在人民愈發(fā)重視法律的社會中,，越來越多事情需要用到合同,，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。合同對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇合同,。下面是我給大家整理的合同范本,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

模具加工合同糾紛案例 模具加工合同保修篇一

地址: 地址:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

聯(lián)系人: 聯(lián)系人:

經(jīng)買賣雙方友好協(xié)商,買方委托賣方加工生產(chǎn)____模具共______套,。雙方達成如下加工協(xié)議：

模具基本情況:加工合同模板交貨條件

以上各套模具使用材質(zhì)：_____________________ (以上模具用料由賣方提供)。

一,、雙方的權利及責任：

買方責任及權利如下：

1. 買方負責交付給賣方本項目的研發(fā)進度要求及計劃,，并盡可能地提供項目的銷售預測。

2. 買方負責交付給賣方執(zhí)行本合同所需的產(chǎn)品設計圖紙和其他相關技術資料,，并且負責技術方面的支持工作,。

3. 對交付給賣方的產(chǎn)品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權,，當發(fā)生歧義時,，賣方應征詢買方意見，由買方確認,。

4. 賣方完成模具的設計和制造后,，由買方去賣方現(xiàn)場對模具進行驗證確認或由賣方提供產(chǎn)品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續(xù)生產(chǎn)所需的夾治具和模具,。

賣方權利及責任如下：

1. 賣方負責根據(jù)買方提供的產(chǎn)品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造,，賣方負責按照合同規(guī)定按時完成符合買方設計要求的模具。

2. 賣方負責按時按量提供認證及樣板測試,、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品,。同時賣方必須提供相關產(chǎn)品的詳細的檢驗測試報告供買方確認。如需修改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的 地方)

3. 模具由買方認證合格后,，由賣方負責模具的封存,。如買方同意賣方進行產(chǎn)品的后續(xù)加工生產(chǎn)，則由賣方負責模具的修理和維護,，賣方必須根據(jù)買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產(chǎn),。

4. 對給買方生產(chǎn)的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方,。所有的圖紙必須以xxx或-eg(-e2)制作,，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。

二,、 技術條款：

1. 模具的修理和維護：在生產(chǎn)過程中模具的修理和維護由賣方負責;

2. 在雙方協(xié)商無異議之后,，買方提供產(chǎn)品設計圖紙及相關技術資料給賣方, 并派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流，產(chǎn)品圖紙及技術要求列表見附件1;

3. 賣方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達到買方的品質(zhì)要求,。

4. 賣方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達到賣方的交貨要求：____日產(chǎn)能：____月產(chǎn)能：______

5. 賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次,。

6. 未經(jīng)買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體e8

6.c或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任,。

三,、商務條款：

1 . 模具價格：

1.1 經(jīng)雙方協(xié)商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價,，并簽訂價格確認書,，作為本合同不可缺少的一部分。

1.2 模具合同總金額(含____%增值稅)b___,。

1.3 模具價格總金額已包含如下費用,，賣方不得以以下原因向買方要求費用：

1.

3.1 賣方對產(chǎn)品進行成型二次加工組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

1.

3.2 賣方按合同規(guī)定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;

1.

3.3 賣方提供給買方進行模具和產(chǎn)品認證的試模樣品(800套)的費用;

1.

3.4 賣方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費用;

1.

3.5 賣方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準備的其他工序的相關工具和治具的費用,。

1.4 當買方書面要求賣方根據(jù)產(chǎn)品設計的變更對模具進行修改時,，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,，則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結(jié)構影響很大,，則由賣方根據(jù)修改模具所需工時向買方報價,，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修?；蚋哪?買方不承擔任何責任.

1.5 由于賣方原因?qū)е沦I方需要花費正常技術支持外的人工及費用,，賣方應根據(jù)買方認可的方式給予相應的補償。

2. 開模進度：

2.1 賣方在收到買方確認后的產(chǎn)品圖檔之后,，即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為__25__天

2.2 由于買方原因造成制模進度的延誤,，不計算在內(nèi)。

2.3 如果賣方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤,，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產(chǎn),，賣方應先用現(xiàn)有的模具安排生產(chǎn)，同時再根據(jù)圖紙和樣板要求重新開模,。

3. 付款方式:

乙方同意甲方按如下方式付款,。

3.1 單獨結(jié)算的方式：____月結(jié)，開票后60天,，開17%增值稅發(fā)票.

3.

1.1 本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整)，買方支付模具總金額的_____%,，剩余___%模具費分攤在首50產(chǎn)品內(nèi),，如果訂單數(shù)量不足50,，買方需補給賣方未攤完的模具費,。

3.

1.2 自雙方合同簽訂后，賣方提供增值稅發(fā)票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內(nèi)支付,。

4. 產(chǎn)品定單：唯有產(chǎn)品樣品品質(zhì)驗收合格且經(jīng)買方書面確認后,，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。

四,、 產(chǎn)品品質(zhì)保證

賣方在完成模具后,，賣方同意按照買方品質(zhì)標準以保證產(chǎn)品品質(zhì)(首件確認報告). 買方對品質(zhì)標準的內(nèi)容根據(jù)實際需要保留修改的權利。

五,、模具所有權

1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權,，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對模具的處置權,。如在賣方生產(chǎn),由賣方負責保管,未經(jīng)買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn), 否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.

2. 買方付清模具款后,，要求將模具從賣方處轉(zhuǎn)出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉(zhuǎn)移驗收,，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產(chǎn),。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,，并發(fā)運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉(zhuǎn)移給買方,。

3. 模具轉(zhuǎn)移過程中,，如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因,，造成模具損壞,，由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。

六,、 模具維護

1. 賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內(nèi)由賣方負責保養(yǎng)維修, 如模具在使用壽命內(nèi)不能使用, 賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.

2. 賣方應對模具的修改,、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改,、維護和修理是否由買方提出,。如買方要詢問有關的技術細節(jié)或證據(jù)，買方可以隨時間登記,，無需通知,。賣方每三個月應將登記記錄復印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務,，無需買方另行提出要求,。

七、知識產(chǎn)權

1. 本合同所涉及的產(chǎn)品造型及買方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產(chǎn)權為買方所擁有,，未經(jīng)買方許可,，賣方不得向任何公司和個人泄漏,，否則由此產(chǎn)生的一切損失由賣方負責;買方僅同意賣方基于本合同項下的目的使用買方所提供的一切資料和信息,

2. 賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則買方有權追究賣方相應的責任; 未經(jīng)買方書面許可，賣方不得在出版物,，廣告中或以其它書面,、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。

3. 未經(jīng)買方許可,，嚴禁賣方使用本模具向除買方或買方指定的客戶以外的其他客戶供貨,，否則由此產(chǎn)生的一切直接損失和間接損失一律由賣方負責;

4. 其它未盡保密事項，依買方與賣方簽訂的保密協(xié)議執(zhí)行,。

八、違約責任

1. 如果賣方方未能按

2.1中規(guī)定的各階段的進度完成模具制作及送樣,，由賣方承擔違約責任,。每延誤一天，賣方須付給買方本合同總金額的2%作為罰金,，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額,。

2. 如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產(chǎn)品的品質(zhì)達不到買方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工停線費用,。雙方可另行簽署生產(chǎn)用原材料零部件采購合同a;a;進行約定,。

3. 如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產(chǎn)品的品質(zhì)和進度達不到買方的要求，使買方及其客戶錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機,，或者買方被迫因此取消此項目,，從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發(fā)損失和備料損失，則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外,，視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經(jīng)濟損失,。

4. 如賣方因為不可抗拒力(包括戰(zhàn)爭、火災,、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,，買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發(fā)生后24小時內(nèi)以)書面形式通知買方,，并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨,。若不可抗拒力持續(xù)2周以上，買方有權取消本合同,。

5. 其它未盡事宜：按《經(jīng)濟合同法》執(zhí)行,。

九、糾紛解決

對于實施本合同而發(fā)生的任何爭議,雙方首先通過友好協(xié)商解決, 如在30天內(nèi)協(xié)商不成,任何一方均可將爭議提交市法院處理.

本合同雙方須嚴格執(zhí)行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同,。

買方: 賣方:

代表: 代表

模具加工合同糾紛案例 模具加工合同保修篇二

定作方： 承攬方：

二,、定作方：產(chǎn)品要求：

1、按圖紙要求(見附件),。

2,、長1.4米送樣各10根鋁型材,。

三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效后7天內(nèi)一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費,。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成,，并送樣到定作方處確認。

四,、模具所有權為定作方所有,，承攬方不得擅自把模具用第三方的產(chǎn)品生產(chǎn);在以后生產(chǎn)中，由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結(jié)時的新開模)費用,。

五,、解決合同糾紛的方式： 按國家合同法處理。

六,、雙方協(xié)商的其他條款： 各款鋁型材采購量達4噸時(含4噸),，退回模具款。 有效期限： 11年 08月27日至 12年 08月 26日

甲方：乙方：年月日：

模具加工合同糾紛案例 模具加工合同保修篇三

定作方：

承攬方：

二,、定作方：產(chǎn)品要求：

1,、按圖紙要求（見附件）。

2,、長1.4米送樣各10根鋁型材,。

三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效后7天內(nèi)一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費,。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成,，并送樣到定作方處確認。

四,、模具所有權為定作方所有,，承攬方不得擅自把模具用第三方的產(chǎn)品生產(chǎn)；在以后生產(chǎn)中,，由承攬方承擔模具的維修及復模（模具壽命完結(jié)時的新開模）費用,。

五、解決合同糾紛的方式： 按國家合同法處理,。

六,、雙方協(xié)商的其他條款： 各款鋁型材采購量達4噸時（含4噸），退回模具款,。

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

甲方：

乙方：

年月日：

模具加工合同糾紛案例 模具加工合同保修篇四

購貨單位（甲方）：

地 址：

法定代表人：

電 話：

供貨單位（乙方）：

地 址：

法定代表人：

電 話：

為了增強甲乙雙方的責任感,，加強經(jīng)濟核算，提高經(jīng)濟效益,，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

1,、模具的名稱：按照每次《模具外協(xié)加工單》標注的名稱；

2,、出產(chǎn)單位： 商標：

3,、模具的技術標準（包括質(zhì)量要求），按下列第（ ）項執(zhí)行：

（１）按國家標準執(zhí)行,；

（２）無國家標準而有部頒標準的,，按部頒標準執(zhí)行；

（３）無國家和部頒標準的,，按企業(yè)標準執(zhí)行,；

（４）沒有上述標準的，或雖有上述標準,，但需方有特殊要求的,，按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求（如<<模具外協(xié)加工單>>）執(zhí)行,。

1、交貨方法：乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠,，費用由乙方自行負責,。

2、運輸方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,。

3,、到貨地點和接貨單位（或接貨人）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

4,、交貨期限：xx年 月 日以前將模具交付甲方

1,、模具的價格：×××××元人民幣/套；

2,、模具貨款的結(jié)算：模具交付甲方,，待驗收合格后，甲方在本月月底支付已方模具費,。

1,、驗收時間： ；

2,、驗收手段： ,；

3、驗收標準： ,；

4,、由誰負責驗收和試驗： ；

1,、乙方到期不能交貨,，應向甲方償付總貨款的30％的違約金,。

2、乙方所交模具品種,、型號,、規(guī)格、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,，如果甲方同意利用，應當按質(zhì)論價,；如果甲方不能利用的,，應根據(jù)模具的具體情況，由乙方負責包換或包修,，并承擔修理,、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的,，按不能交貨處理,。

3、乙方因模具包裝不符合合同規(guī)定,，必須返修或重新包裝的,，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用,。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,，乙方應當負責賠償,。

4、乙方逾期交貨的,，向甲方償付逾期交貨的違約金,，并承擔甲方因此所受的損失費用。

1,、甲方中途退貨,，應向乙方償付退貨部分貨款30％的違約金。

2,、甲方逾期付款的,，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。

3,、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,，應當承擔由此造成的損失。

4,、甲方如錯填到貨地點或接貨人,，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,，應承擔乙方因此所受的損失。

甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P主管機關證明以后,，雙方另行協(xié)商履行期限，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任,。

購貨單位（甲方）：（公章） 供貨單位（乙方）（公章）

代表人：（簽字） 代表人：（簽字）

簽約地址： 簽約地址：

電話： 電話：

二00 年 月 日

模具加工合同糾紛案例 模具加工合同保修篇五

定作方：承攬方：

地址: 地址:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

聯(lián)系人: 聯(lián)系人:

一、 經(jīng)雙方友好協(xié)商, 定作方委托承攬方加工生產(chǎn)__ __ 模具共______ 套,，模具及零件加工合作合同范本,。雙方達成如下加工協(xié)議模具基本情況：

產(chǎn)品名稱序 號零件名稱穴 數(shù)( 模具類型) 模具單價(rmb 元)

交貨條件

總價：(含17% 增值稅)

二、以上各套模具使用材質(zhì)：_____________________( 以上模具用料由承攬方提供) ,。

三,、雙方的權利及責任：

定作方責任及權利如下：

1. 定作方負責交付給承攬方本項目的研發(fā)進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測,。

2. 定作方負責交付給承攬方執(zhí)行本合同所需的產(chǎn)品設計圖紙和其他相關技術資料,，并且負責技術方面的支持工作。

3. 對交付給承攬方的產(chǎn)品設計圖紙和相關技術資料,，定作方具有唯一的解釋權,，當發(fā)生歧義時，承攬方應征詢定作方意見,，由定作方確認,。

4. 承攬方完成模具的設計和制造后,，由定作方去承攬方現(xiàn)場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產(chǎn)品樣品到定作方進行驗證確認,。本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續(xù)生產(chǎn)所需的夾治具和模具。

承攬方權利及責任如下：

1. 承攬方負責根據(jù)定作方提供的.產(chǎn)品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造,，承攬方負責按照合同規(guī)定按時完成符合定作方設計要求的模具,。

2. 承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品,。同時承攬方必須提供相關產(chǎn)品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認,。如需修/ 改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)

3. 模具由定作方認證合格后，由承攬方負責模具的封存,。如定作方同意承攬方進行產(chǎn)品的后續(xù)加工生產(chǎn),，則由承攬方負責模具的修理和維護，承攬方必須根據(jù)定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產(chǎn),。

4. 對給定作方生產(chǎn)的所有模具,，承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以autocad 或pro-eng(pro-el2) 制作,，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準,。

四,、 技術條款：

1. 模具的修理和維護：在生產(chǎn)過程中模具的修理和維護由承攬方負責;

2. 在雙方協(xié)商無異議之后，定作方提供產(chǎn)品設計圖紙及相關技術資料給承攬方, 并派工程人員同承攬方進行技術交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術交流,，產(chǎn)品圖紙及技術要求列表見附件1 ;

3. 承攬方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達到定作方的品質(zhì)要求,。

4. 承攬方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達到承攬方的交貨要求：

日產(chǎn)能：_______k 月產(chǎn)能：______k

5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。

6. 未經(jīng)定作方允許, 嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,，否則視為違約,，由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。

五,、商務條款：

1. 模具價格：

1.1 經(jīng)雙方協(xié)商后,，由承攬方提供定作方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書,，作為本合同不可缺少的一部分,。

1.2 模具合同總金額(含___ _% 增值稅)rmb__ _ 。

1.3 模具價格總金額已包含如下費用,，承攬方不得以以下原因向定作方要求費用：

1.3.1 承攬方對產(chǎn)品進行成型/ 二次加工/ 組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

1.3.2 承攬方按合同規(guī)定進行模具設計,、試模所需的材料和設備及人工等費用;

1.3.3 承攬方提供給定作方進行模具和產(chǎn)品認證的試模樣品(套)的費用;

1.3.4 承攬方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費用;

1.3.5 承攬方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

1.4 當定作方書面要求承攬方根據(jù)產(chǎn)品設計的變更對模具進行修改時,，如果模具修改較簡單,，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較復雜,，對整個模具的結(jié)構影響很大,，則由承攬方根據(jù)修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承擔相應的模具修改費用,。如果因為承攬方的原因, 因模具不能滿足定作方的要求而進行的修?；蚋哪? 定作方不承擔任何責任，合同范本《模具及零件加工合作合同范本》,。

1.5 由于承攬方原因?qū)е露ㄗ鞣叫枰ㄙM正常技術支持外的人工及費用,，承攬方應根據(jù)定作方認可的方式給予相應的補償。

2. 開模進度：

2.1 承攬方在收到定作方確認后的產(chǎn)品圖檔之后,，即開始進入模具設計和制作階段, 開模周期為__ 天,。

2.2 由于定作方原因造成制模進度的延誤，不計算在內(nèi),。

2.3 如果承攬方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤,，導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產(chǎn)，承攬方應先用現(xiàn)有的模具安排生產(chǎn),，同時再根據(jù)圖紙和樣板要求免費重新開模,。

3. 付款方式:

乙方同意甲方按如下方式付款。

3.1 結(jié)算的方式：

;開17% 增值稅發(fā)票。

3.1.1 本合同制造整批模具的總金額( 含增值稅) 為人民幣_________ 元整(人民幣________ 元整),，定作方支付模具總金額的_____% ,，剩余___% 模具費分攤在首k 產(chǎn)品內(nèi)，如果訂單數(shù)量不足k ,，定作方需補給承攬方未攤完的模具費,。

3.1.2 自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發(fā)票( 模具總額的_ 0%), 定作方在二十個工作日內(nèi)支付,。

4. 產(chǎn)品定單：唯有產(chǎn)品樣品品質(zhì)驗收合格且經(jīng)定作方書面確認后,，承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同,。

六,、 產(chǎn)品品質(zhì)保證

承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質(zhì)標準以保證產(chǎn)品品質(zhì)( 首件確認報告) ,。

定作方對品質(zhì)標準的內(nèi)容根據(jù)實際需要保留修改的權利,。

七、模具所有權

1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d 和3d )的所有權,，均歸定作方所有,，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產(chǎn), 由承攬方負責保管, 未經(jīng)定作方同意, 承攬方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn), 否則定作方有權要求承攬方退還模具費并賠償造成的損失,。

2. 定作方付清模具款后,，要求將模具從承攬方處轉(zhuǎn)出時，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉(zhuǎn)移驗收,，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產(chǎn),。承攬方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,，并發(fā)運至定作方指定的地點,。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d 和3d )和所有夾治具必須同時轉(zhuǎn)移給定作方。

3. 模具轉(zhuǎn)移過程中,，如因承攬方不當組裝,、防銹或包裝的原因,，造成模具損壞,，由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。

八,、 模具維護

1. 承攬方保證模具使用壽命萬次, 并在此期間內(nèi)由承攬方負責免費保養(yǎng)維修, 如模具在使用壽命內(nèi)不能使用, 承攬方應負責更換或重新開模, 并承擔相應的費用,。

2. 承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,，無論此種修改,、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節(jié)或證據(jù)，定作方可以隨時間登記,，無需通知,。承攬方每三個月應將登記記錄復印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務,，無需定作方另行提出要求,。

九、知識產(chǎn)權

1. 本合同所涉及的產(chǎn)品造型及定作方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產(chǎn)權為定作方所擁有,，未經(jīng)定作方許可,，承攬方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產(chǎn)生的一切損失由承攬方負責;定作方僅同意承攬方基于本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,

2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的, 否則定作方有權追究承攬方相應的責任; 未經(jīng)定作方書面許可,，承攬方不得在出版物,，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息,。

3. 未經(jīng)定作方許可,，嚴禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產(chǎn)生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負責;

4. 其它未盡保密事項,，依定作方與承攬方簽訂的“ 保密協(xié)議” 執(zhí)行,。

十、違約責任

1. 如果承攬方方未能按五,、2.1 中規(guī)定的各階段的進度完成模具制作及送樣,，由承攬方承擔違約責任。每延誤一天,，承攬方須付給定作方本合同總金額的% 作為罰金,，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。

2. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)達不到定作方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,，承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/ 停線費用,。雙方可另行簽署<< 生產(chǎn)用原材料/ 零部件采購合同>> 進行約定。

3. 如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)和進度達不到定作方的要求,，使定作方及其客戶錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機,，或者定作方被迫因此取消此項目，從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發(fā)損失和備料損失,，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外,，視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經(jīng)濟損失。

4. 如承攬方因為不可抗拒力(包括戰(zhàn)爭,、火災,、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責,。承攬方應在不可抗拒力發(fā)生后24 小時內(nèi)以)書面形式通知定作方,，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨,。若不可抗拒力持續(xù)2 周以上，定作方有權取消本合同,。

5. 其它未盡事宜：按《合同法》執(zhí)行,。

十一、糾紛解決

對于實施本合同而發(fā)生的任何爭議, 雙方首先通過友好協(xié)商解決, 如在30 天內(nèi)協(xié)商不成, 任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區(qū)人民法院處理,。

十二,、本合同雙方須嚴格執(zhí)行, 如一方因故不能履行合同, 必須提前兩周征得對方同意, 方可終止本合同。

定作方: 承攬方:

代表: 代表:

年月日年月日