在人民愈發(fā)重視法律的社會中,，越來越多事情需要用到合同,，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

2022年樓頂防水施工合同書范本優(yōu)秀3篇一

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的原則，結(jié)合廣東省湛江市有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況,，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,，簽訂本合同。

第一條 工程概況

頂找出裂縫開槽用青龍203防水膠作防水處理,，兩側(cè)內(nèi)墻打開脫層砂漿重新修筑和用青龍203防水涂刷,。1棟樓梯天面頂開槽修補作防水處理 再鋪自粘卷材。

第二條 工期：20__.07.01--20__.08.10

第三條 工程質(zhì)量要求及工作范圍

第四條 合同價款：

第五條 安全施工

乙方要按有關(guān)規(guī)定,，采取安全防護措施。承擔(dān)由于安全措施不利而造成的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,。甲方負(fù)責(zé)提供工人保險,。甲方向乙方提供水電供應(yīng)及施工方便。

第六條 驗收及付款方式

乙方進場后,，甲方必須派一負(fù)責(zé)人配合乙方,，工程要按要求施工,，工程完工后，通知甲方進行質(zhì)量檢查驗收簽字,，經(jīng)驗收合格后方可退場,。工程保質(zhì)期一年，一年內(nèi)如果出現(xiàn)質(zhì)量問題,，乙方無條件修復(fù),。

第七條 付款方式

工程驗收合格后，憑驗收簽字單據(jù)結(jié)算,。

第八條 本合同簽訂日起,，即具有法律效力，雙方必須完全履約,， 不得任意解除,，若發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,；協(xié)商不成時,。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機構(gòu)申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。

第九條 本合同一式兩份,，雙方各持一份,，自雙方簽字蓋章后生 效。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

甲方代表：（簽字） 乙方代表（簽字）

年月日：

2022年樓頂防水施工合同書范本優(yōu)秀3篇二

甲方：

乙方：

依據(jù)>,、>及其它有關(guān)法律,、法規(guī)，遵循平等,、自愿,、誠實守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項協(xié)商一致,，訂立本合同,，供雙方共同遵守。

一,、 工程概況

1,、工程地點：毛莊鎮(zhèn)一中校園內(nèi)

2、工程名稱：毛莊鎮(zhèn)一中一號樓,、二號樓,、門崗樓頂防水

3、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工,，包含細(xì)部處理,，底部基層處理劑的施工，附加層的施工,，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程,。

二,、 承包范圍及方式：包工、包料,、包質(zhì)量,、包安全、包進度,、包文明施工,。

三、 主材選用及工程價款等：

1,、 選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書,、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書,。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進場開工

2,、全部包工包料，單價為 40 元/平方,。

3,、面積：按甲方確認(rèn)的實做面積結(jié)算。

四,、 工期：按甲方項目部所安排的進度施工,。

五、 工程質(zhì)量：

1,、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

2、承包人施工質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn),、圖集和設(shè)計圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求,。工程施工質(zhì)量必須符合«彈性體改性瀝青防水卷材»(GB18242-20__),，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)

品合格證書和性能檢測報告。不合格的嚴(yán)禁使用,。工程質(zhì)量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年,。

六、合同價款與支付方式

按承包人實際完成的,、且達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程量,，每平方米鋪貼面積 40 元。不再另計任何費用,。

達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時,，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失,；承包人拒絕返工的、或工期嚴(yán)重滯后時,，由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工,，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā)包人可拒付任何費用,，承包人對此無任何異議,。

九、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款,。

十,、其他事項：

1、 在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議,，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,。如協(xié)商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁,。

2,、 本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效,。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

2022年樓頂防水施工合同書范本優(yōu)秀3篇三

甲方：

乙方：

依據(jù)>,、> 及其它有關(guān)法律、法規(guī),，遵循平等,、自愿、誠實守信的原則,。雙方就 本樓頂防水工程施工事項協(xié)商一致,，訂立本合同，供雙方共同遵守,。

一,、 工程概況

1、工程地點：層山小學(xué)院內(nèi)

2,、工程名稱：層山小學(xué)教學(xué)樓,、餐廳樓樓頂做防水

3、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層 SBS 改性瀝青防水卷材施 工,，包含細(xì)部處理,，底部基層處理劑的施工，附加層的施工,，施工縫 和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程,。

4、二、 承包范圍及方式：包工,、包料,、包質(zhì)量、包安全,、包進度,、 包文明施工。

三,、 主材選用及工程價款等：

1,、 選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢 驗證書,、材料樣板及乙方施工資格證書,。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后 方可進場開工 。

2,、單價為 45 元/平方米,，共1638平方米（其中：教學(xué)樓1008平方米，餐廳樓630平方米,，合計1638平方米）,，共計73710元。

四,、 工期：20__年2月12日-20日,。

五、 工程質(zhì)量：

1,、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

2、承包人施工質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn),、圖集和設(shè)計 圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求,。工程施工質(zhì)量必須符合«彈性體 改性瀝青防水卷材»(GB18242-20__),，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告。

六,、合同價款與支付方式 按承包人實際完成的,、且達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程量，每平方米45 元,。不再另計任何費用,。 達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，由承包人返工,，因返工給發(fā)包人造成損失 的,，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失,；承包人拒絕返工的、或工期嚴(yán)重滯后時,， 由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工,，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā) 包人可拒付任何費用,，承包人對此無任何異議,。

七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款,。

八、其他事項：

1,、 在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議,，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié) 商無效,，向甲方所在地人民法院申請仲裁,。

2、 本合同一式兩份,，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效,。

甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：

年月日：

【2022年樓頂防水施工合同書范本優(yōu)秀3篇】相關(guān)推薦文章:

屋面防水施工方案范本優(yōu)秀9篇

2022年裝修承包合同書范本3篇

施工安全管理協(xié)議書 施工安全管理協(xié)議書范本2022年

2022年個人裝修合同書范本5篇

2022年聘用人員合同書的范本五篇