合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板,，希望大家能夠喜歡!

加工合同書樣本篇一

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同,，共同信守執(zhí)行,。

第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、加工費定作物名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計量單位

數(shù)量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間,、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法

包裝標(biāo)準(zhǔn)

包裝費承擔(dān)

第三條加工成品的交付時間,、地點,、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔(dān)

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、價款等及圖紙,、技術(shù)資料材料名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計量單位

數(shù)量

單價

總價

圖紙,、技術(shù)資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點,、包裝,、檢驗方法,、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數(shù)量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔(dān)

第六條加工費結(jié)算辦法與時間

_________。

第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元,。乙方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償,。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償,。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金,。

5.甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收,。

第九條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金,。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金,。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

6.乙方如變更交付定作物地點,，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,，任何法院,、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,，任何法院,、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息,、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密,。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務(wù)的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失,。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服,、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭,、動亂、政府行為等,。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi),，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,，必須用書面形式,，可采用_________(書信、傳真,、電報,、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,，方可采取公告送達(dá)的方式,。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址,，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任,。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋,。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),，不應(yīng)影響本合同的解釋,。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律,、法規(guī)執(zhí)行,，法律、法規(guī)未作規(guī)定的,，甲乙雙方可以達(dá)成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,，與本合同具有同等的法律效力,。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份,，具有同等法律效力;合同副本_________份,，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

地址：_______________________地址：_______________________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

加工合同書樣本篇二

合同編號：_____________

簽訂日期：_____________

簽訂合同單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）

經(jīng)雙方協(xié)商同意,，訂立合同如下：

承攬人按下表完成定作人要求的任務(wù)：

產(chǎn)品名稱

型號規(guī)格

單位

數(shù)量

加工費

單價

金額

定作人按下表供應(yīng)原材料：(略)

定作方：

單位名稱（章）

單位地址

法定代表人

委托代理人

電話

電掛

開戶銀行

賬號

編碼

承攬方：

單位名稱（章）

單位地址

法定代表人

委托代理人

電話

電掛

開戶銀行

賬號

編碼

鑒（公）證意見：

經(jīng)辦人

鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

（注：除國家另有規(guī)定外,，鑒（公）證衽自愿原則）

年?月?日

有效期限____________至_______年______月______日

加工合同書樣本篇三

一、簽定時間：_____?年__?月__?日交貨地點：_____________

制單№款號?,、貨品?,、名稱?、?數(shù)量?,、貨期?,、單價?、每?件?,、成本價?,、備注

________、?____,、?____,、____、?____,、?____,、____、____,、____

二,、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數(shù)量,、貨期,、及提供ok樣板、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，經(jīng)雙方認(rèn)可,，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力,。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,，必須有書面通知。

三,、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運輸費用,。縫紉線由___方提供,，其費用由___方承擔(dān),。線的供應(yīng)商：______線價：_______________

四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術(shù)資料,、實樣,、嘜架及樣板等檢驗確認(rèn)無錯，方可投入生產(chǎn),。若有問題,，需及時通知甲方。否則,，造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟(jì)損失,，由加工方承擔(dān)。

五,、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨,。由于乙方責(zé)任造成不能出貨，則按此款數(shù)量的零售價賠償,，并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金,。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,，以此類推,，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期,，并需簽字生效,。

六、乙方交貨成品數(shù)量缺失的,，以每千件為單位,，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

七,、大貨送甲方做尾部工序的,，發(fā)現(xiàn)成品油污、跳線,、爛孔,、抽紗、色差等情況,，通知乙方來解決,。如乙方不及時來返執(zhí)或貨期緊迫的，甲方尾部幫手配片,、返執(zhí),，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算,，在加工費中扣除。

八,、甲方提供每款布料,、物料，按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算,，超出部分的費用由乙方承擔(dān),。甲方必須在一定時間內(nèi)清點來料、核對一切來料并簽收的,。布料,、物料如有質(zhì)量問題不能生產(chǎn)，應(yīng)及時交予甲方處理,。否則造成損失由乙方承擔(dān),。

九、裁床開裁前負(fù)責(zé)對布料進(jìn)行檢查,。如發(fā)現(xiàn)布料有質(zhì)量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量,，應(yīng)立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后,，方可開裁,。

十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本的：鳳眼0.1元/粒,，鈕門0.025元/粒,，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件,。

十一,、結(jié)算方式：按甲方實際出貨數(shù)量結(jié)算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回,。此月出的貨待下月25號至30號結(jié)算,，如有特殊情況會另行通知。

十二,、甲乙雙方應(yīng)本著精誠合作的態(tài)度,，如因合同或其它產(chǎn)生爭議，協(xié)商不成,，雙方可通過法律途徑進(jìn)行解決,。

十三、本合同一式二份,，甲,、乙雙方各持一份，具有同等法律效力,，本合同由雙方代表簽字這日起生效,。

甲方（供應(yīng)方）：_____________?乙方（加工方）：_____________

地址：_____________________地址：______________________

授權(quán)代表：__________________?公司蓋章：___________________

授權(quán)代表：__________________?公司蓋章：___________________

日期：______________________日期：_____________________

加工合同書樣本篇四

承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同,，共同信守執(zhí)行,。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、加工費

第二條加工成品的完工時間,、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)

第三條加工成品的交付時間、地點,、運輸方法與運費承擔(dān)

第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、價款等及圖紙、技術(shù)資料

第五條原材料交付時間,、地點,、包裝、檢驗方法,、運輸

第六條加工費結(jié)算辦法與時間

______________________________,。

第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_______日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金,。甲方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還,。

第八條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償,。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償,。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失,。

4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金,。

6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收,。

第九條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金,。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用,。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。

3.在簽署本合同時,，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu),、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。

3.在簽署本合同時,，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu),、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息,、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容,。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為___年

一方違反上述保密義務(wù)的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失,。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服,、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭,、動亂、政府行為等,。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi),，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,，必須用書面形式,，可采用_________(書信、傳真,、電報,、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,，方可采取公告送達(dá)的方式,。

2.各方通訊地址如下：_____________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址,，應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi),，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任,。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋,。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴,。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋,。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜,，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,，法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,，甲乙雙方可以達(dá)成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,，與本合同具有同等的法律效力,。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,，自_______年______月______日至_________年_________月_________日,。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份,，具有同等法律效力;合同副本_____份,，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_____

地址：___________________地址：___________________

_________年______月____日_________年______月____日

簽訂地點：_______________簽訂地點：_______________

加工合同書樣本篇五

合同編號：__________

甲方：___________________

乙方：___________________

甲方生產(chǎn)的產(chǎn)品委托乙方進(jìn)行輻照加工處理(保鮮滅菌),，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

一,、甲方將產(chǎn)品送到乙方倉庫指定地點，并附送貨單,，由乙方進(jìn)行登記,，乙方出具收獲單，甲方在原則上提前一周將送貨計劃報乙方,，若有特殊情況提前兩天通知,，乙方須按甲方要貨時間，及時安排輻照量,，確保甲方按時提貨,。

二、乙方負(fù)責(zé)對甲方的產(chǎn)品進(jìn)行輻照,，使產(chǎn)品微生物在負(fù)載達(dá)甲方所提內(nèi)控要求(輻照后細(xì)菌總數(shù)小于_________個/克,，大腸菌群小于_________個/100克)，并出具檢驗證明,，若輻照后在包裝無破損情況下,，兩個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)微生物不合格現(xiàn)象,，雙方協(xié)商解決,，如確系乙方負(fù)責(zé)，乙方負(fù)責(zé)復(fù)照,。

三,、輻照費

品項

單價(________元/噸)

輻照費提貨時結(jié)清,，乙方同時出具加工業(yè)的稅票。雙方另有約定的按約定執(zhí)行,。

四,、產(chǎn)品裝卸由乙方解決。裝卸過程中不得發(fā)生紙箱的破裂和壓扁現(xiàn)象,，甲方發(fā)往乙方之產(chǎn)品,，乙方應(yīng)由專人管理批次并負(fù)責(zé)倉儲保管,，若有遺失，乙方須按實際價格賠償,。

五,、如遇有爭議的問題時，雙方本著互諒互讓精神友好協(xié)商解決,，不得單方違約或終止協(xié)議,。

六、未盡事宜在協(xié)議執(zhí)行過程中加以充實,、完善,。

七、另行約定：___________________,。

八,、本合同一式_________份，自簽定之________日起有效期_________年,。

甲方：___________________________

帳號：_________________________

_________年_______月_______日

乙方：_____________________

帳號：_________________________

_________年_______月_______日

加工合同書樣本篇六

承攬方（甲方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方（乙方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條?加工成品

第二條?加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量

1,、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,，定作方有權(quán)要求重作、修理,、減少價款或退貨,。

2、（用定作方原材料完成工作的,，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。

3,、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。

2,、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3,、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。

第五條價款或酬金

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2,、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3,、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明,。

第七條?交貨的時間和地點

1,、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn),；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間,；雙方另有約定的,，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條?運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

第十條?轉(zhuǎn)包

1,、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成,；

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

（2）乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé),。

3,、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同,。

4,、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé),。

第十一條?其他約定

第十二條?承攬方的違約責(zé)任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款,；不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理；少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3,、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬方賠償損失,。

4,、逾期交付定作物（包括返修,、更換,、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____?元,；（合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照?中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金）以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收,。

5,、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金,。

6,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時,，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。

7,、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人）,，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。

8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條?定作方的違約責(zé)任

1、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。

2,、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金,；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金,。

3,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失,；承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

4,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,，退還給定作方,；變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

5、超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,；以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6,、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7,、變更交付定作物地點或接收單位（人）,，承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條?不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條?糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（?）項處理：

1,、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁,；

2、向人民法院起訴,。

本合同自____?年____?月____?日起生效,，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商,，做出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份,；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份,，正副本具有同等法律效力。

定作方：

代表人：

______年____月____日

承攬方：

代表人：

_______年____月____日

加工合同書樣本篇七

購貨單位(甲方)：地?址：法定代表人：電?話：供貨單位(乙方)：地?址：法定代表人：電?話：為了增強(qiáng)甲乙雙方的責(zé)任感,，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算,，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的,，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條?模具的名稱,、品種、規(guī)格和質(zhì)量

1,、模具的名稱：按照每次《模具外協(xié)加工單》標(biāo)注的名稱;

2,、出產(chǎn)單位：?商標(biāo)：

3、模具的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求),，按下列第(?)項執(zhí)行：

(1)按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

(2)無國家標(biāo)準(zhǔn)而有部頒標(biāo)準(zhǔn)的,，按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

(3)無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

(4)沒有上述標(biāo)準(zhǔn)的,，或雖有上述標(biāo)準(zhǔn),，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術(shù)條件、樣品或補充的技術(shù)要求(如模具外協(xié)加工單a;a;)執(zhí)行,。

第二條?模具的包裝標(biāo)準(zhǔn)：

第三條?模具的交貨方法,、運輸方式、交貨期限

1,、交貨方法：乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠,，費用由乙方自行負(fù)責(zé)。

2,、運輸方式：__________,。

3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________,。

4,、交貨期限：年____月____日以前將模具交付甲方

第四條?模具的價格與貨款的結(jié)算

1、模具的價格：元人民幣套;

2,、模具貨款的結(jié)算：模具交付甲方,，待驗收合格后，甲方在本月月底支付已方模具費,。

第五條?甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔(如附件),。

第六條?模具的工藝要求：模具圖紙、模具外協(xié)加工單如附件,。

第七條?驗收方法

1,、驗收時間：?;

2、驗收手段：?;

3,、驗收標(biāo)準(zhǔn)：?;

4,、由誰負(fù)責(zé)驗收和試驗：?;

第八條?乙方的違約責(zé)任

1、乙方到期不能交貨,，應(yīng)向甲方償付總貨款的30%的違約金,。

2、乙方所交模具品種,、型號,、規(guī)格、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，如果甲方同意利用,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;如果甲方不能利用的,，應(yīng)根據(jù)模具的具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,，并承擔(dān)修理,、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的，按不能交貨處理,。

3,、乙方因模具包裝不符合合同規(guī)定，必須返修或重新包裝的,，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償,。

4,、乙方逾期交貨的，向甲方償付逾期交貨的違約金,，并承擔(dān)甲方因此所受的損失費用,。

第九條?甲方的違約責(zé)任

1、甲方中途退貨,，應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款30%的違約金,。

2、甲方逾期付款的,，應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金,。

3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失,。

4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。

第十條?不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后，雙方另行協(xié)商履行期限,，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十一條?如甲方因生產(chǎn)需要，要求增加該模具數(shù)量,，其價格另議,。

第十二條?解決合同糾紛的方式：甲乙雙方如果發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決,。如協(xié)商不成,，任何一方均有權(quán)將爭議提交北京仲裁委員會,。按照提交仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的,，對甲乙雙方均有約束力,。

第十三條?雙方本著誠原則簽定本合同，若有未盡事宜,，須雙方另行協(xié)商解決,，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

第十四條?本合同一式二份,，甲乙雙方各執(zhí)一份。購貨單位(甲方)：(公章)?供貨單位(乙方)(公章)代表人：(簽字)?代表人：(簽字)簽約地址：?簽約地址：電話：?電話：年____月____日

返

加工合同書樣本篇八

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務(wù)：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯(lián)系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務(wù)：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯(lián)系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),，簽訂本合同,，共同信守執(zhí)行。

第一條承攬人加工定作物的名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、加工費

定作物名稱

型號

規(guī)格

質(zhì)量要求

計量單位

數(shù)量

加工費

單位

總價?

第二條加工成品的完工時間,、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法

包裝標(biāo)準(zhǔn)

包裝費承擔(dān)?

第三條加工成品的交付時間,、地點,、運輸方法與運費承擔(dān)

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔(dān)

加工合同書樣本篇九

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務(wù)：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯(lián)系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務(wù)：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯(lián)系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同,，共同信守執(zhí)行,。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、加工費

定作物名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量加工費

單位總價

第二條加工成品的完工時間,、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)

定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費承擔(dān)

第三條加工成品的交付時間、地點,、運輸方法與運費承擔(dān)

定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔(dān)

第四條定作人提供原材料名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、價款等及圖紙、技術(shù)資料

材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙,、技術(shù)資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝,、檢驗方法,、運輸

材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔(dān)

第六條圖紙?zhí)峁?/p>

承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)

第七條轉(zhuǎn)包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé),。

3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同,。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成,。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé),。

第八條保密

承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：________________,，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料,。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求,，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失,。

第十條協(xié)助

1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________,。

2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),，并可以順延履行期限,。

3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同,。

第十一條監(jiān)督

承攬人在工作期間,，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作,。

第十二條保管

承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果,。因保管不善造成毀損、滅失的,，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任,。

第十三條加工費結(jié)算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元,。定作人不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款可以請求返還,。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物,。

第十六條本合同解除的條件：

1.定作人可以隨時解除合同,，但應(yīng)及時書面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失,。

2.合同期限屆滿,，雙方不再續(xù)簽本合同;

3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;

4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;

5.在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;

6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;

第十七條質(zhì)量保證

承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為：_________,。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________,。

第十八條違約責(zé)任

1.承攬人的違約責(zé)任

(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬人賠償。

(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，定作人仍然需要的,，承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由承攬人賠償。

(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,，由承攬人賠償損失,。

(4)承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

(5)承攬人不能交付定作物的,，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金,。

(6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收,。

2.定作人的違約責(zé)任

(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失,。

(2)定作人如中途廢止合同,，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金,。

(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失,。

(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金,。

(5)定作人如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

(6)定作人如變更交付定作物地點,，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用,。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效,。

3.在簽署本合同時,，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu),、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。

定作人：

1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。

2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,，任何法院,、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,，必須用書面形式,，可采用_________(書信、傳真,、電報,、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,，方可采取公告送達(dá)的方式,。

2.各方通訊地址如下：______________________________,。

3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),，以書面形式通知對方;否則,，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第二十一條合同的變更

本合同履行期間,，發(fā)生特殊情況時,，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,，征得對方同意后,，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分,。未經(jīng)雙方簽署書面文件,，任何一方無權(quán)變更本合同，否則,，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,，由責(zé)任方承擔(dān)。

第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者,。任何轉(zhuǎn)讓,，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效,。

第二十三條爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋,。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止,。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發(fā)生時,，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同,。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,，不能免除責(zé)任,。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi),、火災(zāi),、旱災(zāi)、臺風(fēng),、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn)),、動亂,、罷工，政府行為或法律規(guī)定等,。

第二十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的,、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,，除非解釋與法律或本合同相抵觸,。

第二十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律,、法規(guī)執(zhí)行,，法律、法規(guī)未作規(guī)定的,，雙方可以達(dá)成書面補充合同,。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力,。

第二十七條合同的效力

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效,。

2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,。

3.本合同正本一式_________份,，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力,。

承攬人(蓋章)：_________ 定作人(蓋章)：__________

法定代表人(簽字)：_____ 法定代表人(簽字)：______

委托代理人(簽字)：_____ 委托代理人(簽字)：______

簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

_________年_____月_____日 _________年______月_____日

加工合同書樣本篇十

甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：1.產(chǎn)品名稱,、型號及規(guī)格,、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定

產(chǎn)品名稱型號規(guī)模單位數(shù)量單價(元)總價金額?十萬千百十元角分??????????????????合計人民幣(大寫)2.交貨辦法

（1）交貨地點：______________________________________________________,。

（2）運輸：由甲代辦,，但一切運雜費用等由乙負(fù)責(zé)，甲交運日期即為交貨日期,。3.付款辦法

貨物交貨后,，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方,。4.驗收辦法

乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收,，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗,。5.附則

（1）合同如有修改須經(jīng)雙方同意,，雙方另行簽訂合同。

（2）在執(zhí)行合同期間,，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,，否則按違約處以____罰金賠償對方損失

（3）本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。

（4）本合同正本兩份,，雙方各執(zhí)一份,。

（5）貨物運達(dá)站__________________________________________。

（6）收貨人______________________________________________,。

（7）合同糾紛的處理______________________________________,。?

加工合同書樣本篇十一

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

甲方委托乙方加工產(chǎn)品，為維護(hù)甲乙雙方的利益,，經(jīng)雙方協(xié)商,，就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守,。

第一條代加工內(nèi)容

甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,，加工數(shù)量、款式,、圖紙或樣品,、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求由甲方提供,，價格由雙方協(xié)商確定,，另在訂單上詳述。

第二條甲方責(zé)任

1,、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品,。

2、向乙方提供加工產(chǎn)品款式、數(shù)量,、技術(shù)要求,、交貨時間等。

3,、甲方提供的加工毛坯必須符合質(zhì)量要求并標(biāo)示清晰,。

3、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督,，并提出意見和建議。

4,、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收貨品,。

第三條乙方責(zé)任

1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動,。

2,、按甲方確定的款式、數(shù)量,、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn),，不得以任何形式和理由拖欠數(shù)量和品種。

3,、嚴(yán)格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品,，不得將甲方的樣品,、技術(shù)資料、圖紙等泄漏給第三方,，更不得提供給甲方的同行業(yè),，否則，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,。

4,、乙方必須加強(qiáng)質(zhì)量保證能力，確保加工,、運輸過程的質(zhì)量控制,，保證所加工的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

第四條付款方式及交提貨地點

每月八號為對帳日,，乙方安排財務(wù)人員到甲方財務(wù)部進(jìn)行對賬,，雙方確認(rèn)無誤后，甲方列入應(yīng)付款科目,，每季度第一個月的15日付清上季度加工款,。交提貨地點為甲方庫房。

第五條驗收標(biāo)準(zhǔn)

甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進(jìn)行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異,，甲方應(yīng)在收到貨物之日起15日內(nèi)書面通知甲方處理,。驗收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)樣品或甲方檢驗標(biāo)準(zhǔn)。

第六條違約責(zé)任

1,、如乙方未按照雙方約定的時間和數(shù)量交貨,，每拖延一天，罰款500元,。

2,、質(zhì)量與合同約定不符，導(dǎo)致產(chǎn)品報廢的,，應(yīng)賠償甲方此批貨款總價200%違約金,。且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸,、補貨費用,、保險、倉儲,、裝卸等直接損失應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān),。

3、如合格率指標(biāo)達(dá)不到約定要求,，甲方有權(quán)要求乙方及時安排人員全檢,，或由甲方安排專人全檢，由此產(chǎn)生的相關(guān)費用由乙方負(fù)責(zé),。

2,、如甲方未按約定時間支付加工款，每推遲一天,，罰款500元,。

3、如乙方經(jīng)常不能滿足甲方質(zhì)量要求和交期要求,，除追究違約責(zé)任外,，甲方有權(quán)終止本合同。

4,、如一方因故需要終止本合同,，必須提前一個月通知甲方，否則,，甲方將未結(jié)算之加工款作為一方的違約金沒收,。

第七條合同有效期限

本委托加工合同期限為，自年月日至年月日止,，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準(zhǔn),。

第八條不可抗力

在本合同期內(nèi),，如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，本合同自然終止,，雙方互不承擔(dān)責(zé)任,。如因國家政策和政府規(guī)定的調(diào)整變化使本合同無法繼續(xù)履行，本合同亦自然終止,，雙方互不追究對方責(zé)任,。

第九條爭議解決辦法

甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決,；協(xié)商不成,，依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。

第十條其他

1,、本合同一式二份,，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效,。

2,、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協(xié)議）,，附件（或補充協(xié)議）與本合同具有同等法律效力,。

甲方：乙方：

地址：地址：

負(fù)責(zé)人簽字：

負(fù)責(zé)人簽字：

日期：日期：

加工合同書樣本篇十二

甲方：

乙方：

為維護(hù)甲乙雙方合法權(quán)益，根據(jù)《_____》,，《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定,，雙方協(xié)商一致，簽訂以下合同：

一,、 工程名稱：_________?黃金國際

二,、 工程地點：_________縣孤山街原勞動局地段

三、 工程內(nèi)容：_________?黃金國際小區(qū)2#,、5#、6#,、7#,、8#五棟住宅樓（5#，6#一二層為商鋪）,，塑鋼窗,，紗窗制作和安裝。

四,、 承包方式：包工包料,，塑鋼窗中標(biāo)價格包括合同范圍內(nèi)的材料費、機(jī)械費,、人工費,、檢測試驗費,、運輸費、稅費,、水電使用費,、風(fēng)險費等全部費用。

五,、 合同綜合價格：本合同為含稅等費用固定價格合同,，綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低，以中標(biāo)價格為本工程的價格,。

六,、 合同工期:合同簽訂后乙方要及時與項目部聯(lián)系，根據(jù)施工進(jìn)度控制好加工制作的時間,，乙方接到通知后迅速組織人員進(jìn)場施工,，自開工之日起15天內(nèi)完成窗框和固定玻璃的安裝，窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢,。

七,、 付款條件及方式：

1、 向甲方出具的貨物稅務(wù)發(fā)票必須正式合法,，且應(yīng)保證甲方在使用時不受第三方的指控,，結(jié)算工程數(shù)額以雙方簽字認(rèn)可的實測數(shù)量為準(zhǔn)，本工程款全部抵頂房子（南沿街一套,，住房一套）多退少補,。

2、 辦理完按揭手續(xù),，加工制作單位開出當(dāng)?shù)氐囟惥值亩悇?wù)發(fā)票,。

八、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1,、 乙方所施工的項目必須完全達(dá)到國家檢測標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量規(guī)格和性能要求,。如因乙方私自使用不合格材料，造成建設(shè)單位損失,，由乙方承擔(dān)建設(shè)單位的損失,。

2、 乙方在對塑鋼窗加工制作過程中,，要按_________縣質(zhì)監(jiān)站對塑鋼窗有關(guān)規(guī)定和要求辦理,，并承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。

3,、 乙方在施工準(zhǔn)備,，窗口安裝、玻璃安裝,、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術(shù)去做,，達(dá)到門窗安裝質(zhì)量要求,。

4、 塑鋼窗各種材料參數(shù)達(dá)到節(jié)能65%標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求,。 乙方承擔(dān)全部檢測試驗費用,，并保證檢測試驗合格，無合格的檢測實驗報告,，不予結(jié)算,，并承擔(dān)給甲方帶來的全部損失。

5,、 推拉窗安裝推拉紗窗,，保證牢固不掉落。 窗框四周縫隙用聚氨酯發(fā)泡密封,，填滿充實,，牢固可靠。 合同簽訂后,，塑鋼窗招標(biāo)時“推拉窗型圖”再對照設(shè)計圖紙和項目部,，工程部進(jìn)行審核，雙方認(rèn)為無問題,，經(jīng)甲方項目部經(jīng)理在窗型圖上簽字后進(jìn)行制作和安裝,。

九、 驗收方式：甲方或者甲方委托的單位負(fù)責(zé)對乙方所使用的材料,、品牌,、規(guī)格及施工質(zhì)量進(jìn)行驗收，工程竣工驗收完畢后,，由監(jiān)理公司,，甲方和總承包單位對工程質(zhì)量進(jìn)行共同驗收，并對乙方提供的工程量進(jìn)行核實,，確定最終工程量,，以該工程量進(jìn)行結(jié)算。如所用材料被證明存在缺陷,，包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷,，甲方有權(quán)憑有關(guān)證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查（進(jìn)行破壞性試驗）,，不符合國標(biāo)要求和合同規(guī)定的材料，堅決進(jìn)行退場處理,，不得使用否則造成損失由乙方全部承擔(dān),。

十、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機(jī)訂購,，避免漲價風(fēng)險

十一,、甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)

1,、 甲方承諾

① 為乙方提供良好的工作環(huán)境，及時協(xié)調(diào)處理乙方在現(xiàn)場遇到的各種問題,。

② 為乙方提供圖紙,，并審查乙方提供的施工資質(zhì)等。

③ 在乙方生產(chǎn)塑鋼窗過程中,，甲方要加強(qiáng)現(xiàn)場檢查與監(jiān)督,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

④ 甲方承諾自覺遵守物資采購招標(biāo)文件內(nèi)容,。

2,、 乙方承諾

① 接到甲方通知后，未按照約定時間進(jìn)行施工,，或者因工程質(zhì)量達(dá)不到協(xié)議要求,，甲方有權(quán)單方面解除合同，更換施工隊伍,，所發(fā)生的一切損失費由乙方承擔(dān),，不合格工程不予結(jié)算，若返工乙方承擔(dān)因乙方責(zé)任帶來的所有經(jīng)濟(jì)損失,。

② 供應(yīng)貨物不符合本合同要求,，甲方有權(quán)拒收，因此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),。

③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉(zhuǎn)讓給第三方施工,。

④ 進(jìn)入施工現(xiàn)場所需的水、電,、住等問題,，由乙方自行處理，甲方幫助協(xié)調(diào),。

⑤ 不能按照合同約定準(zhǔn)時進(jìn)行施工而影響工期,，甲方有權(quán)要求賠償，因此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),。

⑥ 竣工驗收時負(fù)責(zé)所施工項目的竣工驗收,，承擔(dān)期間所發(fā)生的一切費用，保證一次驗收合格,，未達(dá)到合格工程的除了承擔(dān)返工整改費用外,，并承擔(dān)合同工程款5%的違約金，并扣除履約保證金,。

⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質(zhì)量證明文件及施工過程中的技術(shù)資料,。

⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項目，每拖延一天支付甲方壹仟元違約金,。

⑨ 進(jìn)場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強(qiáng)對施工人員進(jìn)行安全教育,，遵守安全規(guī)范,，制定安全方案，采取安全管理措施,，確保每個職工在保證安全的情況下進(jìn)行施工,。若不重視安全，違章作業(yè),，乙方同意為發(fā)生的一切傷亡事故承擔(dān)全部責(zé)任并賠償一切經(jīng)濟(jì)損失,。

⑩ 自行協(xié)調(diào)與政府部門的塑鋼窗合同業(yè)務(wù)，甲方可以協(xié)調(diào)配合,，但是所有費用由乙方承擔(dān),。

11）不按本合同約定提交貨物所發(fā)生的任何費用由乙方負(fù)責(zé)，甲方對此所引起的變動不予確認(rèn),。

12）不能按照國家規(guī)范,，圖紙及合同約定進(jìn)行加工制作與施工，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量差,，工期時間長,，甲方有權(quán)要求賠償因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

甲方_________乙方_________

_________年_________月_________日

加工合同書樣本篇十三

合同簽訂地：

甲方：?地址：?郵編：?電話：?傳真：

法定代表人：?乙方：?地址：?郵編：?電話：?傳真：

法定代表人：

甲方委托乙方加工本合同中成品,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

注：以上費用含17%增值稅,。?第二條?加工成品質(zhì)量要求?符合甲方的圖紙要求。

第三條?技術(shù)資料,、圖紙保密原則?未經(jīng)甲方書面同意,，乙方不得向第三方提供和透露本項目的圖紙及技術(shù)資料，其中模具廠及機(jī)加工協(xié)作廠除外,。乙方在未經(jīng)甲方許可的情況下,，不得使用甲方模具向第三方提供鑄件。任何情況下,，甲方不得將乙方的生產(chǎn)工藝及技術(shù)透漏給第三方,。?第四條?貨款支付

合同簽訂日起三天內(nèi)，甲方支付乙方50%產(chǎn)品預(yù)付款,，產(chǎn)品生產(chǎn)完畢發(fā)至甲方之前需支付40%貨款,；余下10%作為質(zhì)量保證金，發(fā)貨30天內(nèi),，甲方支付10%貨款,，乙方給甲方開具增值稅發(fā)票。因鑄造或加工產(chǎn)品報廢，造成成品不足時,，乙方需在40天內(nèi)補齊。?第五條?驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

按照附件,、雙方簽署的圖紙,、資料、技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收,。每批零件乙方需提供如下檢驗報告：

1.?鑄件化檢驗報告,；

2.成品尺寸抽檢報告（每批產(chǎn)品每個規(guī)格抽檢3件）；

3.硬度檢驗報告,。?第六條?交貨地點,、包裝及運輸方式

交貨地點為乙方北京工廠。乙方只能對零件做簡單的防磕碰包裝（鐵桶+泡沫）,。如因運輸和包裝造成零件損傷,，乙方不負(fù)責(zé)。如需單獨包裝,，甲方需另外支付包裝費用,。乙方可應(yīng)甲方要求協(xié)助安排運輸，但風(fēng)險及費用歸甲方承擔(dān),。?第七條?不可抗力

合同雙方由于不可抗力的災(zāi)害或確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,，可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第八條?違約責(zé)任

雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同條款,，如有違約,，違約方應(yīng)賠償雙方相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。?第九條?糾紛的處理

合同雙方發(fā)生糾紛時,，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,；協(xié)商不成向合同簽訂地_____機(jī)構(gòu)申請_____；該_____為終局裁決,，對雙方均有約束力,。_____費用由敗訴一方負(fù)擔(dān)。?第十條?其它條款

1.本合同自乙方收到甲方預(yù)付款起生效,。

2.合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

3.本合同正本一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份,；具有同等法律效力,。

4.合同雙方工作往來文件，經(jīng)雙方認(rèn)可的傳真件有效。

甲方：?開戶銀行：?帳號：?代表簽字：?蓋章：?簽訂日期：

乙方：?開戶銀行：?帳號：?代表簽字：?蓋章：?簽訂日期：

加工合同書樣本篇十四

委托方：_________(甲方)

承攬方：_____________(乙方)

1,、加工的項目,、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格,、交貨期：________________

項目產(chǎn)品名稱,、規(guī)格單位數(shù)量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,，但損壞件必須歸還甲方。

3,、原料供應(yīng)：

加工用鋅塊由甲方供應(yīng),。

4、交貨方式：

由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,，運費由乙方自負(fù),。

5、質(zhì)量驗收方法：

完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收,。

6,、結(jié)算方式：

____________________。

7,、違約責(zé)任：

甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金,。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失,，應(yīng)按實際損失賠償,。

甲方：____________

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：____________________

年月日

加工合同書樣本篇十五

供方（全稱）：___________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

需方（全稱）：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

根據(jù)《民法典》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，以資共同信守。

一,、品名,、規(guī)格、數(shù)量,、價格,、交提貨日期：

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、驗收方法及地點：

三,、原材料來源及互利方法：

四、交（收）貨方法、地點及運雜費負(fù)擔(dān)：

五,、貨款結(jié)算時間及方法：

六,、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負(fù)擔(dān)：

七,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

八,、其他：

九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實證明，可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

十,、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效,。任何一方不得擅自修改或終止,，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,，另立協(xié)議方可有效,，并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。

十一,、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,，雙方都有權(quán)按《民法典》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,，要求調(diào)解,、仲裁處理。

十二,、本合同正本兩份,，雙方各執(zhí)一份，副本____份,，送雙方業(yè)務(wù)主管部門,、銀行各一份，工商行政管理機(jī)關(guān)二份,。

十三,、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

供方：________________________

代表人：________

____年____月____日

需方：________________________

代表人：________

____年____月____日