酬,,并支付該部分報酬的30%作為違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據(jù)實賠償,。
6,、由乙方負責送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,,乙方應當負責修理,,達到合同規(guī)定的.質量要求,否則甲方有權拒收,。
十一,、甲方違約責任:
1、甲方如中途變更加工產品的數(shù)量,、規(guī)格,、質量或設計等,由此造成的乙方交付遲延,,損失由甲方自行承擔,。給乙方造成損失的,甲方應當予以賠償,。
2,、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,,乙方交付成品的日期得以順延,。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失。
3,、甲方延遲付款的,,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金,。
十二,、不可抗力:
1、在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損,、滅失的,乙方在經有關部門證明后,,可免予承擔違約責任,。但乙方應當采取積極措施,,盡量減少損失。
2,、如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,,不免除乙方責任,乙方應承擔不能交付的違約責任,。
3,、在甲方遲延接受期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,,并賠償乙方因此造成的損失。
十三,、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,,應協(xié)商解決,如協(xié)商不成,,通過如下第
種方式解決:
1,、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;
2,、向北京仲裁委員會提請仲裁,;
十四、本合同未盡事宜,,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件,。
十五,、本合同簽訂于北京市區(qū),,由雙方授權代表簽字,并加蓋公司印章后生效,。
甲方:
乙方:
授權代表:
授權代表:
年 月 日
產品加工承攬合同加工廠承包合同篇五
承攬方:木具廠? ? ( 以下簡稱甲方)
定作方:百貨公司? ? (以下簡稱乙方)
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,經雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同遵守.
第一條加工成品
品名
規(guī)格(長,,寬,高)
單位
數(shù)量
備注
玻璃柜臺
塑料臺面柜臺
玻璃臺面柜臺
棉布貨架
大百貨電器貨架
小百貨貨架
第二條加工成品質量要求:
一,,材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
第三條原材料由甲方提供.
第五條工程價款:按核定價格單計算款____元.
·服裝加工合同·鋼筋加工合同·加工貿易合同·進料加工合同
第十二條甲方的違約責任
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失.
第十三條乙方的違約責任
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
本合同于年月日經公證生效,,合同履行完畢即失效.
甲方:(蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
年月日
產品加工承攬合同加工廠承包合同篇六
一,、甲方權利和義務
1、合同簽定后,,甲方為乙方提供產品樣本圖案,。天然彩沙、鍍金線及專用工具,,乙方自購,。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,,不能繼續(xù)做畫,,為保證本廠產品質量,材料不退,。
2,、甲方對乙方產品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元2),拒收任何原因的半成品和不合格產品,。
二,、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,,自愿購買材料,。如產品質量問題,乙方自己負責,。
2,、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,,如私自組織人員加工,,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,,否則按違約處理,。
二、違約條款
1,、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元2)的1倍支付乙方違約金,。
2,、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金,。
四、本合同有效期____月,,200________年月____日起至200________年月____日止,。本合同期瞞后,乙方申請,,甲方有權依據(jù)生產定單續(xù)簽或終止合同,。
返