隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同,，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù),。合同對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇合同,。下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

建筑分包合同糾紛 建筑分包合同糾紛管轄篇一

分包方： (以下簡稱乙方)

建設(shè)方?jīng)Q定將總承包方承建的 工程其中的 為保證整體工程的順利完成,，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：

第一條 工程項目

1. 工程名稱：

2. 工程地點：

3. 工程范圍和內(nèi)容：根據(jù) 確認(rèn)的方案和報價說明書內(nèi)容為依據(jù),，除施工方案及說明書未表明的變更工程量,，由甲方根據(jù)現(xiàn)場核定簽字后，作為決算增減依據(jù),。本合同施工圖及說明書未表明者,，若習(xí)慣上該部分屬于本合同標(biāo)的之一部分，乙方亦應(yīng)照做,，并不向甲方要求任何費用,。

4. 工程造價：全部工程造價人民幣 (暫控)(含稅)。

第二條 工程期限

1.全部工程自 年 月 日開工,，至 年 月 日竣工(工期 日歷天),。

2.在施工時如遇到下列情況,，需順延工期,。順延期限，應(yīng)同建設(shè)方及時協(xié)商,，簽訂協(xié)議并報有關(guān)部門及項目部備案,。

(1) 由于不可抵抗力，而被迫停工者,。

(2) 因 變更計劃或變更施工圖,，而不能繼續(xù)施工者。

第三條 承包方式

第四條 施工準(zhǔn)備中甲乙雙方的義務(wù)

1. 甲方義務(wù)

明確工程內(nèi)容,、項目及要求,，提供施工所需的水電及材料堆放地。

2. 乙方義務(wù)

(1) 按照合同約定的工期保質(zhì)保量地完成工程項目,。

(2) 保護(hù)工建周圍的環(huán)境衛(wèi)生及文明施工,。

(3) 保證所用材料經(jīng)甲方驗收認(rèn)可并提供相應(yīng)的合格證明，如不符合設(shè)計,、施工要求或

(4) 根據(jù)甲方要求免費制作相應(yīng)圖紙,，并提供有利于節(jié)約成本的建議。

(5) 遵守國家法規(guī),、政策,，執(zhí)行企業(yè)和本項目的各項規(guī)章和管理制度。

(6) 維護(hù)企業(yè)信譽(yù)和職工合法權(quán)益,，履行《建設(shè)工程施工合同》義務(wù),，完成項目承包合

(7) 竣工之后交付完整的竣工資料,。

(8) 施工過程中乙方人員的人身、財產(chǎn)安全及因乙方施工造成的人身,、財產(chǎn)的侵害由乙

(9) 乙方應(yīng)在甲方及相關(guān)部門監(jiān)督下依規(guī)范制取試樣送檢,。

(10)乙方自行承擔(dān)施工中所用的水、點,、氣等費用,。

(11)必須保證該項目自己及其他施工的成品保護(hù)。

(12)嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)范,。

(13)其他按照行業(yè)慣例由乙方承擔(dān)的義務(wù),。

第五條 安全生產(chǎn)

乙方嚴(yán)格按照安全操作規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，如人為違反操作規(guī)定造成事故,，按照四不放過的原則處理,，造成一切經(jīng)濟(jì)損失和事故賠償費由乙方自行承擔(dān)，并按照公司本年度公司安全生產(chǎn)獎罰制度和國家安全生產(chǎn)條例對責(zé)任人進(jìn)行處罰,，且每人必須辦理保險和意外傷害保險,。

第六條 工程價款的結(jié)算及支付方式

1. 合同總造價以同建設(shè)方簽訂的協(xié)議為依據(jù)，有沖突的執(zhí)行總合同,。

2. 工程價款結(jié)算由項目審核簽字后報上級為有效,。

3. 乙方按總造價 %支付項目部配合費。

第七條 工程質(zhì)量及甲方對工程質(zhì)量的要求

1. 達(dá)到國家規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求的其他質(zhì)量要求,。

2. 具體國家標(biāo)準(zhǔn)為dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》,、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和新疆維吾爾自治區(qū)行政主管部門制定的其他地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn),。

第八條 甲乙雙方駐工地代表

甲方駐工地代表： 乙方駐工地代表：

第九條 施工及設(shè)計變更

1. 施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴(yán)重不合理的地方,，乙方應(yīng)以書面形式通知甲方，由甲方在 天內(nèi)與原設(shè)計單位商定,，提出修改或變更設(shè)計文件,，經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議(或確認(rèn))后，方準(zhǔn)施工,。

2. 甲方如需變更設(shè)計,，由甲方與原設(shè)計單位商定后，以書面形式通知乙方,，乙方在接到甲方通知后,，應(yīng)當(dāng)按變更后的設(shè)計施工，工期同建設(shè)方協(xié)商,。

3. 變更工程如報價清單中已列有單價者,，按實際工程量計算后再比照相關(guān)優(yōu)惠讓利幅度結(jié)算;未列者，參考當(dāng)?shù)厥袌鲂星閰f(xié)商定價后按實結(jié)算,。

第十條 隱蔽工程及中間驗收

1. 乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,，凡隱蔽工程隱蔽前,，乙方應(yīng)當(dāng)及時通知甲方進(jìn)行驗收，驗收合格,，甲方代表在驗收記錄上簽字后,，乙方方可進(jìn)入下一道工序施工。

2. 中間驗收部位和時間： (1)依現(xiàn)場實際具備驗收條件確認(rèn)驗收時間,。(2)上級部門的計劃安排,。

第十一條 竣工驗收及工程交付

1.乙方應(yīng)當(dāng)在工程竣工之日前 天將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收。

2.在進(jìn)行竣工工程驗收中,，如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合規(guī)定,，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修理或返工直至驗收合格，由此造成工程逾期交付的,，按遲延竣工處理,。

(1) 增減變更文件及其它洽談記錄;

(2) 隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;

(3) 工程竣工圖;

(4) 工程用材用料生產(chǎn)合格證及所有檢測合格報告。

4.乙方應(yīng)當(dāng)在驗收合格之日起 天向甲方交付工程,，在交付前,，乙方應(yīng)當(dāng)將一切雜物及剩余材料清除干凈。

第十二條 保修條款

1.工程保修期限 年,，自工程竣工驗收合格交付之日起算,。保修金為總工程款的 %，且為總工程款中的一部分,。

2.乙方在工程竣工驗收后經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可,，不發(fā)生任何質(zhì)量問題，結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程合理使用年限,。

3.工程竣工驗收合格保修期滿不發(fā)生任何質(zhì)量問題。

4.如在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,，有乙方負(fù)責(zé)在收到建設(shè)方或甲方通知后 天免費修復(fù),，如乙方未能在此期限內(nèi)修復(fù)，甲方可另請第三人予以修復(fù),，其費用從保修金中扣除,，不足部分建設(shè)方或甲方有權(quán)向乙方追償。

第十三條 違約責(zé)任

1.由于乙方責(zé)任未按合同規(guī)定的日期竣工,，每逾期一天,，應(yīng)償付給甲方工程總額 %的逾期違約金;違約金不足以賠償甲方損失的，就不足部分,，乙方還應(yīng)予以賠償,。

2.乙方如有以下情況發(fā)生，甲方有權(quán)解除合同并要求支付違約金(違約金為總工程款的 %)及賠償經(jīng)濟(jì)損失：

(1)方遲延竣工達(dá) 天;(2)乙方偽造或冒用他人營業(yè)執(zhí)照;(3)乙方未經(jīng)甲方同意,，自行將工程轉(zhuǎn)包他人;(4)作息無常顯然無法按期竣工的;(5)乙方進(jìn)場后,，施工組織,、人員、機(jī)械配置等與標(biāo)書規(guī)定不一致,，未經(jīng)甲方同意擅自更改,，且在甲方期限內(nèi)未整改的。合同解除后,，甲方仍有權(quán)向乙方主張損害賠償;(6)不認(rèn)真保護(hù)自己及他人施工的成品;

(7)不按時發(fā)放民工工資,，拖欠民工工資的行為。

第十四條 糾紛解決

發(fā)生合同糾紛時,，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時協(xié)商,，協(xié)商不成的，約定向建設(shè)方或甲方所在地人民法院起訴,。

第十五條 其他約定

1. 乙方保證不為此工程的總承包方從事包括行賄在內(nèi)的任何不當(dāng)行為,。

2. 施工完成后驗收合格前，甲方因生產(chǎn)急需而提前進(jìn)駐該工程的,，不視為默認(rèn)工程已驗收合格,，具體驗收時間及是否合格仍依本合同有關(guān)條款辦理。

第十六條 合同正本及合同生效

1.本合同一式 份,，甲方執(zhí)正本 份,，乙方執(zhí)正本一份。

2.本合同自雙方簽訂之日起生效,。合同如有變更,，經(jīng)雙方協(xié)商后制成合同附件，雙方簽定蓋章后與本合同具有同等法律效力,。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)

年 月 日 年 月 日

建筑分包合同糾紛 建筑分包合同糾紛管轄篇二

總包方(甲方)：____________________________

地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人：____________ 職務(wù)____________

分包方(乙方)：____________________________

地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人：____________ 職務(wù)____________

依照《中華人民共和國民法典》,、建設(shè)部《建筑安裝工程總分包實施辦法》和××市人民政府號文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，簽訂本合同,，并嚴(yán)肅履行。

第一條 工程項目

一,、工程名稱：________________

二,、工程地點：________________

三、工程編號：_________施工許可證號：_______營業(yè)執(zhí)照號：_______

四,、分包工程范圍及工程量(附預(yù)算書)

五,、分包工程期限________年____月____日開工，________年____月____日竣工,。

六,、分包工程人工費用________元。

七、乙方投入工種及人數(shù)________人,。

第二條 工程結(jié)算

按分包工程項目,，第一個月預(yù)支生活費，按合同人數(shù)每人____計算,，下月結(jié)算時扣回,，在工程施工進(jìn)行中按當(dāng)月完成的驗收合格工程量預(yù)結(jié)(幅度不得超過已完成量的80%)工程竣工后經(jīng)甲乙雙方共同驗收合格，予以結(jié)算,。

第三條 工程質(zhì)量

甲方根據(jù)國家質(zhì)量驗收規(guī)范和評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行技術(shù)交底和組織驗收,，乙方按照施工圖紙和說明書要求，精心組織施工,，保證工程質(zhì)量,，如質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)，必須返工修理,，其工料費損失,，由乙方承擔(dān)；如工程質(zhì)量低劣又無法挽救的,，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)賠償全部工料損失,。

第四條 安全生產(chǎn)

一、甲方對乙方承擔(dān)的工程要做安全交底,，提出明確的安全要求,，并進(jìn)行監(jiān)督檢查，乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,，對甲方提供的安全生產(chǎn)設(shè)施，乙方經(jīng)檢查合格方可使用,，施工中如因違反上述規(guī)定而發(fā)生傷亡事故,，其損失由乙方負(fù)責(zé)。

二,、勞動保護(hù)用品及施工中屬個人使用的帶電操作具如絕緣手套,、膠靴等由乙方自行解決，如乙方確有困難,，可提出需用計劃，甲方協(xié)助解決,。

三,、在施工過程中，乙方因違反消防條例和法規(guī)造成的火災(zāi)事故,，由乙方負(fù)責(zé),。

第五條 生活管理

一、乙方工人進(jìn)場后，食宿問題由甲方提供住宿條件及主要炊事用具(大鍋,、籠屜,、吹風(fēng)機(jī)、大面板)由乙方保管,，如有損壞丟失照價賠償,。小型零星用具乙方自備，生活用煤由甲方按定量提供,。

二,、生活需用之糧食、油類,，由乙方自理,，甲方應(yīng)在醫(yī)療、衛(wèi)生等方面提供方便,，乙方工人如有疾病,，經(jīng)其負(fù)責(zé)人簽字同意，可在甲方就醫(yī),，醫(yī)療費用由乙方負(fù)責(zé)按月付清,。

第六條 分包工程人工費單價

一、單位工程分包,，每預(yù)算工日為________元,。實行單方平方米人工費包干，每平方米____ 元,。

二,、內(nèi)檐抹灰分包，達(dá)到優(yōu)質(zhì)的每預(yù)算工日為________元,。達(dá)到合格的每預(yù)算工日為________元,。實行分項人工費包干每平米________元。

三,、單項分包石,、土方工程的每預(yù)算工日為________元。

四,、清工每工日為________元,。

五、全日停工,、待料,、停水、停電,、清工工日為________元,。

六、水、電,、暖,、衛(wèi)工程，每預(yù)算工日(按幢號分包為)________元,。

七,、冬季施工期間(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日單價為________元,。

八,、分包工程費用明細(xì)表(一～七項均可列表)

第七條 材料供應(yīng)管理

乙方設(shè)專人向甲方辦理水泥、鋼材,、商品構(gòu)件,、五金、油氈,、瀝青及水,、電、暖,、衛(wèi)等專項用料的限額領(lǐng)料手續(xù),。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的質(zhì)量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪費及不合理的超出限額部分,，由乙方負(fù)擔(dān),。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清,，活完料凈,，保持現(xiàn)場整潔。

第八條 施工機(jī)具

一,、大型工具由甲方負(fù)責(zé),，保證使用需要。

二,、手工操作工具,，由乙方負(fù)責(zé)。

三,、對甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的機(jī)具,，乙方應(yīng)認(rèn)真保管愛護(hù)，如有丟失損壞,，乙方負(fù)責(zé)賠償,。

四、施工需用的中,、小型機(jī)械，由甲方按施工方案配備，一臺機(jī)械應(yīng)配備一名司機(jī),，保證乙方正常施工,，乙方不準(zhǔn)擅自操作設(shè)備(自帶機(jī)械按有關(guān)規(guī)定處理)。

第九條 現(xiàn)場管理

一,、甲,、乙方人員要嚴(yán)格遵守現(xiàn)場各項管理制度，在甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下組織施工,，有關(guān)計劃,、進(jìn)度、材料供應(yīng)等工作雙方應(yīng)密切配合,，保證施工順利進(jìn)行,。

二、乙方應(yīng)對施工人員進(jìn)行遵紀(jì)守法和安全生產(chǎn),、愛護(hù)財產(chǎn)的教育,，并指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁偷拿現(xiàn)場用料,，如有違反現(xiàn)場管理制度的不法行為,，甲方有權(quán)采取必要措施，乙方應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任,，并負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失,。

三、分包人員要保持相對穩(wěn)定,，出入施工現(xiàn)場要佩戴工作標(biāo)志,，不準(zhǔn)合同外人員出入現(xiàn)場和住宿。

第十條 違約責(zé)任

一,、乙方分包的工程項目,，不得再行分包。在施工過程中經(jīng)檢驗達(dá)不到國家驗收規(guī)范規(guī)定,，不能保證工程質(zhì)量,，甲方有權(quán)終止合同，造成返工的損失,，乙方應(yīng)予賠償,。

二、合同簽訂后,，不經(jīng)雙方協(xié)商同意,，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經(jīng)甲方同意,，單方解除合同時,，應(yīng)由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的經(jīng)濟(jì)損失,；如甲方中途解除合同，應(yīng)賠償乙方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失,。

三,、乙方必須按合同規(guī)定的工期及質(zhì)量要求完成，否則每逾期一天,，應(yīng)償付給甲方按分包工程人工費____%的逾期違約金,。

四、甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項,，如拖欠不付,，按銀行短期貸款利率，償付給對方逾期付款違約金,。

第十一條 附則

一,、本合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時協(xié)商,，協(xié)商不成時,。解決不了的，可按以下第( )項解決：(1)向建筑物所在地經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請仲裁,，(2)向人民法院起訴,。

二、本合同一式__份,，甲乙雙方各執(zhí)正本一份,。其余副本，報送____ 備案,。

三,、要求鑒證(公證)的，可到建筑物所在地的區(qū),、縣工商行政管理局進(jìn)行鑒證或公證處公證,。

四、雙方商定的其他條款：

1.

2.

第十二條 合同附件及有效期

建筑分包合同糾紛 建筑分包合同糾紛管轄篇三

原告：________________霍某,，男,，漢族,_______________年_______________月_______________日出生，住廣東省佛山市________________,，身份證號碼：_________________,。

系個體戶佛山市_______________區(qū)_______________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市_______________區(qū)_______________金屬制品廠經(jīng)營場所：________________佛山市_______________區(qū)_______________鎮(zhèn)街道_______________工業(yè)區(qū)_______________號廠房,，注冊號：_________________,。

被告一：________________李某，男,，漢族,_______________年_______________月_______________日出生,，住廣東省佛山市________________,，身份證號碼：_________________。

被告二：________________佛山市_______________區(qū)________________工程有限公司,，住所：________________佛山市________________,，注冊號：_________________。

法定代表人：_________________,。

案由：________________建設(shè)工程合同糾紛

訴訟請求：________________

1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息________________(利息以________________元為本金,，按中國人民銀行同期貸款利率計算,，從________________年_______________月_______________日起暫計至起訴之日，實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);

2,、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;

3,、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。

事實與理由：________________

________________年_______________月_______________日,，被告一將其從被告二處承包的佛山市________________有限公司在_______________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告,。原告以佛山市_______________區(qū)_______________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市________________有限公司在_______________工業(yè)園的車間b,、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程,。

《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工,，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用,。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款,，其中最后一次支付工程款的時間為________________年_______________月_______________日,。________________年_______________月_______________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元,。后來被告一卻以各種理由推諉,，拒不向原告支付上述工程款。

原告認(rèn)為,，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任,。

為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟,，懇請法院支持原告全部訴訟請求,。

此致

人民法院

具狀人：________________霍某

________________年_______________月_______________日