現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng),越來(lái)越多事情需要用到合同,,合同協(xié)調(diào)著人與人,,人與事之間的關(guān)系,。相信很多朋友都對(duì)擬合同感到非常苦惱吧,。下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀合同模板,希望大家能夠喜歡!
個(gè)人項(xiàng)目外包合同篇一
乙方:
甲方在建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,,一層約平方米,二層約平方米,,由乙方承包施工,。雙方本著平等、互利,、誠(chéng)信原則,,確保工程安全、優(yōu)質(zhì),、高效,、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,,以期共同遵守:
一,、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,,包括:紅磚,、河砂,、碎石、石灰,、水泥,、鋼材、水管,、下水管,、鐵釘、扎絲,、水電等等一切建筑材料,。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù),、施工工具,、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二,、承建項(xiàng)目
乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建,。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體,、梁,、柱、樓梯,、樓面,、裝模、拆模,、扎鋼筋,、現(xiàn)澆混凝土及地面、門(mén)前臺(tái)階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷,、前沿外墻貼瓷磚,、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚,、安裝瓷盆,、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,,同時(shí)作好防滲透水處理,。
三、承包價(jià)格
每平方米人民幣大寫(xiě):元,,建筑面積按每層樓外墻計(jì)算,。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四,、付款方式
合同簽訂完畢,,工具進(jìn)場(chǎng),,人員到位,預(yù)付30%,,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,,交驗(yàn)完畢付到90%,,預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,,清尾款,。
五,、雙方責(zé)任
甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場(chǎng),,每日午餐。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,,按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工,,節(jié)約材料,并保管好材料,,不得丟失,。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,,不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,,返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七,、注意安全
勞保措施,,施工防護(hù)措施到位,安全施工,。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷,,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),,甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用,。文明施工,講究職業(yè)道德,,講究清潔衛(wèi)生,。
八、工期要求
主體工程工期為75(日歷天),,從簽訂合同之次日起計(jì)算,,乙方必須在年月日前完成主體工程,遇天氣原因順延,,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間,。遇乙方所需材料,,應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃,以便及時(shí)籌備,。
九,、后期維修
因乙方質(zhì)量問(wèn)題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任,。
十,、其它
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,,按國(guó)家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行,。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,,從簽字之日起生效,。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
年月日
個(gè)人項(xiàng)目外包合同篇二
甲方:__有限公司 聯(lián)系電話:
乙方:__有限公司 聯(lián)系電話:
甲乙雙方本著“友好合作、平等互惠,、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”的原則,,就人事業(yè)務(wù)外包事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要,,委托乙方為甲方進(jìn)人事行業(yè)務(wù)外包服務(wù);
乙方根據(jù)甲方授權(quán)范圍及服務(wù)要求,,為甲方提供 人事業(yè)務(wù)外包服務(wù)工作。
二,、乙方服務(wù)范圍:
1,、根據(jù)甲方業(yè)務(wù)需要代理甲方業(yè)務(wù)的相關(guān)所有工作;
2、提供代理員工的相關(guān)資料,,包括身份證復(fù)印件,,確保證件真實(shí)有效;
3、處理被退回人員的后續(xù)事宜;
4,、及時(shí)發(fā)放代理員工的工資;
5,、做好安全教育,處理代理員工的勞務(wù)糾紛,。
三,、甲方的權(quán)利和義務(wù):
1、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的工作質(zhì)量,。
2,、甲方應(yīng)提供所需人員的數(shù)量、工作內(nèi)容,。
3,、有下列情形之一的,甲方可將派遣人員退回至乙方,相應(yīng)費(fèi)用由乙方承擔(dān):
a,、由于派遣人員本人原因,,完不成甲方規(guī)定的工作和任務(wù)的,或發(fā)生嚴(yán)重的人為事故的;
b,、不服從分配,,不遵守勞動(dòng)紀(jì)律影響正常工作的;
c、提供證件資料不真實(shí),。
4,、甲方應(yīng)支付乙方 元的業(yè)務(wù)外包費(fèi)用,甲方提前支付乙方 % 的外包服務(wù)費(fèi)用,,剩余費(fèi)用在工作結(jié)束7個(gè)工作日內(nèi)日結(jié)清,。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù):
1,、乙方應(yīng)在工作開(kāi)始前兩個(gè)工作日內(nèi)向甲方遞交業(yè)務(wù)外包計(jì)劃書(shū),。
2、乙方應(yīng)按時(shí)支付勞務(wù)報(bào)酬,。
3,、乙方派出的人員應(yīng)根據(jù)甲方的要求能夠勝任工作,。
4,、乙方應(yīng)教育派遣人員遵守甲方的勞動(dòng)紀(jì)律和就業(yè)規(guī)則,服從工作安排,。
5,、乙方在現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)有1—2名現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)監(jiān)督、負(fù)責(zé)人員,。
六,、其它約定:
1、協(xié)議履行期間,,任何一方,、任何原因要求終止或者變更協(xié)議的,均應(yīng)提前 天以書(shū)面形式通知對(duì)方,,由甲乙雙方協(xié)商決定,。
2、本協(xié)議一式兩份,,甲方乙方各持一份,,協(xié)議經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。有效期自 ___年 ___月 ___日至 ____年___月___日止,。
甲方: 乙方(簽字):
年 月 日 年 月 日
個(gè)人項(xiàng)目外包合同篇三
建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工,,發(fā)包人支付價(jià)款的合同,是建設(shè)工程的主要合同,同時(shí)也是工程建設(shè)質(zhì)量控制,、進(jìn)度控制,、投資控制的主要依據(jù)。
擬建建設(shè)工程施工合同中注意事項(xiàng)有哪些呢?
中國(guó)建筑網(wǎng)通過(guò)整理建設(shè)工程施工合同中基本的注意事項(xiàng)包括以下幾點(diǎn):
(1)審查發(fā)包人與承包人履約情況
(2)履約管理之工期
(3)工程簽證與索賠
(4)項(xiàng)目章和公章的風(fēng)險(xiǎn)
(5)業(yè)主拖欠工程款時(shí),,建設(shè)工程價(jià)款的優(yōu)先權(quán)問(wèn)題
其中擬建工程建設(shè)工程施工合同中履約管理之工期基本內(nèi)容:
(一)工期和施工進(jìn)度
1,、實(shí)際開(kāi)工日期的認(rèn)定
①承包人有證據(jù)證明實(shí)際開(kāi)工日期的,則應(yīng)認(rèn)定該日期為實(shí)際開(kāi)工日期,。承包人的證據(jù)可以是建筑單位發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知,、工程監(jiān)理的記錄、當(dāng)事人的會(huì)議紀(jì)要,、施工許可證等;
②承包人雖無(wú)證據(jù)證明實(shí)際開(kāi)工日期,,但有開(kāi)工報(bào)告,則應(yīng)認(rèn)定開(kāi)工報(bào)告中記載的開(kāi)工日期為實(shí)際開(kāi)工日期;
③若承包人無(wú)任何證據(jù)證明實(shí)際開(kāi)工日期,,亦無(wú)開(kāi)工報(bào)告,,則應(yīng)以合同約定的開(kāi)工日期為準(zhǔn)。
2,、竣工日期的認(rèn)定
《人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十四條規(guī)定認(rèn)定方法:
①雙方確認(rèn)的日期為竣工日期;
②建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,,以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期;(注意是經(jīng)蓋章的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的時(shí)間,不是竣工驗(yàn)收備案日期,,因?yàn)榭⒐を?yàn)收備案是由建設(shè)單位來(lái)報(bào)送);
③承包人提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,,發(fā)包人拖延驗(yàn)收的,以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期;
④未經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收,,發(fā)包人擅自使用的,,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。
(二)幾種影響工期的因素
1,、施工許可證:
①如未取得且未施工,,以取得施工許可證之日作為開(kāi)工日期;
②但如未取得且已經(jīng)施工,則一般以施工開(kāi)始日為開(kāi)工日期,。
2,、拖欠工程款
拖欠工程款且導(dǎo)致停工或緩慢施工,則工期可以順延,,但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)之因果關(guān)系,。
3、設(shè)計(jì)變更
①設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上,,則工期可以順延,,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
②設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期,。
4,、圖紙延誤
①設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上,,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
②設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上,,則不應(yīng)以此為由順延工期,。
5、增加工程量
①設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上,,則工期可以順延,,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
②設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期,。
6,、質(zhì)量鑒定
《人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十五條建設(shè)工程竣工前,當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,,鑒定期間為順延工期期間。
①鑒定合格,,順延工期;
②鑒定不合格,,視情況而定。
7,、建設(shè)單位的其他原因
如:指定的代表未按照約定提供指令,、批準(zhǔn),致使施工不能正常進(jìn)行;建設(shè)單位未按照約定時(shí)間和要求提供原材料,、設(shè)備,、場(chǎng)地等;隱蔽工程在隱蔽前,施工企業(yè)發(fā)出檢查通知,,建設(shè)單位未及時(shí)檢查等,。
①設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上,則工期可以順延,,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
②設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期,。
8,、一周內(nèi),非施工單位原因停水,、停電,、停氣造成停工累計(jì)超過(guò)8小時(shí)
9、發(fā)生不可抗力事件
無(wú)法預(yù)見(jiàn),、不可避免并不能克服,,一旦發(fā)生,要積極采取措施,,阻止和預(yù)防擴(kuò)大損失,,要及時(shí)按照合同約定的程序和時(shí)限報(bào)告。