隨著人們法律意識的加強,，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

工程安裝合同糾紛篇一

發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律,、行政法規(guī),、遵循平等,、自愿,、公平和誠實信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,，訂立本合同,。

一、工程概況

1,、工程名稱：

2,、工程地點：

3、備注：

二,、工程承包范圍

1,、鋼結(jié)構(gòu)工程的制作、安裝,。(見附表圖紙,，以預(yù)算單中的項目為準(zhǔn))

2、不含土建,、防火及其它附屬項目。

三,、合同工期

本工程在預(yù)付款到位,，且鋼結(jié)構(gòu)工程具備施工條件，開工日期年月日,，竣工日期為年月日,，合同工期總天數(shù)天。

四,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)鋼構(gòu)有關(guān)驗收規(guī)范合格,。

五、合同價款

工程總造價：大寫：￥：

六,、合同價款支付;

1,、合同簽訂三日內(nèi)，甲方應(yīng)付工程總造價的%給乙方作工程預(yù)付款,。

2,、鋼架安裝完成三日內(nèi),，甲方再付工程總造價的%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。

3,、工程施工完畢驗收合格,，三日內(nèi)甲方再付工程總造價的%給乙方作工程尾款。

七,、發(fā)包人工作

1,、委派

2、工程開工前,，甲方為乙方提供三通一平,，水電供至建筑物中心五十米以內(nèi)，并承擔(dān)費用,，有條件為乙方提供住宿便利,。

3、應(yīng)辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件,。

4,、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系，保證工程正常施工,，如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法收費,，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

八,、承包人工作

1,、委派為工地代表，聯(lián)系方式;

2,、嚴格按圖紙進行制作安裝,。

3、進入工地遵守甲方規(guī)章制度,，承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費用,。

4、保證施工場地清潔,，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定,，完工前清理好現(xiàn)場。

九,、工程變更

1,、施工中甲方需對原工程設(shè)計進行變更，應(yīng)提前七天以書面形式向乙方發(fā)變更通知,，因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔(dān),，延誤的工期應(yīng)相應(yīng)順延。

2、施工中乙方不得對原工程設(shè)計進行變更,，乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設(shè)計圖紙或施工組織設(shè)計的更改及對材料的換用,，須經(jīng)甲方同意。

3,、乙方在工程變更確定后7天內(nèi),，提出變更工程價款的報告，經(jīng)甲方確認后調(diào)整合同價款,，與工程款同期支付,。

十、竣工驗收

工程竣工,，乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內(nèi),，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收,，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格,。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。

十一,、竣工結(jié)算

甲方收到乙方遞交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后三日內(nèi),，給予確認并支付工程竣工結(jié)算價款，乙方收到竣工結(jié)算價款后三日內(nèi)將竣工工程交付甲方,。

十二,、違約

1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數(shù)額支付工程款,，甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息,，并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。

2,、雙方中任何一方違約,，即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的3‰的違約金。

3,、發(fā)生合同糾紛,，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成,，由乙方所在地職能部門解決。

十三,、不可抗力

1,、發(fā)生不可抗力造成工程施工困難，如雨,、雪天氣,，自然災(zāi)害工期延誤。

2、發(fā)生不可抗力造成合同履行困難,，雙方友好協(xié)商解決,。

十四、其它條款：

十五,、本合同自簽章之日起生效,，該工程結(jié)算完畢后，本合同即告終止,。

十六,、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

工程安裝合同糾紛篇二

發(fā)包人：（以下簡稱甲方）

承包人：（以下簡稱乙方）

按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律,，遵循平等、自愿,、公平,、誠信的原則，雙方就本建設(shè)工程協(xié)商一致,，訂立本合同,。

一、工程概況

1,、工程名稱：十堰倍力工貿(mào)有限公司三期廠房,。

2、工程地點：十堰市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)白浪東路33號,。

3,、工程內(nèi)容：三期廠房（鋼構(gòu)+土建+裝飾）清單如下：

①地梁、地面及土石方工程分項,。

③鋼構(gòu)工程中除12xa-g,、gx5-12、5xd-g,、dx1-5軸標(biāo)高4.65米以下的的外墻圍護(包括彩板,、墻梁等等)不做外，其余均遵照圖紙要求范圍和甲方提交的書面圖紙會審?fù)ㄖ?/p>

二,、工期

自合同簽訂第三日起始,，工程總有效工作日為60天，具體工期明確如下：

①基礎(chǔ)工程30天,；

②主鋼構(gòu)安裝15天,；

③屋面及屋面排水系統(tǒng)安裝5天；

④門窗及圍護系統(tǒng)安裝10天,。

⑤其它附屬及收尾工程10天,。

1、雨雪及其它不適合安裝的天氣。

2,、春節(jié),。

3、設(shè)計錯誤,、資料不準(zhǔn)確和甲方提出工程變更,。

4、因甲方和第三方原因造成施工停頓,。

5,、可能對甲方正常生產(chǎn)造成影響的工作磋商。

三,、合同價款及付款方式

1,、合同價款：

本工程合同內(nèi)容以人民幣捌拾伍萬圓整（￥850000.00）包干。

2,、付款方式:

甲方預(yù)付工程總款的支付工程總款的30%,；屋面及圍護系統(tǒng)完工后支付工程總款的20%；所有收尾工程完工,，驗收合格后即支付工程總款的15%,；余款（工程總款的5%）作為質(zhì)保金。

3,、變更工程價款：

凡涉及合同工程內(nèi)容以外的工程技術(shù)變更增加的新項目,，場代表及項目經(jīng)理聯(lián)合簽字認可的工程技術(shù)變更通知單和施工簽證為準(zhǔn)，發(fā)生的主要原材料以市場價格報價為依據(jù)進行核算,，其變更造價以甲方雙方共同協(xié)商認可為準(zhǔn),，涉及規(guī)稅事項參照國家有規(guī)定執(zhí)行。

四,、材料供應(yīng)

1,、對主鋼構(gòu)及圍護系統(tǒng)的原材料供應(yīng)，甲方有明確指定,，即主鋼構(gòu)所用的中厚板必須從武鋼原廠購買,，彩鋼板必須選用寶鋼原產(chǎn)，在鋼構(gòu)拼裝,、彩板軋制前,，乙方必須向甲方提供制造廠商有效的出廠證明，對于主鋼構(gòu)所用基材,，應(yīng)及時通知甲方見證取樣送檢,。主鋼構(gòu)焊接組件必須按國家規(guī)定作焊縫探傷檢查，并出具檢測報告,，所用焊料,、焊接工藝、焊工技術(shù)水平證明,、檢驗方法等必須符合國家相關(guān)強制規(guī)定要求,。

2、其余材料由乙方自行采購,，凡采購的材料必須符合設(shè)計和建設(shè)單位要求及各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),。且質(zhì)量合格證和出廠合格證書必須隨貨同行，材料進場后經(jīng)甲方現(xiàn)場代表見證驗收合格方可使用,。凡采購的材料未經(jīng)驗收乙方擅自使用造成工程質(zhì)量不合格,，由乙方負責(zé)修復(fù)或拆除并承擔(dān)發(fā)生的全部費用，由此延誤的工期不能順延,，并賠償由此給甲方所造成的經(jīng)濟損失,。

五、工程質(zhì)量

1,、乙方必須按照甲方認可的設(shè)計圖紙精心組織施工,。遇有特殊情況需要變更時，必須征得甲方現(xiàn)場代表和項目經(jīng)理同意并聯(lián)合簽認后方可有效,。

2,、乙方必須接受甲方現(xiàn)場代表的質(zhì)量監(jiān)督及正常工作檢查，不得無故阻撓,。

3,、工程驗收：工程質(zhì)量必須達到合同所定標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求。若工程竣工后30天內(nèi)（以乙方向甲方遞交主體工程驗收通知單之日起算）,，因甲方原因不組織驗收均可視為工程已驗收合格,。

4、工程驗收依據(jù)：

a,、甲方簽認的施工圖,、施工變更通知單、施工簽證,、相關(guān)建筑標(biāo)準(zhǔn)圖集及圖紙會審紀(jì)錄,。

b、相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)：

c,、圖紙規(guī)范未說明,、或不詳細部分可參照甲方現(xiàn)有一期廠房作法進行驗收，未取得甲方現(xiàn)場代表和項目經(jīng)理確認的工程項,，一律視為不合格項,。

六、安全生產(chǎn)

乙方施工應(yīng)嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程,，持證上崗,，杜絕安全質(zhì)量事故發(fā)生,。若乙方施工中發(fā)生安全事故，造成已方及他方人身,、財產(chǎn)損失,，均由乙方自行負責(zé)。

七,、雙方權(quán)利和義務(wù)

1,、甲方

a、向乙方提供必要的施工條件,。如現(xiàn)場通水,、通電、道路暢通,、施工場地平整具備吊裝條件等等,。

b、應(yīng)向乙方提供設(shè)計圖紙兩份和與工程相關(guān)的技術(shù)資料,。開工三天前組織有關(guān)單位參與施工圖會審與工程交底,。

c、負責(zé)對乙方編制的施工組織設(shè)計（施工方案）進行審定,，對乙方違反審定的施工組織設(shè)計的行為有權(quán)指止,。

d、負責(zé)為乙方辦理必要的施工現(xiàn)場出入證明,，確保乙方主輔材,、施工機械及人員的通行。

e,、及時組織有關(guān)方面參與工程驗收,。

f、及時按進度劃拔工程款項,。

2,、乙方

a、乙方預(yù)見某些約束與本工程項目無關(guān)的已方屬員出入和滯留施工現(xiàn)施工因素可能會對甲方生產(chǎn)造成影響,，應(yīng)立即向甲方告知并商討解決辦法,。如乙方未及時告知，由此造成甲方生產(chǎn)影響的一切損失均由乙方承擔(dān),。除施工必要,，乙方施工人員及其施工器械不得隨意出入甲方生產(chǎn)現(xiàn)場。

b,、開工三天前編制施工組織設(shè)計（施工方案）,，及時交甲方審定，審定通過后嚴格按照施工組織設(shè)計施工,。

c,、編制工程整體進度計劃,、周度進度計劃、送甲方項目經(jīng)

工程安裝合同糾紛篇三

乙方：____________

第一條：工程名稱_______（指分包部分之間工程名稱）

第二條：工程地點_______,。

第三條：工程范圍_______,。

第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)_______可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術(shù)規(guī)范》列出）,。

第五條：承包人_______（如按預(yù)算實行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包人負責(zé)供應(yīng)之材料,，分包人應(yīng)將材料品種,、規(guī)格、數(shù)量,、交貨時間,、技術(shù)要求等用附表詳細注明）。

第六條：工程總價

本工程包價計人民幣_______元整,。

第七條：工程包價

本工程包價計人民幣_______元整（本工程全部總造價減去發(fā)包人及總承包人供應(yīng)材料總值）,。

第八條：付款辦法：_______。

第九條：工程期限

按本合同第三條的工程范圍自_______年_______月_______日開工至_______年_______月_______日止全部完工,。

第十條：本工程范圍內(nèi)的_______工程,，自_______年_______月_______日開工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一條：雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法_______,。

第十一條：本合同正式兩份,，雙方各執(zhí)一份，副本_______份,，總承包人收執(zhí)_______份（其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份）分包方收執(zhí)_______份,。

乙方：____________

_____年____月____日

工程安裝合同糾紛篇四

乙方：____有限公司

一、工程項目名稱：

鼎__

二,、工程地點：

大慶市__x,。

三、工程內(nèi)容：

地下樁基礎(chǔ)工程,，1#樓及裙樓工程,。超流態(tài)混凝土灌注樁基礎(chǔ)施工?；炷凉こ炭偭考s為：2千多立方米,。最終以實際發(fā)生的，并經(jīng)甲方,、乙方,、監(jiān)理現(xiàn)場代表審核后的混凝土工程量為準(zhǔn)，此工程量作為工程結(jié)算依據(jù),。

四,、工程價款及承包方式

1,、甲方支付乙方工程款，單方造價：鋼筋混凝土每立方米為1000元,，工程價款按實際發(fā)生的工程量計算為準(zhǔn),。

（1）該工程造價中已包含勞保統(tǒng)籌費用及安全生產(chǎn)措施費、總包服務(wù)費,、稅金等費用,。

（2）此工程價款中已包含水電費用及相關(guān)的原材料、半成品的檢驗,、試驗等費用,。

（3）最終以實際發(fā)生的工程量進行結(jié)算，工程量計算以設(shè)計圖紙尺寸及相關(guān)規(guī)定為依據(jù),。由甲方,、乙方及監(jiān)理現(xiàn)場代表負責(zé)確認，最終以甲方,、乙方,、監(jiān)理確認的為準(zhǔn)。

（4）乙方負責(zé)向甲方支付2%稅金,，其余部分由甲方負責(zé),。

2、承包方式

（1）乙方以包工包料形式承包,，乙方負責(zé)按甲方,、監(jiān)理批準(zhǔn)后的施工方案進行施工，并且提供人工,、材料,，進行機械鉆孔、灌注混凝土,、鋼筋籠制作及安放等工作,。

（2）乙方自行負責(zé)工程所用水、電費用,。

（3）甲方負責(zé)監(jiān)管乙方樁基礎(chǔ)工程施工及提供場地,，乙方負責(zé)施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑,，甲方只負責(zé)按合同約定向乙方支付工程款,。

3、乙方的施工工作要接受甲方,、監(jiān)理的監(jiān)管,，乙方嚴格按照施工圖設(shè)計及《樁基規(guī)范》進行施工，如出現(xiàn)任何安全,、質(zhì)量事故均由乙方負責(zé),。

五,、付款方式

1、本合同簽訂后,，乙方人員,、材料設(shè)備全部進場后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預(yù)付款,；以后按形象進度撥付工程款,。樁基礎(chǔ)工程完成后預(yù)留工程款的20%待試樁合格后由監(jiān)理單位、設(shè)計單位及甲乙雙方對樁基礎(chǔ)分項工程驗收合格,，乙方交齊相應(yīng)的樁基資料后進行最終結(jié)算,。

2、甲方扣除工程款的5%作為質(zhì)保金,，待工程竣工驗收合格，正常使用一年后全部付清,。

六,、工程期限

合同簽訂生效后，乙方人工,、材料,、機械設(shè)備等應(yīng)按經(jīng)過甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)要求日期就位、開工及竣工,。乙方施工實行連續(xù)作業(yè),。施工工期為：自開鉆之日起10天（有效工作日）如施工現(xiàn)場不具備施工條件，工期順延,。

七,、質(zhì)量要求

1、按設(shè)計圖紙,、甲方,、乙方及監(jiān)理審定的施工組織設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求施工。工程質(zhì)量達到“合格”標(biāo)準(zhǔn),。如因乙方原因造成的質(zhì)量不合格所產(chǎn)生的一切責(zé)任及經(jīng)濟損失由乙方全部負責(zé),。

2、工程完工后20天內(nèi),，且在甲方撥付最后一筆工程款之前,，乙方向監(jiān)理單位及甲方提供完整、詳實的內(nèi)業(yè)技術(shù)資料四份,。

八,、責(zé)任及義務(wù)

甲方責(zé)任及義務(wù)：

甲方應(yīng)提供確保樁基礎(chǔ)工程施工所要求的施工現(xiàn)場和通道等，為樁基礎(chǔ)工程施工提供一切工作條件,。

乙方責(zé)任及義務(wù)：

1,、乙方施工樁基礎(chǔ)在監(jiān)理的監(jiān)督下和施工隊配合進行樁基礎(chǔ)定位放線,。施工中鉆出的泥土，由甲方,、乙方,、施工單位和挖土施工隊，四方承擔(dān)費用,。

2,、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準(zhǔn)備工作,，按甲方及監(jiān)理審批的,、甲方指定進入施工現(xiàn)場的日期進入現(xiàn)場、開工日期開工,。

3,、工程開工前五日內(nèi)，向甲方及監(jiān)理提供施工組織設(shè)計及進度計劃進行審批,，乙方必須按批準(zhǔn)后的方案施工,，隨時接受甲方、監(jiān)理的檢查,、監(jiān)督,。

4、乙方在施工過程中如果發(fā)生由于土質(zhì)（如粉質(zhì)淤泥層等）情況,，導(dǎo)致施工不能正常進行,，乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工質(zhì)量及工期，由此而產(chǎn)生的一切費用全部由乙方承擔(dān),，由而引起的工期順延,。

5、乙方應(yīng)嚴格按國家相關(guān)行業(yè)操作規(guī)程進行施工,；樁及樁內(nèi)鋼筋的種類,、規(guī)格、尺寸,、混凝土強度等級,、單樁承載力必須滿足設(shè)計要求；試樁時,，乙方應(yīng)達到試樁必備的條件,。若樁在施工后的承載力（實際使用價值）達不到設(shè)計要求，乙方按照本工程造價的30%承擔(dān)違約責(zé)任,。

6,、乙方應(yīng)認真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計要求,、經(jīng)甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)的施工方案進行施工,，隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方,、監(jiān)理工程師的監(jiān)督和管理,。

7、工程具備覆蓋,、掩蓋條件,，乙方自檢合格后及時通知甲方及監(jiān)理進行驗收。經(jīng)甲方現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)人員及監(jiān)理工程師驗收合格后,，方可進行隱蔽或繼續(xù)施工,。

8、乙方在施工過程中,，若遇到地下障礙物,、空洞、人防等,，應(yīng)及時通知甲方,、現(xiàn)場專業(yè)人員及監(jiān)理單位進行處理。乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工工期和質(zhì)量,。

9,、乙方應(yīng)與甲方及監(jiān)理,、施工單位積極配合,，服從甲方及監(jiān)理單位的施工管理及技術(shù)管理。

10,、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內(nèi),，人工、材料及設(shè)備全部進場,。

11,、試驗樁必須加早強劑，其費用由乙方承擔(dān),。

12,、乙方負責(zé)原材料及試塊的試驗送檢工作，并承擔(dān)試驗檢驗費用,。

13,、負責(zé)內(nèi)業(yè)資料的整理，竣工驗收后移交給監(jiān)理和甲方,。

14,、安全生產(chǎn)乙方在樁基礎(chǔ)工程施工階段應(yīng)制定周密的施工安全保障計劃，做好安全技術(shù)交底工作，保證施工現(xiàn)場安全,。如施工現(xiàn)場出現(xiàn)由于乙方原因引起的安全事故,，乙方承擔(dān)全部責(zé)任及費用。

甲方責(zé)任及義務(wù)

1,、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”工作,。

2、負責(zé)協(xié)調(diào)乙方和施工隊提供工程標(biāo)高控制點及主軸線,，并以書面形式交給乙方,，乙方負責(zé)放線定位，甲方及監(jiān)理驗線合格后乙方方可施工,。

3,、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現(xiàn)場內(nèi),，由此引起的一切費用由乙方承擔(dān),。

4、負責(zé)協(xié)調(diào)處理建設(shè)行政管理部門的相關(guān)手續(xù),。

九,、其他事項

本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜,，須雙方共同協(xié)商,，作出補充協(xié)議，補充協(xié)議與合同具有同等效力,。本協(xié)議未盡事宜,，甲乙雙方協(xié)商解決。

本合同一式肆份,，甲方貳份,，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力,。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法人代表簽字：法定代表簽字：

地址：地址：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

日期：日期：

工程安裝合同糾紛篇五

發(fā)包人(全稱)： ________________(以下簡稱甲方)

承包人(全稱)：________________(以下簡稱乙方)

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,，甲方委托乙方進行____開元小區(qū)項目室外市政管網(wǎng)工程施工，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》,、《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,，并結(jié)合本工程具體，經(jīng)甲乙雙方洽商達成如下協(xié)議,，雙方共同遵守,。

一、工程概況

1,、工程名稱：____開元小區(qū)項目室外市政管網(wǎng)工程

2,、工程地點：____市新城區(qū)

3,、工程范圍：設(shè)計圖紙范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容(若圖紙變更必須經(jīng)經(jīng)甲方確認)。

4,、本工程承包方式為包工包料,、包質(zhì)量、包安全,，包驗收以及所有相關(guān)主管部門報批手續(xù),。

5、工程施工主要內(nèi)容：鋼筋砼檢查井3座,、直埋管道段土方工程,、管道安裝等設(shè)計圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容。

二,、工期

1,、工程工期：乙方完成報批手續(xù)后進場施工，于20____年9月10日前開工,，工期65天(因甲方原因?qū)е聼o法正常施工或驗收,，工期相應(yīng)順延)。

2,、乙方完工后通知甲方驗收,，甲方接到乙方通知后，5天內(nèi)組織相關(guān)部門進行驗收,，并提供書面的驗收報告,。

三、工程質(zhì)量

1,、乙方應(yīng)嚴格遵守國家及地方的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,，按照施工圖紙設(shè)計要求精心組織施工,，工程質(zhì)量應(yīng)達國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,。

2、本工程質(zhì)量達到合格。

四,、合同價款及支付方式

1、本工程合同包干總造價為人民幣____________元整(小寫：________元),?？們r款含材料費、輔材費,、運輸費,、安裝費、機械費,、管理費,、稅金等一切工程施工、驗收等過程所發(fā)生的費用。無論如何,，乙方均不(包括數(shù)量以及漏項)向甲方提出,，24小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況，甲,、乙雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,。

2、本合同履行過程中根據(jù)合同發(fā)生的會議紀(jì)要,、簽證,、各種通知文件、委托,、證書以及補充合同等書面形式資料均應(yīng)作為合同條款補充內(nèi)容以組成部份,，與合同條款具有同等法律效力。本合同書經(jīng)雙方代表簽字并加蓋公章后生效,。保修期滿后并結(jié)清尾款后失效,。

3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,。本合同一式肆份,，甲、乙雙方各執(zhí)貳份,，具有同等法律效力,。

甲方：

乙方：(公章)

____年____月____日

工程安裝合同糾紛篇六

《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《解釋》)第二十八條規(guī)定，農(nóng)村土地承包經(jīng)營合同糾紛,、房屋租賃合同糾紛,、建設(shè)工程施工合同糾紛、政策性房屋買賣合同糾紛,，按照不動產(chǎn)糾紛確定管轄,。

根據(jù)民事訴訟法關(guān)于地域管轄的規(guī)定，因合同糾紛提起的訴訟,，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄,。因不動產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄,?！督忉尅饭己螅P(guān)于建設(shè)工程施工合同糾紛自然應(yīng)當(dāng)由案涉不動產(chǎn)所在地人民法院管轄,。

此與先前司法實踐中將建設(shè)工程施工合同糾紛作為合同糾紛適用的地域管轄明顯有所改變,。我國《民事訴訟法》第三十四條還規(guī)定，合同或者其他財產(chǎn)權(quán)益糾紛的當(dāng)事人可以書面協(xié)議選擇被告住所地,、合同履行地,、合同簽訂地,、原告住所地、標(biāo)的物所在地等與爭議有實際聯(lián)系的地點的人民法院管轄,，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定,。

根據(jù)2011年2月18日《最高人民法院關(guān)于修改〈民事案件案由規(guī)定〉的決定》，修改后的民事案由分四級案由,，第一審法院立案時應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人法律關(guān)系的性質(zhì),，首先應(yīng)適用修改后的《民事案件案由規(guī)定》列出的第四級案由;第四級案由沒有規(guī)定的，適用相應(yīng)的第三級案由;以此類推,，直到適用相應(yīng)的第一級案由,。

建設(shè)工程施工合同糾紛屬于《民事案件案由規(guī)定》中的第四級案由，其第三級案由為建設(shè)工程合同糾紛,，第二級案由為合同糾紛,，第一級案由為合同、無因管理,、不當(dāng)?shù)美m紛,。

另外，與建設(shè)工程施工合同糾紛同屬建設(shè)工程合同糾紛的并列案由還包括建設(shè)工程勘察合同糾紛,、建設(shè)工程設(shè)計合同糾紛,、建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)糾紛、建設(shè)工程分包合同糾紛,、建設(shè)工程監(jiān)理合同糾紛,、裝飾裝修合同糾紛、鐵路修建合同糾紛和農(nóng)村建房施工合同糾紛,。從文義解釋,，上述案由規(guī)定中只有符合第四級案由建設(shè)工程施工合同糾紛的案件才屬于專屬管轄，由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄,。

其他并列第四級的案由糾紛,，仍然屬于合同糾紛，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄,，同時可以適用協(xié)議管轄和應(yīng)訴管轄,。人民法院在就當(dāng)事人的訴訟請求確定案由時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)訴訟請求所基于的法律基礎(chǔ)確定訴爭法律關(guān)系,，并選擇相應(yīng)的民事案由,。因此,，當(dāng)事人的請求權(quán)基礎(chǔ)系基于《中華人民共和國合同法》第二百七十四條,、第二百八十條、第二百八十五條等有關(guān)勘察,、設(shè)計的規(guī)定,，以及第二百七十六條等有關(guān)監(jiān)理的規(guī)定所提出的訴訟請求均按照合同糾紛確定地域管轄,。

同時，農(nóng)村建房,、裝飾裝修工程和建設(shè)工程分包合同糾紛亦不包含在《解釋》規(guī)定的不動產(chǎn)糾紛之內(nèi),。但筆者對此，尚有不同看法,。根據(jù)人民法院出版社出版的由最高人民法院修改后民事訴訟法貫徹實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組編著的《最高人民法院民事訴訟司法解釋理解與適用》就幾類特殊合同糾紛適用專屬管轄的理由為：在實踐中,，有些涉及不動產(chǎn)的合同糾紛具有一定的特殊性，雙方的爭議除涉及合同的訂立,、履行等,，還涉及當(dāng)?shù)氐耐恋爻邪?jīng)營政策和房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策，由不動產(chǎn)所在地法院專屬管轄,，有利于統(tǒng)一裁判尺度,，有利于配合當(dāng)?shù)卣幚碓擃惏讣鸬娜后w性糾紛。

又如建設(shè)施工合同糾紛,，往往涉及建筑物工程造價評估,、質(zhì)量鑒定、留置權(quán)優(yōu)先受償,、執(zhí)行拍賣等,，由建筑物所在地法院管轄，有利于案件審理和執(zhí)行,。

由此可知,，將建設(shè)工程施工合同糾紛由不動產(chǎn)所在地法院管轄系基于案件審理和執(zhí)行的`需要。那么建設(shè)工程分包合同糾紛,、裝飾裝修合同糾紛和農(nóng)村建房施工合同糾紛等在司法實踐中也往往涉及建筑物工程造價評估,、質(zhì)量鑒定的問題，《解釋》將其排除在專屬管轄之外值得注意,。筆者比較上述訴爭法律關(guān)系與建設(shè)工程施工合同糾紛的不同,，推定其原因為建設(shè)工程的分包系針對除建筑工程主體結(jié)構(gòu)外將房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程中的專業(yè)工程或者勞務(wù)作業(yè)發(fā)包給其他建筑業(yè)企業(yè)完成的活動。

裝飾裝修合同亦系除建筑物主體結(jié)構(gòu)外為增加建筑物的利用效率和使用用途而進行的施工活動,，二者均屬于對建筑工程主體結(jié)構(gòu)的“添附”,，在司法實踐中也較少因工程欠款采用留置權(quán)優(yōu)先受償和執(zhí)行拍賣的情形，另外農(nóng)村房屋因土地屬性,，目前尚不具備市場自由流動性也較少采用優(yōu)先受償和執(zhí)行拍賣,。

故筆者大膽揣測，上述不同可能為最高人民法院暫不將建設(shè)分包合同糾紛,、裝飾裝修合同糾紛和農(nóng)村建房施工合同糾紛納入專屬管轄的原因之一,，以工程施工是否涉及建筑物主體結(jié)構(gòu)作為合同糾紛和不動產(chǎn)糾紛的分界。

法律條文上的規(guī)定自然涇渭分明,，但在司法實踐中仍存在難以區(qū)分確定案由的情形,。我國法律對承包建筑工程的單位實行資格準(zhǔn)入限制,，禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。

禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業(yè)的資質(zhì)證書,、營業(yè)執(zhí)照,，以本企業(yè)的名義承攬工程。建筑施工單位在從事建筑施工過程中,，違反上述規(guī)定的,，雙方所簽訂合同無效。建設(shè)工程施工合同無效,，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格,，承包人請求參照合同約定支付工程款的，應(yīng)予支持,。

對此,，在合同無效后，實際施工人就工程欠款提出的給付請求不應(yīng)當(dāng)?shù)玫礁哂诤戏ㄇ樾蜗乱话惝?dāng)事人可以享受的法律保護,。法院在處理相關(guān)案件時,，應(yīng)當(dāng)梳理清楚發(fā)包人至實際施工人的各個分(轉(zhuǎn))承包環(huán)節(jié)中當(dāng)事人的合同地位，以實際施工人完成工作是否涉及建筑物主體結(jié)構(gòu)來確定能否列為建設(shè)工程施工合同糾紛,。

從《最高人民法院民事訴訟司法解釋理解與適用》中言明的將建設(shè)施工合同糾紛適用專屬管轄的理由來看,，主要是基于案件審理和執(zhí)行方便的需要。那么對于留置權(quán)優(yōu)先受償和執(zhí)行拍賣,，法律并未明確將建設(shè)工程分包和裝飾裝修合同排除在外,，況且這兩種糾紛并非直接決定工程價款的多少或者可能引起群體性糾紛的風(fēng)險程度，以訴爭法律關(guān)系是否涉及建筑物主體結(jié)構(gòu)是否具有足夠的科學(xué)性,、合理性還有待斟酌,。

筆者認為，在適用專屬管轄效果良好的情況下,，對建設(shè)工程施工合同糾紛進行目的性擴張解釋,，逐步將建設(shè)工程分包合同糾紛、裝飾裝修合同糾紛,、農(nóng)村建房施工合同糾紛也納入專屬管轄的范圍,，有利于糾紛的當(dāng)?shù)亟鉀Q和適用標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。

根據(jù)《中華人民共和國民法通則》,、《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規(guī)定,，結(jié)合民事審判實際,，就審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律的問題，制定本解釋。

(一)承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的;

(二)沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的;

(三)建設(shè)工程必須進行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的,。

第二條建設(shè)工程施工合同無效,，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格,，承包人請求參照合同約定支付工程價款的,，應(yīng)予支持。

(二)修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格,，承包人請求支付工程價款的,，不予支持。

因建設(shè)工程不合格造成的損失,，發(fā)包人有過錯的,，也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。

第四條承包人非法轉(zhuǎn)包,、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效,。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得,。

第五條承包人超越資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍簽訂建設(shè)工程施工合同,，在建設(shè)工程竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)等級，當(dāng)事人請求按照無效合同處理的,，不予支持,。

第六條當(dāng)事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的,，應(yīng)予支持,，但是約定的利息計算標(biāo)準(zhǔn)高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。

當(dāng)事人對墊資沒有約定的,，按照工程欠款處理,。

當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的,，不予支持,。

第七條具有勞務(wù)作業(yè)法定資質(zhì)的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務(wù)分包合同,，當(dāng)事人以轉(zhuǎn)包建設(shè)工程違反法律規(guī)定為由請求確認無效的,，不予支持。

(一)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的;

(三)已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格,，并拒絕修復(fù)的;

(四)將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包,、違法分包的。

(一)未按約定支付工程價款的;

(三)不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的,。

第十條建設(shè)工程施工合同解除后,，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)的工程價款;已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的,，參照本解釋第三條規(guī)定處理,。

因一方違約導(dǎo)致合同解除的,，違約方應(yīng)當(dāng)賠償因此而給對方造成的損失。

第十一條因承包人的過錯造成建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定,，承包人拒絕修理,、返工或者改建，發(fā)包人請求減少支付工程價款的,，應(yīng)予支持,。

(一)提供的設(shè)計有缺陷;

(三)直接指定分包人分包專業(yè)工程。

承包人有過錯的,，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的過錯責(zé)任,。

第十三條建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后,，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的,，不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。

(三)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,，發(fā)包人擅自使用的,，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。

第十五條建設(shè)工程竣工前,，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間,。

第十六條當(dāng)事人對建設(shè)工程的計價標(biāo)準(zhǔn)或者計價方法有約定的,，按照約定結(jié)算工程價款。

因設(shè)計變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或者質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,，當(dāng)事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致的,，可以參照簽訂建設(shè)工程施工合同時當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價款。

建設(shè)工程施工合同有效,，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的,，工程價款結(jié)算參照本解釋第三條規(guī)定處理。

第十七條當(dāng)事人對欠付工程價款利息計付標(biāo)準(zhǔn)有約定的,，按照約定處理;沒有約定的,，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息。

(一)建設(shè)工程已實際交付的,，為交付之日;

(二)建設(shè)工程沒有交付的,，為提交竣工結(jié)算文件之日;

(三)建設(shè)工程未交付，工程價款也未結(jié)算的,，為當(dāng)事人起訴之日,。

第十九條當(dāng)事人對工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認。承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工,，但未能提供簽證文件證明工程量發(fā)生的,，可以按照當(dāng)事人提供的其他證據(jù)確認實際發(fā)生的工程量。

第二十條當(dāng)事人約定,，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后,，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認可竣工結(jié)算文件的,，按照約定處理,。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的,，應(yīng)予支持,。

第二十一條當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價款的根據(jù),。

第二十二條當(dāng)事人約定按照固定價結(jié)算工程價款,，一方當(dāng)事人請求對建設(shè)工程造價進行鑒定的，不予支持,。

第二十三條當(dāng)事人對部分案件事實有爭議的,，僅對有爭議的事實進行鑒定，但爭議事實范圍不能確定,，或者雙方當(dāng)事人請求對全部事實鑒定的除外,。

第二十四條建設(shè)工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。

第二十五條因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的,，發(fā)包人可以以總承包人,、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。

第二十六條實際施工人以轉(zhuǎn)包人,、違法分包人為被告起訴的,，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。

實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的,，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人,。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任。

第二十七條因保修人未及時履行保修義務(wù),，導(dǎo)致建筑物毀損或者造成人身,、財產(chǎn)損害的，保修人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。

保修人與建筑物所有人或者發(fā)包人對建筑物毀損均有過錯的,，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十八條本解釋自二○○五年一月一日起施行,。

施行后受理的第一審案件適用本解釋,。

施行前最高人民法院發(fā)布的司法解釋與本解釋相抵觸的，以本解釋為準(zhǔn)。

《法制日報》 2004年10月27日

1.

建設(shè)工程施工合同糾紛

2.

工程建設(shè)總結(jié)

3.

建設(shè)工程合同

4.

建設(shè)工程勘察合同

5.

工程建設(shè)管理總結(jié)

6.

建設(shè)工程招標(biāo)合同

7.

建設(shè)工程投標(biāo)合同

8.

建設(shè)工程借款合同