隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng),，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,，嚴(yán)格履行義務(wù)。合同對(duì)于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇合同,。下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧,。
門頭招牌制作合同篇一
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》相關(guān)規(guī)定,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特簽定本合同并共同嚴(yán)格履行合同條款,，任何一方違反本合同規(guī)定,，均按《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和有關(guān)法規(guī)規(guī)定承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
一,、 項(xiàng)目名稱: 門頭廣告牌
二,、 項(xiàng)目?jī)?nèi)容:(附報(bào)價(jià)單、圖紙)
三,、 項(xiàng)目總金額:,。
四、 付款方式:
1,、第一次付款：本合同簽訂后,，甲方支付定金，即人民幣
2,、第二次付款：項(xiàng)目安裝完畢甲方驗(yàn)收合格后,，三日內(nèi)一次性付清余款， 即人民幣
五,、 工程期限：合同簽訂之日起15天內(nèi)完成,。
六、 驗(yàn)收：在制作安裝完成后,，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,，甲方在三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)。
七,、 責(zé)任與義務(wù):
1,、乙方應(yīng)按甲方要求按質(zhì)按量完成相關(guān)的制作工作。
2,、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責(zé)任由乙方承擔(dān),。
3、乙方在履行合同中,，如因甲方提供相關(guān)資料不及時(shí),、施工場(chǎng)地未協(xié)調(diào)相關(guān)部門以至延誤工期,，乙方不負(fù)責(zé)任，另產(chǎn)生的其他費(fèi)用由甲方支付,。
4,、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動(dòng)時(shí)有延誤 工期,，甲乙雙方因協(xié)商解決,。
5、如甲方另增加項(xiàng)目或項(xiàng)目方案變動(dòng),，所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲,、乙方協(xié)商另算。
八,、 質(zhì)保期：門頭和雕刻字制作安裝驗(yàn)收合格之日起一年內(nèi)免費(fèi)保修,， 保修期間乙方在接到甲方維修通知后72小時(shí)內(nèi)提供維修服務(wù)。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失,，乙方不負(fù)責(zé)任,。
九、 如甲方前期款項(xiàng)不及時(shí)到位造成的工期延誤,，乙方不負(fù)責(zé)任,，后期款項(xiàng)不按合同時(shí)間付清乙方可按現(xiàn)行銀行利率加收利息,。
十,、 違約責(zé)任: 因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手制作時(shí)就已經(jīng)在全面的履行合同,，因此,，甲方如提前終止合同，預(yù)付款乙方不予退還,。
其他事項(xiàng)：
十一,、本合同履行過程中如遇爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商,，如協(xié)商未能達(dá)成共識(shí),，向原告方所在地人民法院起訴。
十二,、本合同壹式貳份,，甲乙雙方各持一份。傳真,、復(fù)印件具有同等法律效力,。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
門頭招牌制作合同篇二
甲方：地址：聯(lián)系電話：
乙方：地址：聯(lián)系電話：
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商就乙方承攬甲方的門頭制作達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
1,、工程地點(diǎn)：
2,、工程內(nèi)容及做法
3,、工期：本工程自_年_月_日開工，于_年_月_日竣工,。
二,、甲方工作
1、工程開工前三天,，對(duì)乙方提供的施工效果圖進(jìn)行確認(rèn)并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,。
2、辦理施工所涉及的.各種申請(qǐng),、批件等手續(xù),。
3、施工期間,，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工隊(duì)與門頭改造工程涉及業(yè)主的關(guān)系,。
4、提供施工期間的電源,、水源,。
5、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,，并指派為甲方駐工地代表,，負(fù)責(zé)合同履行。
6,、保障乙方施工正常進(jìn)行而做的其它工作,。
三、乙方工作
1,、負(fù)責(zé)門頭制作工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì),、材料采購和施工安裝。
2,、擬定施工效果圖交甲方審定,。
3、指派為乙方駐工地代表,，負(fù)責(zé)合同履行,。按要求組
縱施工，保質(zhì),、保量,、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,。
4,、嚴(yán)格按照施工效果圖進(jìn)行制作、安裝，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄,。如現(xiàn)場(chǎng)條件與施工圖紙方案不符,，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)甲方協(xié)商修改確定。
5,、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定,、環(huán)境保護(hù)規(guī)定,。
6、參加竣工驗(yàn)收,，編制工程結(jié)算,。
7乙方承擔(dān)施工人員在施工中的相關(guān)責(zé)任。
四,、工程驗(yàn)收
乙方在全部工程制作安裝完成后應(yīng)提交甲方驗(yàn)收,，甲方必須組織正式驗(yàn)收，甲方在完工后后一周內(nèi)不組織驗(yàn)收,，乙方可視同甲方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格,。
五、工程價(jià)款及結(jié)算
1,、工程預(yù)算：金額大寫：本合同工程的最終結(jié)算金額以報(bào)價(jià)單單價(jià)為準(zhǔn),，按實(shí)際工程量計(jì)算。
2,、工程款分四次支付,，簽訂合同當(dāng)日甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價(jià)款的40%，即人民幣元;第二次于工程中期甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價(jià)款的30%,，即人民幣_(tái)_________元;第三次于雙方驗(yàn)收后,，已方按實(shí)際工程量提出工程決算并將有關(guān)資料由甲方送審計(jì)部門審計(jì),。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,，到期未提出異議，視為同意,。并在_____天內(nèi),，結(jié)清尾款。工程量核算：鋁塑板面積197平方米,，烤漆玻璃52平方米,，總面積249平方米。
六,、違約責(zé)任
1,、合同雙方當(dāng)事人應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，任何一方未履行本合同的約定,，應(yīng)當(dāng)賠償給對(duì)方造成的損失,。
2,、施工期間由于甲方或門頭改造工程涉及業(yè)主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失,。
3,、甲方應(yīng)按照本合同約定的付款時(shí)間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日,，甲方應(yīng)向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金,。
4、乙方應(yīng)當(dāng)按照施工效果圖和工藝說明進(jìn)行施工,，乙方未能按照上述要求進(jìn)行施工的應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,、重做。
七,、爭(zhēng)議處理
本合同在履行期間發(fā)生爭(zhēng)議的,，甲乙雙方應(yīng)本著互諒互讓、平等協(xié)商的原則進(jìn)行友好協(xié)商,，協(xié)商不成的,，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
八,、合同份數(shù)及有效期
1,、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份,。
2,、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。
九,、合同附屬條件
1,、施工效果圖
2、門頭制作工程報(bào)價(jià)單及工藝說明
上述合同附屬條件是本合同的組成部分,。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
公章：公章：
日期：日期：
門頭招牌制作合同篇三
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》相關(guān)規(guī)定,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特簽定本合同并共同嚴(yán)格履行合同條款,，任何一方違反本合同規(guī)定,，均按《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和有關(guān)法規(guī)規(guī)定承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
一,、 項(xiàng)目名稱: 門頭廣告牌
二,、 項(xiàng)目?jī)?nèi)容:(附報(bào)價(jià)單、圖紙)
三,、 項(xiàng)目總金額:,。
四、 付款方式:
1、第一次付款：本合同簽訂后,，甲方支付定金,，即人民幣
2、第二次付款：項(xiàng)目安裝完畢甲方驗(yàn)收合格后,，三日內(nèi)一次性付清余款,， 即人民幣
五、 工程期限：合同簽訂之日起15天內(nèi)完成,。
六,、 驗(yàn)收：在制作安裝完成后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,，甲方在三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn),。
七、 責(zé)任與義務(wù):
1,、乙方應(yīng)按甲方要求按質(zhì)按量完成相關(guān)的制作工作,。
2、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責(zé)任由乙方承擔(dān),。
3,、乙方在履行合同中，如因甲方提供相關(guān)資料不及時(shí),、施工場(chǎng)地未協(xié)調(diào)相關(guān)部門以至延誤工期,，乙方不負(fù)責(zé)任，另產(chǎn)生的其他費(fèi)用由甲方支付,。
4,、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動(dòng)時(shí)有延誤 工期,，甲乙雙方因協(xié)商解決,。
5、如甲方另增加項(xiàng)目或項(xiàng)目方案變動(dòng),，所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲,、乙方協(xié)商另算。
八,、 質(zhì)保期：門頭和雕刻字制作安裝驗(yàn)收合格之日起一年內(nèi)免費(fèi)保修,， 保修期間乙方在接到甲方維修通知后72小時(shí)內(nèi)提供維修服務(wù)。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失,，乙方不負(fù)責(zé)任。
九,、 如甲方前期款項(xiàng)不及時(shí)到位造成的工期延誤,，乙方不負(fù)責(zé)任，后期款項(xiàng)不按合同時(shí)間付清乙方可按現(xiàn)行銀行利率加收利息。
十,、 違約責(zé)任: 因制作工作具有很大的特殊性,，乙方在開始著手制作時(shí)就已經(jīng)在全面的履行合同，因此,，甲方如提前終止合同,，預(yù)付款乙方不予退還。
其他事項(xiàng)：
十一,、本合同履行過程中如遇爭(zhēng)議,，雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商，如協(xié)商未能達(dá)成共識(shí),，向原告方所在地人民法院起訴,。
十二、本合同壹式貳份,，甲乙雙方各持一份,。傳真、復(fù)印件具有同等法律效力,。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
門頭招牌制作合同篇四
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù),，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律,、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就甲方承攬乙方委托制作安裝潤(rùn)華賓館連鎖店(原清華園售樓中心)店招門頭事宜達(dá)成如下一致協(xié)議,。
第一條：店招門頭制作
乙方要求制作的廣告為合法廣告,，該廣告產(chǎn)生的影響與甲方無關(guān)。
乙方要求制作的門頭28米×1.6米,中間凸起部分為14.5*2.4米 材料：骨架用3×3cm鍍鋅方管,，外面裝飾板為高檔鋁塑板,， 總價(jià)為：叁伍陸柒捌
付款方式：合同簽訂后，乙方向甲方交納預(yù)付材料款一萬元(￥10000.00元),，剩余安裝驗(yàn)收后五個(gè)工作日之內(nèi)一次性付清,。 制作安裝日期：20xx年十月二十日之前完工。
第七條,、違約責(zé)任：
1. 甲方未能按本合同在規(guī)定時(shí)間付款,，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之五計(jì)算,，向乙方支付違約金并將合同工期順延,。
2. 乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時(shí)制作、安裝完成廣告牌,，每逾期一日,，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金,。
4. 如屬甲方原因，造成中途停工,，停建,，拆除等，均由甲方負(fù)責(zé),。并有權(quán)就實(shí)際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完部分或全部的制作費(fèi),。
第八條、保修期限：
1,、自驗(yàn)收合格之日起,，乙方制作的工程項(xiàng)目整體質(zhì)保一年。牢固性保證三年(天災(zāi),、人為因素除外),。
本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份,，經(jīng)雙方簽字后生效,，具有法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
