隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,,關于合同的利益糾紛越來越多,,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由,。那么合同書的格式,,你掌握了嗎?這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,,希望對大家有所幫助,,下面我們就來了解一下吧。
加工承攬合同內容篇一
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
1.材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做,。
3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫、肩角結構必須嚴密,,堅固,、表面必須平整光滑,木材無形變,,翹曲,,撥縫,松榫;塑料面要求平直,,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,,平直,,安裝方便。
4.甲方按乙方質量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,,作為驗收的依據,。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于 年 月 日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,,發(fā)現提供的圖紙不合理,,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,,并通知乙方。因此造成的損失,,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款 元,。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,,數量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點: 年 月 日至 月 日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗收合格,,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,,共計 元,,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,,每件運輸費用均按 元計算,,共計 元,全部費用由乙方負擔,。運輸造成的損失,,由甲方負責。
第十條本合同簽之日,,乙方向甲方給付預付款 元( 元).甲方不履行合同時,,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,,把預付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,,即辦理移交手續(xù),,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,,乙方同意利用的,,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,,由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的,,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
5.甲方不能交付定作物的,,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應當負責修理,,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量,、規(guī)格,、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同,,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點,,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,甲方在經有關部門證明后,,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,,或向合同管理機關申請調解,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同于 年 月 日經公證生效,合同履行完畢即失效,。
本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,,縣物價局,,縣建設銀行各存一份.
甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:
乙方:代表人:地址:電話:
年 月 日
加工承攬合同內容篇二
附:加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,,經雙方協(xié)商,,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│規(guī)格(長,,寬,,高cm)│?單位?│?數量?│?備注?│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺
│130x40x?90
│件│120?│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺
│180x100x95
│件│10│其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺
│180x100x95
│件│20│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180?x40x200
│件│10│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180x80x?200
│件│5?│
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180x50x?200
│件│80│
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫,、肩角結構必須嚴密,堅固,、表面必須平整光滑,,木材無形變,翹曲,,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,,保證方正,,平直,安裝方便.
四,,甲方按乙方質量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,,發(fā)現提供的圖紙不合理,,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,,數量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,,共計980元,,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,,共計490元,,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),,據以結帳,,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,,乙方同意利用的,,應當按質論價;不同意利用的,,甲方應當負責修理或調換,,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,,甲方逾期交付定作物的,,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,,由甲方負責送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,,達到合同規(guī)定的質量要求,,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量,、規(guī)格,、質量或設計等,,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金.
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,,乙方如變更交付定作物的地點,,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,甲方在經有關部門證明后,,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,,不得免除甲方責任,;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,,并賠償甲方因此造成的損失.
加工承攬合同內容篇三
承攬合同(供加工承攬用)
訂立合同雙方:
承攬人______________________,,以下簡稱甲方;
定作人:__________________ ,,以下簡稱乙方,;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,,共同信守執(zhí)行,。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格,、質量,、數量、加工費,;
第二條 加工成品的完工時間,、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,,由雙方代表當面封簽,,并妥當保存,,作為檢驗的根據);
第三條 加工成品的交付時間,、地點,、運輸方法與運費承擔;
第四條 乙方提供原材料名稱,、規(guī)格,、質量、數量,、價款及圖紙,、技術資料;
第五條 原材料交付時間,、地點,、包裝、檢驗方法,、運輸,;
第六條 加工費結算辦法與時間;
第七條 乙方應于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元,;乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元,。乙方不履行合同的,無權請求返還定金,。甲方不履行合同的,,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,,除承擔違約責任外,,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,,可以把預付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請求返還;
第八條 甲方的違約責任:
1,、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,,乙方同意利用的,應當按質論價,;不同意利用的,,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任,;經過修整或調整后,,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
2,、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,,甲方應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償。
3,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失。
4,、甲方逾期交付定作物,,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金,。
5、甲方不能交付定作物的,,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金,。
6、由甲方負責送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應當負責修理,,達到合同規(guī)定的質量要求,,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任:
1,、乙方如中途變更定作物的數量,、規(guī)格、質量或設計等,,應當賠償甲方因此造成的損失,。
2、乙方如中途廢止合同,,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金,。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金。
5,、乙方如無故拒絕接收定作物,,應當賠償甲方因此造成的損失。
6,、乙方如變更交付定作物地點,,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任,。但甲方應當采取積極措施,,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應當承擔責任,,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,,或向合同管理機關申請調解,、_____、也可以直接向人民法院起訴,。
本合同于_______年____月____日經公證生效,,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處,、________物價局、 ________銀行各存一份,。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳 號:_________________帳 號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
加工承攬合同內容篇四
加承合( )字第 號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,,經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,,共同信守:
一,、產品的質量、包裝,、加工方法:________________________
二,、原材料的提供以及規(guī)格,、數量、質量:________________________
三,、履行的期限,、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五,、結算方式:_________________________
六,、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,,都要承擔違約責任,。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金,。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行,。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規(guī)格,、質量和設計等,,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金,。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七,、雙方約定的其它條款:________________
八,、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,,作為附件,。
九,、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,,雙方應及時協(xié)商解決,,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解,、仲裁,,也可以直接向人民法院起訴。
十,、本合同一式________份,,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查,。
十一,、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二,、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工承攬合同內容篇五
甲方:__________有限公司
乙方:_____________________
依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,,雙方經平等協(xié)商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,,特簽訂本合同明確雙方權利義務,,以資共同信守。
第一條合同主體
1.甲方(定作人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
2.乙方(承攬人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
3.甲方為依法設立的法人單位,,依法有權簽訂及履行本合同,。
4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業(yè),、個體工商戶),,有同類、同等規(guī)模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),,熟悉定作物性質和特點并熟知與定作物相關的法律法規(guī),、規(guī)章及標準。
5.乙方合同主體變更:
(1)乙方承諾,,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人,。
(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,,但乙方須按應收款的______承擔違約金,。
(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東,、法定代表人、代理人,、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶,,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經辦人),。
第二條定作物
1.定作物清單及價款
定作物名稱:_____________________
規(guī)格型號:_____________________
計量單位:_____________________
價款:_____________________
2.價格組成及價格有效期:
(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費,、制作費、包裝費、運費,、安裝費,、稅費、裝卸費等所有相關費用
(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,,價格適用期間屆滿后,,如甲方繼續(xù)購買乙方定作物,則由雙方另行協(xié)商確定價格,。
a.自______年______月______日起至______年______月______日止,。
b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。
第三條合同價款
1.總價款及結算方式:
2.付款方式:有/無定金(比例),。
3.付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票,。
4.發(fā)票:
每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,,甲方有權拒絕付款,,同時乙方應承擔瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款,、聲譽損失的,,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。
5.支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款,。
b承兌匯票;c網上銀行;d其他方式
6.收款人信息:開戶行,、戶名、賬號,。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確,。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,,乙方損失自行承擔,。
第四條設計與質量標準
1.設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協(xié)助設計):______
(1)若由甲方負責設計,則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件,。乙方應對其進行校對,,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議后的3日內答復,。
(2)若由乙方負責設計,,則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內審核并回復是否同意的意見,,逾期未做明確表示則視為同意設計文件,。
2.定作物的質量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。
3.樣品:樣品采用以下第種方式執(zhí)行,。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外,。
1)不使用樣品,。
2)本合同定作物樣品由提供,,雙方確認、封存后由甲方保管,,作為驗收的依據,。
3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,,經甲方樣品確認合格后再正式制作,。
4.其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家,、地方或行業(yè)關于質量,、安全、環(huán)保的相關規(guī)定和要求,。上述標準如有不一致之處,,以要求高者為準。
第五條原材料
1.主要原材料清單
提供方:________________________
名稱:________________________
品牌:________________________
生產廠家:________________________
規(guī)格型號:________________________
計量:________________________
單位:________________________
數量:________________________
甲方:________________________
乙方:________________________
2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供,。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質量標準和使用要求,。
3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內派員對原材料進行檢驗并出具書面意見,。
4.甲供原材料由方負責運輸至乙方加工,、制作地點(地址為:______),費用由承擔,。乙方應當在收到后2日內對甲供原材料進行檢驗,,如果乙方對質量、規(guī)格等有異議,,應當立即以書面方式向甲方提出,,否則視為乙方認可甲供原材料。
5.甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,,這很重要】
6.甲供原材料節(jié)余部分的返還:______【對于貴重材料而言,,這很重要】
第六條制作與包裝
1.乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。
2.乙方承諾,,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,,并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失,。
3.包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱,、規(guī)格型號,,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址,、注意事項等文字和標識,。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任,。
4.特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______,。
5.其他約定:______
第七條交貨
1.合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經甲方驗收合格,,方為合格交貨。
2.交貨時間:______,。
3.交貨地點:______(詳細地址:______),。
4.運輸:______運輸由乙方負責,并承擔全部運費,、裝卸費,。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
5.驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內進行驗收并出具書面意見,。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據,。
6.風險轉移:______定作物毀損,、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔,。
7.交貨遲延:______每遲延一日,,乙方應按合同價款的0.05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,,甲方有權解除本合同,,乙方應當按合同價款的______承擔違約金?!?/p>
8.數量不足:______如交付的定作物數量不足,,乙方應當在2日內補足,并應當按當批定作物價款的______承擔違約金,。
9.質量瑕疵:______如交付的定作物質量不符合本合同約定,,則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金,。
第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)
1,、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。
2,、安裝工期:______總工期為個日歷天,。計劃開工日期為年月日,,竣工日期為年月日,。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0.05______%的違約金,。
3、施工要求:______
(1)質量標準:______見合同附件《技術參數與質量標準》
(2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準,、規(guī)范和設計的要求及甲方發(fā)出的指令施工,,隨時接受甲方及建設單位、監(jiān)理單位的檢查,。檢查中發(fā)現工程質量達不到約定標準的部分,,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準,。因此增加的一切費用由乙方承擔,,且工期不予順延。
4,、資源供應:______施工用水源,、電源接點由甲方提供,水,、電費用由甲承擔,。
5、安全監(jiān)護:______
(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架,、配電箱等設施的,,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環(huán)境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造,。
(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架,、吊籃、托板等進行高空作業(yè),,或者帶電作業(yè),,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的,,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具,,現場需設專門人員進行時時監(jiān)護,,并制作作業(yè)監(jiān)護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄,。
6.自檢與復檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,,乙方應進行自檢,自檢合格后報甲方進行復檢,。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收,。
7.驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經乙方自檢合格后日內,甲方組織驗收并出具書面驗收意見,。
第九條保修
1.保修期:______保修期為年,,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準,。乙方負責安裝的,,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準
2.保修金:______。
3.保修:______保修期內,,因定作物質量原因發(fā)生的問題,,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內到場維修完善,,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關費用從保修金中扣除,,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索,。
4.未履行保修義務:______
(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修,。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等),,如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索,。
(2)乙方累計3次未及時到場的,,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據,。
5.保修金的支付需同時滿足下列條件:______
(1)質量保修期已經屆滿,。
(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除,。
(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
(4)不存在乙方未履行的其他合同義務,。
6.甲方不需要支付保修金的利息,。
第十條知識產權與保密
1.乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買,、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的,,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等,。
2.乙方承諾,,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內為甲方保守秘密,。未經甲方許可,,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息,、資料,。
第十一條履約擔保
1.乙方采用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______
(1)保證金
(2)銀行保函
2.乙方采用下列第種方式提供保證金:______
(1)現金
(2)電匯
(3)轉賬支票
3.扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息),。
4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失,。
5.索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠,。
第十二條風險提示
1.價格波動:______雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,,合同價格已經包含所有可能發(fā)生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔,。
(1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產所需的人工,、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素,。
(2)原則:______任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格,。
2.第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質量負責,,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,,均由乙方承擔全部責任,。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協(xié)商,,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議,,并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失,,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失,。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3.真實性:______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章,、法定代表人名章,、證件、結算記錄)的,,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據,,乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。
4.合法性:______乙方向甲方提交虛假發(fā)票,,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失,。
第十三條公平競爭
1、在投標,、簽約及履約過程中,,如果甲方員工存在吃、拿,、卡,、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,,一經查證屬實的,,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。
2,、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,,乙方提供證據(如錄音、錄像,、書面證據等)充分有效的,,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴,。責任員工拒絕返還的,,甲方將其移送司法機關處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額,。
3,、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物,、請客送禮等)賄賂甲方人員,,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金,。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任,。
4,、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業(yè)組織的招標,。
5,、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,,乙方可直接投訴,,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退,。
6,、甲方受理投訴的方式:______
聯系人:______電話:______
信函郵寄地址:______
投訴專用電子郵箱:______
第十四條通知
1.甲方聯系人及通訊方式:______
聯系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編:______
email:______
2.乙方聯系人及通訊方式:______
聯系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編
email:______
3.雙方的通知、許可,、批準,、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。
4.上述內容可以派員送達,,傳真,,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件,。
5.派員送達的應當有簽收文件。
6.采用傳真方式的,,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達,。
7.采用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執(zhí)為送達的證明,。
8.采用派員送達,、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司,、職能部門,、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達,。
9.如一方更改聯系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此后再聯絡時應使用被通知的聯系人或通訊方式,。
10.如受送達一方電話或傳真號碼,、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的,,由受送達一方承擔全部責任,。
第十五條爭議解決承攬合同范本大全
1.本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的,,由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件,,與正文具有同等法律效力
1.附件一:______定作物明細表
2.附件二:______《技術參數與質量標準明細》
3.附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件,、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。
4.附件四:______加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件,、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件,、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件,。
第十七條合同效力
1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效,。
2.雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準,。
3.本合同壹式肆份,,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,,各份具有同等法律效力,。
第十八條其他約定
1.其他約定:______
(本頁以下無正文)
合同簽章頁
(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁,無正文)
甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______
(或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______
簽訂地點:______
簽訂日期:______年月日
附件一
定作物明細表
附件二:______
《技術參數與質量標準》
附件四:______授權委托書
致:______【甲方公司名稱】
我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜,。受委托人所簽署的所有相關文件,,我單位均予以承認。
代理人無權轉委托,。
特此委托,。
委托單位:______(蓋章)
法定代表人或負責人:______(簽字)
年月日
受委托人:______
姓名:______職務:______電話:______
住所:______身份證號碼:______
加工承攬合同內容篇六
甲方:乙方:
地址:地址:
郵編:郵編:
電話:電話:
法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):
開戶行:開戶行:
帳戶:帳戶
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,,滿足利益,,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,,本著誠實信用,,互惠互利原則,結合雙方實際,,協(xié)商一致,,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目,、規(guī)格型號,、數量、單價,、金額,、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限
單價總金額
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務,,經友好協(xié)商,,特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,,甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方,。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,,并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口來交付乙方,。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準,。如乙方未能按時,、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,,甲方除對無法履行本合同不負責外,,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時,、按質,、按量交付加工產品,在乙方提出后,,甲方應賠償乙方所受的損失,。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定,。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,,支付加工費,。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,,致使一方不能履約時,,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限,。由此而引起的損失,,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執(zhí)行期間,,如發(fā)生爭議,,雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國________仲裁機構進行仲裁,。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約,、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例,。
仲裁裁決為終局裁決,,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效,。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,,并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前____月,,如一方需續(xù)訂合同,,可以向對方提請協(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,。
本合同以中,、____兩國文字書就,,兩國文字具有同等效力,。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝,、輔料,、運輸及保險等項開支,,在加工費以外收取,,但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料后,,應按乙方提供的技術標準,,對其規(guī)格,、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,,或數量不足,,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足,。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,,或遇特殊情況需要補充、變更內容,,須經雙方協(xié)商一致,。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
________年____月____日
________年____月____日
加工承攬合同內容篇七
承攬方(乙方):
代表人:
職務:
電話:
經雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,,共同遵守執(zhí)行,。
一、甲方供應原材料:
原材料:
規(guī)格:
單位:
數量:
日期:
成品單位耗用量:
二,、乙方完成產品情況:
品種:
規(guī)格:
單位:
數量:
加工費:單價金額
三,、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密:
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:
五,、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:
六,、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:
七,、貨款及費用結算辦法及期限:
八,、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效,。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時間:
加工承攬合同內容篇八
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條 加工物,、數量、報酬,、交貨期限
加工物規(guī)格計量,、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱,、型號單位,、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準,、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術標準、質量要求:
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條 定作人提供技術資料,、圖紙的時間,、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,,在日內向定作人提出書面異議,。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標準,、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結算方式及期限:
第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元,。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解,;協(xié)商或調解不成的,,按下列第種方式解決:
(一)提交_____委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:
賬號:
經辦人:
編碼:
編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
加工承攬合同內容篇九
定作人:(填寫全稱)___________________
承攬人:(填寫全稱)___________________
根據《_____》及有關規(guī)定,,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同,。
第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,,寫為見合同附件一)
1.1品名:(應填寫定作物的名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3數量:(具體寫明定作物的數量,,并注明單位)
1.4備注:(如無內容,,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,,并注明幣種)
2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時間:(寫明年,、月、日)
第三條加工成品質量要求及技術標準:
3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準,,必須要寫全稱)
3.2技術標準:(技術標準如硬度,、強度、韌性,、抗腐蝕,、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數量,、質量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數量
質量
提供日期
消耗定額
單價(元)
總金額
(注:如空格不夠用,,可以另設合同附件,,寫明見合同附件二)
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊,。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,,承攬人承擔相應的賠償責任,。
第五條技術資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術資料和圖紙,。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見,。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品,。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準:(寫明是以國家標準,、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月,、日)
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明,。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現質量缺陷,,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定,。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準,。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月,、日)
7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力,。
7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式,、包裝物品的材質,、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車,、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內容,,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
第十一條定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數額:(大,、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年,、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預付款的數額:(大,、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年,、月、日)
第十二條承攬人的違約責任:
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償,。
12.2交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的,應當補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償,。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,,并承擔因此而支付的費用,。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,,由承攬人賠償損失,。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收,。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金,。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失,。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換,、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失,。如定作人要求重作或重新修理,,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,,造成定作人的保密性技術泄漏,,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元,。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,,由承攬人承擔。
12.12其它違約責任:(如無內容,,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責任:
13.1中途變更定作物的數量,、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失,。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金,。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失,。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管,、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款,,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,,直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失,。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用,。
13.8其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,,但應當采取積極措施,盡量減少損失,。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據有利于我方的原則,,在定作人住所地,、承攬人住所地,、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院,。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,。
第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,,承攬人執(zhí)份,。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章)___________________
承攬人:___________________(公章)
住所:___________________
住所:___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人:___________________
委托代理人:___________________
電話:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
傳真:___________________
開戶銀行:___________________
開戶銀行:___________________
賬號:___________________
賬號:___________________
郵政編碼:___________________
郵政編碼:___________________
合同簽訂時間:__年_月_日
加工承攬合同內容篇十
發(fā)包方(全稱) :
承包方:
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律,、法規(guī),,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作,、油漆的加工與安裝,,此項承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元,。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的,。
第二條:制作書架的數量、規(guī)格,、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,,該結算價格含:包工、包料,、包裝運輸,、安裝費、及其他相關的稅費,。
第三條:加工制作與安裝的要求
1,、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,,空間利用充分,。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,,且有材料合格證書,。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,,規(guī)格型號:高20xx*寬900*深450mm 材質:優(yōu)質冷軋鋼板,,板材厚度:立柱1.5mm,側板1.2mm,隔板1.0mm結構:組合式,,可拆裝,,款式新穎,。格板:書架格板高度可調,堅固耐用,,性能優(yōu)良,,可存放大量書籍不變形焊接采用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4,、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環(huán)境不產生危害,,無毒,、無副作用,使用時無異味,。
第四條:驗收標準和方法
①,、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質)制作成品后,,交甲方進行初驗,,初驗合格后方可生產。
②,、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,,也可采取隨機抽驗 。
第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求
①,、交貨時間:乙方必須保證在20xx年 月 日前全部交貨,。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢,。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,,應對成品進行包裝,,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型,、劃漆等
由乙方負責保修,。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的書架進行安裝;
②,、經乙方安裝的書架,,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,,乙方應在 日內予以整改,,不予整改、或兩次整改不合格的,,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收); ③,、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題, 年內免費進行保修,,超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的,,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護,。
第七條:結算方式,、期限及安裝費用
①、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②,、乙方交貨后15日內,,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%,。
③,、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,,累積達到合同標的額的90%。
④,、剩余的合同標的額10%價款,,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①,、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金; ②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,,每逾期一天,,除補交貨款外,應向乙方支付1‰的違約金,。
第九條:乙方違約責任
①,、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②,、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現轉包或分包,,甲方有權終止合同,,由此造成的經濟損失由乙方承擔; ③、乙方未按合同要求的時間交付書架,,每逾期一天,,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,,作為本合同爭議的解決方式,。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②,、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
①,、本合同一式四份,,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,,作出補充條款為準,,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章) 法定代表人 法定代表人
年月日:
加工承攬合同內容篇十一
甲方:
乙方:
一,、標的,、數量、價款
二、乙方負責設計,、加工,、代運輸、安裝,、鐵塔防腐,、熱鍍鋅、17%增值稅等
三,、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,,甲方免費提供一切食宿事宜,。
四、交(提)貨方式,、地點:交貨地點為 ,。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責,。
六,、付款方式:合同簽訂后,預付合同總額的30%,,貨到5天內付合同總額的60%,,余款完工10日內付清,付款按合同賬號,,傳真合同有效,,如延誤付款時間,甲方承擔3‰滯納金,。
七,、電力塔制作安裝工期為20 天。
八,、本塔可抗臺風,、防潮、三年內不出現質量問題,,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失,,不可抗力的自然災害除外。
九,、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,,須事前通知對方,協(xié)商解決,,協(xié)商達不成協(xié)議時,,原合同不得變更,。
十、如甲方不經乙方同意,,中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔的內容,,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用,。
十一,、雙方嚴守合同,如有違約時,,違約方承擔10%-30%違約金,,雙方發(fā)生合同爭議,由產品加工所在地法院裁判,。
十二,、乙方施工,安裝人員需在甲方支取費用時,,心須持廠內財務科證明信,,否則甲方承擔責任。
十三,、其它未盡事宜,。
本合同一式2份,甲方一份,,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效,。
甲方:乙方:年月日:
加工承攬合同內容篇十二
甲方:_______(姓名,,身份證號碼,住址,,電話)
乙方:_______(姓名,,身份證號碼,住址,,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設,。為明確雙方權利義務關系,在平等互利,、公平合理,、誠實信用的原則下,經協(xié)商自愿簽訂本合同,。
一,、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰,、磚,、水泥、沙子、水源,、鋼材等),。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,,負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果,。
乙方在施工過程中應合理、節(jié)約用料,,嚴禁浪費,。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場清料凈,,并按常規(guī)要求配比施工,。在施工中若發(fā)現造成材料損失、浪費,,甲方有權責令整改并罰款,,在支付款中扣除。
3,、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備,、用具,如:架管,、架板,、攪拌機、升降設備,、模板,、模具、斗車,、_____,、焊接機、撮箕,、桶,、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,,費用由乙方自理,。
4、工期從_____年___月___日開始建設,,工期為___天,。如發(fā)生下雨、停電,、地震等影響施工的不可抗力情況的,,可順延工期,。
5、乙方加強對其人員的安全教育,,嚴格管理,,遵守國家法律法規(guī),安全施工,。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,,與甲方無關。
6,、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,,與甲方無關。
二,、工程質量及施工要求
1,、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工并加強質量監(jiān)督和管理,。
2,、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序,。
3,、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,,有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改,。
5、基礎:基槽60公分,,圈梁40公分,,基石40公分,使用石頭30立方米,。
6、墻體:外墻高米,,內墻高米,,砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚,、一鏟灰,、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm,。
墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋,、脫皮、麻面,、起砂,、空鼓等缺陷,。
7、圈梁:過梁高度不低于公分,,鋼筋直徑不宜小于毫米,,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,,圈梁高度不低于毫米上下圈梁,。
8、屋頂:現澆厚度為公分,,表面不應有裂紋,、脫皮、麻面,、起砂,、空鼓等缺陷。
9,、下水道:......
三,、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),,以承建房屋面積為基準,,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2,、付款時間:地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___,,在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。
四,、違約責任
1,、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理,、重作;因此給甲方造成損失的,,由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏,,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,,并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
2,、乙方若無視甲方的合理要求,,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,,甲方有權解除本合同,。本合同總價款25%的違約金。
五,、爭議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時,,雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六,、附則
1,、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,,自簽訂之日起生效,。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系,。
3,、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的,,補充合同與本合同具有同等法律效力,。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時間:_______年_______月_______日
加工承攬合同內容篇十三
承攬方:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
法定代表人:
定作方:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
法定代表人:
定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名:
規(guī)格:
單位:
數量:
備注:
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數量,、質量:
1、用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,,定作方有權要求重作,,修理,減少價款或退貨,。
2,、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。
定作方應按合同規(guī)定的時間,、數量、質量,、規(guī)格提供原材料,。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。
3,、原材料等物品交日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條 技術資料,,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,,應當及時通知定作方;
定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見,。
承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,并及時通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。
2,、承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品,。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,,圖紙等,。
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規(guī)定的質量要求,,圖紙和樣品作為驗收標準,。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,。
對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。
保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,,由承攬方負責修復或退換,。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。
第七條 交貨的時間和地點:
1,、交定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,,應當在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,、交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,,以定作方接收的戳記日期為準;
委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;
自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準,,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,,按約定的方法計算,。
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據國家有關規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金,。
定金數額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的,,無權請求返還定金,。
承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金,。
2,、根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預付款,。
承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,,必須如數返還預付款,。
定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請求返還,。
第十二條 承攬方的違約責任:
1,、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應當按質論價;
不同意利用的,,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;
經過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2,、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,,應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理;
少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由承攬方賠償,。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用,。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,,由承攬方賠償損失。
4,、逾期交付定作物,,應當向定作方償付違約金_________元;
以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權拒收,。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金,。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費,。
7,、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位,,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,、應當償付定作方因此造成的損失,。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,,補齊的,由承攬方對工作質量,,數量承擔責任,。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權拒收,,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,,應當按定作方要求辦理,,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
1,、中途變更定作物的數量,、規(guī)格、質量或設計等,,應當賠償承攬方因此造成的損失,。
2、中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金,。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。
4,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。
定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;
變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,,定作方還應補償不足部分;
如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失,。
5,、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的,,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6,、無故拒絕接收定作物,,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7,、變更交付定作物地點或接收單位,,承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔違約責任,,但應當采取積極措施,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;
協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效,。
本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,應由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式__________份,交_________各留存一份,。
定作方:
代表人:
_________年____月____日
承攬方:
代表人:
_________年____月____日
加工承攬合同內容篇十四
加工承攬合同范文格式
簽定日期:__________年_____月________日
定作方(甲方):_________
電話:________________
承攬方(乙方):_____________________
電話:________________
經雙方協(xié)商,,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行,。
加工費:______________
品名:__________規(guī)格:____________單位:__________數量:___________
單價:____________金額:____________
定作方供應原材料:
原材料:____________________
規(guī)格:________________________
單位:_______________________
數量:_______________________
日期:_____________________
成品單位耗用量:______________________
1.技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法:_____________________。
2.產品檢驗標準和方法:_____________________,。
3.交貨地點及運輸辦法,、運雜費用和負擔:_____________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________,。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_________________
乙方(蓋章):_________________
加工承攬合同內容篇十五
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
供料方(以下簡稱丙方):
甲方委托乙方加工______________,,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經三方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。:
一,、工程項目名稱:
二,、施工地點:
三、工程量:
四,、工程總額及付款方式:
1,、工程總額:
2、付款方式:
3,、甲方支付完畢工程款項,,擁有制品所有權。
五,、工程期限:
1,、合同簽定次日起核算,,7個工作日。
六,、乙方工作:
1,、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。
2,、施工所有材料嚴格執(zhí)行工程項目預算書所規(guī)定的規(guī)格,、品型。
七,、甲方工作:
1,、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2,、乙方進入現場施工時,,施工場地應具備施工條件。
3,、施工過程中協(xié)同乙方進行物業(yè)管理或相關管理單位的協(xié)調工作,。
4,、負責合同約定門面標識的所有審批工作,。
八,、丙方工作
1,、丙方應當提交產品品種、型號、規(guī)格、質量符合同規(guī)定的,如果不符合規(guī)定,甲方聲明同意利用的,,應當按質論價,甲乙丙三方再次協(xié)商定價。
2,、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修,、產品本身、物料或產品報廢的費用,、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等,。
九、驗收:
1,、材料以工程預算書中所標明規(guī)格,、品型驗收。
2,、廣告制作的規(guī)格,、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準),。
3,、項目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢,,自檢合格后上交工程驗收單,,由甲乙雙方進行驗收,。
4,、甲方在驗收過程中對質量如有意見,,須在驗收單中說明,,經雙方現場勘察,,確有質量問題的,,乙方進行后期整改,。
5、工程驗收單支付甲方時,,甲方應在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格,。
十,、保修:
1、甲方如發(fā)現制品損壞應及時通知乙方,,乙方在12小時內到達現場進行制品檢修,,通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用,。
十一,、安全責任:
1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年,。
2,、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,,乙方承擔完全責任,。
3、因使用不當,、擅自改造,、災害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責任,。
十二,、合同變更:
1、合同內容及條款的變更,,需雙方代理另立合同附件,,簽章有效。
2,、因合同變更造成與本合同相關內容不符時,,以合同變更后的附件為依準。
十三,、違約責任:
1,、乙方因自身原因,,不能在施工期內完成工程,,逾期一天扣罰工程總額1%。
2,、甲方如不能如期支付工程款項,,逾期一天扣罰工程總額1%。
3,、因審批手續(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任,。
4、在甲方逾期未付應付款項時,,乙方擁有制品所有權,。
5,、如一方未經對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,,造成的損失由違約方賠償,。
6、在雙方發(fā)生糾紛時協(xié)商解決,,協(xié)商不成時可向朝陽法院提起訴訟,。
十四、附件:
1,、雙方公司經營執(zhí)照(加蓋公章)
2,、工程項目預算,施工圖及效果圖,。
十四,、合同成立和生效
1、本合同訂立,、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應中國法律,。
2、附件及補充協(xié)議具有同等法律效力,。
3,、本合同一式2份,雙方各持1份,。
十五,、其他
本合同若有未盡事宜的,經甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議,,經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,,具有同等效力。若補充協(xié)議與本合同有沖突的,,以后補充協(xié)議為準,。若協(xié)商不成的,則適用《中華人民共和國民法典》及其解釋的規(guī)定,。
(以下無正文)
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
加工承攬合同內容篇十六
委 托 方:簽 訂 地 點:
承接方: 深圳xx公司 訂 日 期:_______年_______月_______日
依照《_____》,、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,,經雙方協(xié)商,, 簽訂本合同,共同信守,。
第一條:廣告承攬要求,。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 發(fā)布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6 刊播次數、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ,,(大寫 圓整)
2.2 結算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1 委托方中途廢止合同,,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,,每逾期一天,,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金,;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,,按所欠款項的 1% 償付違約金,。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行,。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,,雙方協(xié)商不成,按下列第( 2 )項規(guī)定辦理,。
1. 向地經濟合同_____機關申請_____,;
2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止,。
委 托 方:連云港xx公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
加工承攬合同內容篇十七
1.?本合同適用于櫥柜,、服裝、鐵藝欄桿,、藝術品等類非標準產品的定作,。
2.?標準文本原有條款不得刪除,但可以在空白處填寫“不采用”或“無”,,亦可在“其他事項”條款說明第××條不采用,,或增加其他約定內容。
3.?簽訂時間和簽訂地點必須填寫,。
4.?簽署時應檢查附件是否齊全,。
5.?附件也必須蓋章。蓋章時必須對整本合同書加蓋騎縫章,。
6.?如有其他疑問,,請與律師溝通確定。
甲方:a有限公司
乙方:
依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,,雙方經平等協(xié)商,,就甲方委托乙方定作?(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,,以資共同信守。
第一條?合同主體
1.甲方(定作人):a有限公司
住所:?郵編:
法定代表人:?注冊號:
2.乙方(承攬人):
住所:?郵編:
法定代表人:?注冊號:
3.甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同,。
4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構,、個人獨資企業(yè)、個體工商戶),,有同類,、同等規(guī)模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點并熟知與定作物相關的法律法規(guī),、規(guī)章及標準,。
5.乙方合同主體變更:
(1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人,。
(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,,經甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的10%承擔違約金,。
(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷,、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東,、法定代表人,、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶,,除原投資人或經營者本人外,,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經辦人)。
第二條?定作物
1.?定作物清單及價款
定作物名稱
規(guī)格型號
計量單位
數量
價款
單價(元)
合價(元)
總價為人民幣(大寫):
2.?價格組成及價格有效期:
(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費,、制作費?,、包裝費、運費,、安裝費,、稅費、裝卸費等所有相關費用
(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第?【a?或?b】?項確定,,價格適用期間屆滿后,,如甲方繼續(xù)購買乙方定作物,則由雙方另行協(xié)商確定價格,。
a.自?年?月?日起至?年?月?日止,。
b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。
第三條?合同價款
1.?總價款及結算方式:
2.?付款方式:?有/無定金(比例),,?,。
3.?付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的?發(fā)票。
4.?發(fā)票:
每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票,。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發(fā)票面額10%的違約金,。因發(fā)票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失,。
5.?支付方式:甲方采用以下第?【?】?種方式向乙方支付合同價款。
a電匯;b承兌匯票;c網上銀行;d其他方式
6.?收款人信息:開戶行,、戶名,、賬號?。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確,。?如有錯誤造成甲方錯誤支付的,,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔,。
第四條?設計與質量標準
1.設計由?【甲/乙】?方負責(必要時甲/乙方負責協(xié)助設計):
(1)若由甲方負責設計,,則甲方應于?前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在?3?日內向甲方提出書面異議,,甲方應在收到書面異議后的?3?日內答復。
(2)若由乙方負責設計,,則乙方應于?前向甲方交付定作物設計文件,,甲方應當在收到后3日內審核并回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件,。
2.定作物的質量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》,。
3.樣品:樣品采用以下第?種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,,但樣品有隱蔽瑕疵的除外,。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由?提供,,雙方確認,、封存后由甲方保管,作為驗收的依據,。
3)在正式制作前,,乙方應當先行制作樣品,經甲方樣品確認合格后再正式制作,。
4.其它要求:除本合同約定標準外,,定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關于質量,、安全,、環(huán)保的相關規(guī)定和要求。上述標準如有不一致之處,,以要求高者為準,。
第五條?原材料
1.主要原材料清單
提供方
名稱
品牌
生產廠家
規(guī)格型號
計量
單位
數量
甲方
乙方
2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供,。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質量標準和使用要求。
3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,,甲方于接到乙方通知后?日內派員對原材料進行檢驗并出具書面意見,。
4.甲供原材料由?方負責運輸至乙方加工,、制作地點(地址為:?),,費用由?承擔。乙方應當在?收到后2日內對?甲供原材料進行檢驗,,如果乙方對質量,、規(guī)格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,,否則視為乙方認可甲供原材料,。
5.甲供原材料的耗用計量方法:【對于貴重材料而言,這很重要】
6.甲供原材料節(jié)余部分的返還:【對于貴重材料而言,,這很重要】
第六條?制作與包裝
1.?乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物,。
2.?乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,,否則構成重大違約,,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價款的30%賠償甲方損失,。
3.?包裝要求:乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,,外包裝應當應注明定作物名稱、規(guī)格型號,,單位包裝內的定作物數量,,生產廠家、地址,、注意事項等文字和標識,。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任,。
4.?特殊包裝要求:?。包裝物是否回收:?,。
5.?其他約定:
第七條?交貨
1.合格交貨:乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經甲方驗收合格,,方為合格交貨。
2.交貨時間:?,。
3.交貨地點:?(詳細地址:?),。
4.運輸:運輸由乙方負責,并承擔全部運費,、裝卸費,。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔,。
5.驗收:甲方應當在定作物運至約定交貨地點后?日內進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收,。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。
6.風險轉移:定作物毀損,、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,,交貨驗收合格后由甲方承擔。
7.交貨遲延:每遲延一日,,乙方應按?合同價款的0.05%?承擔違約金,。遲延交貨達到?七?日的,甲方有權解除本合同,,乙方應當按合同價款的10%?承擔違約金,。‘
8.數量不足:如交付的定作物數量不足,,乙方應當在?2?日內補足,,并應當按?當批定作物價款的10%?承擔違約金。
9.質量瑕疵:如交付的定作物質量不符合本合同約定,,則甲方有權要求乙方在?2?日內修理或更換合格的定作物,。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,,乙方應當按該批定作物價款的20%承擔違約金,。
第八條?安裝(適用于乙方負責安裝的情況)
1、安裝責任:由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔,。
2、安裝工期:總工期為?個日歷天,。計劃開工日期為?年?月?日,,竣工日期為?年?月?日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準,。因乙方原因造成工期延誤的,,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0.05%的違約金。
3,、施工要求:
(1)質量標準:?見合同附件《技術參數與質量標準》
(2)檢查與整改:乙方應認真按照標準,、規(guī)范和設計的要求及甲方發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位,、監(jiān)理單位的檢查,。檢查中發(fā)現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,,直至達到約定標準,。因此增加的一切費用由乙方承擔,,且工期不予順延。
4,、資源供應:施工用水源,、電源接點由甲方提供,水,、電費用由甲承擔,。
5、安全監(jiān)護:
(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架,、配電箱等設施的,,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環(huán)境的安全狀況進行檢查確認,。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,,不需要進行調整改造,。
(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃,、托板等進行高空作業(yè),,或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊,、氣焊作業(yè)的,,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監(jiān)護,,并制作作業(yè)監(jiān)護記錄,。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄。
6.?自檢與復檢:本合同項下定作物安裝完畢后,,乙方應進行自檢,,自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收,。
7.?驗收:本合同項下定作物安裝完畢并經乙方自檢合格后?日內,,甲方組織驗收并出具書面驗收意見。
第九條?保修
1.保修期:免費保修期為?年,,自驗收合格之日起計算,。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準
2.保修金:?,。
3.?免費保修:保修期內,因定作物質量原因發(fā)生的問題,,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任,。乙方應當在接到甲方通知后8小時內到場維修完善,,否則乙方應當承擔違約金貳佰元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,,相關費用從保修金中扣除,,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。
4.未履行保修義務:
(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的,,甲方有權自行組織維修,。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(?包括但不限于因質量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,,甲方有權向乙方追索,。
(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩余保修金,。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據,。
5.保修金的支付需同時滿足下列條件:
(1)質量保修期已經屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除,。
(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除,。
(4)不存在乙方未履行的其他合同義務,。
6.甲方不需要支付保修金的利息。
第十條?知識產權與保密
1.?乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權,。如有第三方因甲方購買,、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費,、律師費等,。
2.?乙方承諾,在本合同簽訂,、履行期間及履行完畢后5年內為甲方保守秘密,。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品,、復制品或其他相關信息,、資料。
第十一條?履約擔保
1.乙方采用下列第?種方式提供履約擔保,,用以擔保乙方全面履行合同義務:
(1)保證金
(2)銀行保函
2.乙方采用下列第?種方式提供保證金:
(1)?現金
(2)?電匯
(3)?轉賬支票
3.扣除與返還:供貨完畢或合同期滿,,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息),。
4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失,。
5.索賠:甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
1.價格波動:雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發(fā)生的風險事項,,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔,。
(1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料,、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素,。
(2)原則:任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,,調整合同價格,。
2.?第三方索賠:乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,,乙方應直接參與協(xié)商,,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議,并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失,。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失,,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失,。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3.真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章,、法定代表人名章,、證件、結算記錄)的,,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據,,乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。
4.合法性:乙方向甲方提交虛假發(fā)票,,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失,。
第十三條?公平競爭
1、?在投標,、簽約及履約過程中,,如果甲方員工存在吃、拿,、卡,、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退,。
2、?甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,,乙方提供證據(如錄音,、錄像、書面證據等)充分有效的,,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,,并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,,甲方將其移送司法機關處理后,,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
3,、?乙方承諾不以任何形式(含給付現金,、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,,如違反此承諾,,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,,或者通過法律途徑向乙方追索,。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。
4,、?若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業(yè)組織的招標,。
5,、?在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,,乙方可直接投訴,,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退,。
6,、?甲方受理投訴的方式:
聯系人:?電話:
信函郵寄地址:
投訴專用電子郵箱:
第十四條?通知
1.?甲方聯系人及通訊方式:
聯系人:?電話:?傳真:
地址:?郵編:
email:
2.?乙方聯系人及通訊方式:
聯系人:?電話:?傳真:
地址:?郵編
email:
3.?雙方的通知、許可,、批準,、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。
4.?上述內容可以派員送達,,傳真,,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。
5.?派員送達的應當有簽收文件,。
6.?采用傳真方式的,,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
7.?采用郵寄或特快專遞方式送達的,,受送達方簽字的回執(zhí)為送達的證明,。
8.?采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,,收件人為受送達一方公司,、職能部門、所屬員工或分支機構的,,均視為雙方的正式通訊函件,,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。
9.?如一方更改聯系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,,此后再聯絡時應使用被通知的聯系人或通訊方式,。
10.?如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼,、地址變更后未通知)造成無法送達的,,由受送達一方承擔全部責任。
第十五條?爭議解決
1.本合同簽訂,、履行過程中發(fā)生任何爭議的,,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟,。
第十六條?合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1.?附件一:定作物明細表
2.?附件二:《技術參數與質量標準明細》
3.?附件三:附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件,、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。
4.?附件四:加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件,、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件,、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件,。
第十七條?合同效力
1.?本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效,。
2.?雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準,。
3.?本合同壹式肆份,,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,,各份具有同等法律效力,。
第十八條?其他約定
1.其他約定:
(本頁以下無正文)
合同簽章頁
(此頁系與a有限公司與?《【?】定作合同》的簽章頁,無正文)
甲方(蓋章):a有限公司?乙方(蓋章):
法定代表人?(簽字):?法定代表人(簽字):
(或)委托代理人(簽字):?(或)委托代理人(簽字):
簽訂地點:
簽訂日期:?年?月?日
附件一
定作物明細表
附件二:
《技術參數與質量標準》
附件四:?授權委托書
致:【甲方公司名稱】
我單位委托?【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委托人所簽署的所有相關文件,,我單位均予以承認,。
代理人無權轉委托。
特此委托,。
委托單位:(蓋章)
法定代表人或負責人:(簽字)
年?月?日
受委托人:
姓名:?職務:?電話:
住所:?身份證號碼: