隨著法律法規(guī)不斷完善,，人們越發(fā)重視合同,，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時,，制定合同可以享有一定的自由。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢,？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。
鋼結構加工合同勞務合同篇一
甲方：
乙方：
甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守,。
一,、工程名稱：鋼結構車間。
二,、加工形式：包工包料,。
三、加工范圍：鋼柱,、鋼梁,、天車梁、c鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍,。(以圖紙為依據(jù)),。
四、工程總造價整(小寫元)開票方式含稅,。詳細數(shù)據(jù)見報價單,。
五、工程質量：根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設計方案,，乙方制圖,，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規(guī)范在乙方廠內驗收,。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準,。
六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關事項,，如甲方提出特殊要求,，乙方按實際造價收費。
七,、加工期限：
八,、結算方式：工程預付款為元整(小寫元)，作為定金用于開工費用,，余款元整(小寫元),，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金,，質量以驗收合格為準,。
九、本合同一式二份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,。
十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見,，由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決。
甲方(公章)乙方(公章),。
甲方簽字：
鋼結構加工合同勞務合同篇二
甲方：(發(fā)包方),。
乙方：(承包方)。
甲方將鋼結構工程鋼架制造工程交于乙方加工制造,，根據(jù)合同法規(guī)定,，雙方達成一致協(xié)定如下(按甲方提供圖紙)。
1,、型鋼總重約：t,，每噸價格為：元，合計為)。
2,、變截面總約：t,，每噸價格為：元，合計為),。
3,、行車梁總重約：，每噸價格為：,，合計為(大寫：),。
4、總價金額為：),。
5,、付款方式：鋼梁加工完成付總金額的，構件離廠前全部結清,。
6,、鋼板用料：h型鋼為產(chǎn)，重量按理論重量計算,。鋼板料為板,，濟鋼或安鋼產(chǎn)，并備有材質證書,。
7,、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更,，須提前通知乙方并提供變更書面文件,，根據(jù)工程量追加費用,。
8,、h型鋼梁噴漆均為：
9,、工期為：天，年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計算工期,。
10,、構件有合格證，材料證明書,。
以上h鋼結構用料,，由甲乙雙方共同實際考察訂購。
在合同簽訂的時間內保證全部提貨,，如甲乙雙方如有一方違約,，違約責任按《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行,，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現(xiàn)錯誤乙方負責,。本合同一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字簽字蓋章后生效,。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________,。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日,。
鋼結構加工合同勞務合同篇三
發(fā)包方：(以下可簡稱：甲方),。
承攬方：(以下可簡稱：乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,，結合本工程的具體情況,，為明確雙方的權利、義務,，特簽訂本合同,，以資雙方共同遵守。
一,、工程名稱：,。
二、工程施工地點：,。
三、工程內容：,。
四,、工程量和工程造價：
1、工程量為：平方米，(注：如為約計數(shù),，可據(jù)實結算),。
2、工程合同單價為：元/平方米,，本項工程合同總造價約為：元,，大寫：元。
(注：如為約計數(shù),、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額,。)。
四,、付款方式及工程確認辦法：
1,、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的%,，即元,，作為備料及構件加工定金。
2,、材料進入施工工地,，甲方付給乙方合同總款的%，即元,。
3,、梁架安裝基本結束，甲方付給乙方合同總款的%,，即元,。
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的%,，即元,。工程竣工后7日內甲方必須組織人驗收;7日內若不驗收，工程視為合格,。
5,、本項工程質保金為合同總款%，質保期為合同簽訂之日起滿壹年,，質保期滿后,，余額一次付清。
五,、工程延期：
如遇下列情況之一,，經(jīng)雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定,。
1,、設計圖紙不全,，設計工作無法開展。
2,、設計方案(結構,、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方,，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工,、制作、安裝等相關事宜,。
3,、不具備乙方進場條件(如：土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作,。
4,、未按合同規(guī)定拔付預付款，進度款而影響工程進度,。
5,、開始安裝前5日內，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫,。
6,、不可抗力。(注：本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭**,，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸,、火災以及因大風、雨,、雪,、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。),。
六,、雙方職責。
1,、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時,，甲方應提前通知乙方，并應及時據(jù)此調整合同價款,。
2,、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護,，甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護,，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關責任,。
七,、甲方職責：
1,、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水,、電接到約定地點,，并確保乙方施工期內的需要，費用由甲方負責,。
2,、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰?/p>
3,、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局,、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關部門征收的本項的其它費用。
4,、甲方負責處理協(xié)調好與本項工程有關的部門關系,，并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責,。
5,、在施工過程中，甲方與本工程無關的人員未經(jīng)乙方同意,，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場,，否則造成人員傷亡由甲方負責。
八,、乙方職責：
1,、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料,、工量及人員進入施工現(xiàn)場,。
2、乙方在施工過程中,，隨時接受甲方領導的監(jiān)督,、檢查，乙方應給予積極的配合,，對于乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改,，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。
3,、負責產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔,，甲方不負任何責任,。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定,。
5,、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件,。
九、土建方應配合的相關事宜：
1,、提供現(xiàn)場施工中心線,、水平線、進出口位置線等有關數(shù)據(jù)及位置,。
2,、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作,。
3,、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十,、施工工期：
在乙方人員,、設備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期天,，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延,。
十一、合同爭議,、合同的生效與終止：
(一)爭議：
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方,，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時,，由起訴方所在地法院管轄,。
(二)、合同的生效與終止,。
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效,，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后,，除保修條款仍然生效外,，其他條款即告終止，保修期滿,，甲方支款項完畢后,，保修條款自然終止。
十二,、交工質量保修承諾,。
1、交工質量保修承諾,。
工程整體移交給甲方使用后,，我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年,。
2,、若是因乙方之外的因素,，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題，乙方可及時派人維修,、更換,、相關費用由甲方承擔。
3,、保修期滿后,，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務，做到定期回訪,，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三,、其它約定：
1,、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移，如甲方未結清工程款,，標的物仍屬于乙方所有,。
2、乙方支取工程款時,，須出據(jù)帶有財務紅章的收據(jù)或發(fā)票,，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內容填寫正確完整,，否則,，由此引起的相關問題由責任方承擔。
3,、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙,。
4、結構網(wǎng)架設計,，甲方除提供設計院的正式圖紙外,，設計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內裝部分必須告知乙方,，否則出現(xiàn)問題自負,。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙,，相關費用由甲方承擔,。
6、本合同一式二份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力,。
雙方簽字蓋章后生效,。
十四,、備注：
代表人：代表人：
代理人：代理人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
鋼結構加工合同勞務合同篇四
雙方為開展來料加工業(yè)務，經(jīng)友好協(xié)商,，特訂立本合同,。
第一條加工內容。
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方,。
第二條交貨。
乙方在合同期間,，每個月向甲方提供________原材料,，并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質量,。
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量,。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時,、按質,、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外,，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認,。
第四條加工數(shù)量與質量。
甲方如未能按時,、按質,、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后,，甲方應賠償乙方所受的損失,。
第五條加工費。
甲方為乙方進行加工的加工費,，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時,，雙方將另行議定,。
第六條付款方式。
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,，由乙方向甲方開立即期信用證,，支付加工費。
第七條運輸與保險,。
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責,。
第八條不可抗力。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間,，如發(fā)生爭議,，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,，提請中國________仲裁機構進行仲裁,。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;,。
2.中華人民共和國法律;,。
3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例,。
第十條合同有效期,。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止,。
第十一條合同的續(xù)訂。
本合同有效期屆滿之前________月,，如一方需續(xù)訂合同，可以向對方提請協(xié)商,。
第十二條合同文本與文字,。
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份,。
本合同以中,、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力,。
第十三條其他,。
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料,、運輸及保險等項開支,，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%,。
2.甲方收到原材料后,，應按乙方提供的技術標準，對其規(guī)格,、品質進行驗收,。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足,，在甲方向乙方提出檢驗報告后,，乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜,，或遇特殊情況需要補充,、變更內容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致,。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________,。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日,。
鋼結構加工合同勞務合同篇五
合同,。
是滿足特定需要的一種經(jīng)濟活動，對于鋼結構加工承攬合同你還了解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的鋼結構加工承攬合同范文,，感謝您的欣賞,。
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
第三條、交(提)貨地點,、時間：簽訂合同后,，20天內鋼架進場，總工期50天,。
第四條,、提貨方式：由乙方負責。
第五條,、加工成品的檢驗期限,、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量,、規(guī)格,、數(shù)量等，如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方,，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出,，否則視為沒有異議。
第六條,、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后,，一天后向乙方預付預付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內支付70萬,，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬,，彩板安裝完畢后5天內支付余款，(余款安實際發(fā)生量結算計算),。否則甲方承擔違約責任,。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時,，合同標地物的所有權歸乙方所有,。預付款沖抵最后一筆貨款,。
第七條、違約責任：
1,、乙方逾期提供加工成品,，應賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款,，應承擔相應貨款每日1%的違約金,。
2、逾期拾日視為拒提(退貨),，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金,。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價,，甲方當按漲價后價格執(zhí)行,。
3、雙方有其他違約行為,，給對方造成損失的,，應承擔賠償責任。
4,、如遇下雪,、下雨、風沙,、停電,、戰(zhàn)爭、運輸中斷,，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5,、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時,，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決,。
第八條,、本合同一式貳份，雙方各持一份,，雙方簽字蓋章生效,。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務,。
第九條,、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章)單位名稱(章),。
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
承攬方：
代表人：職務：電話：
定作方：
地址：電話：
定作方委托承攬方加工,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守,。
第一條承攬項目概況,。
1.項目名稱：
2.項目地點：
3.項目內容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料。
6.工期:本項目工期天,，按甲方指定進場日期計算,。
7.，共計：元,。
第二條圖紙或技術資料,。
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
(1)定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份,，定作方,、承攬方各執(zhí)一份。
第三條定作方義務(1)負責向承攬方提供水,、電,。
(2)參與項目質量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進場,、竣工驗收,。
第四條承攬方義務。
(1)按照圖紙或技術資料的要求進行加工,，按期保質完成承攬項目;,。
(2)參加項目的竣工驗收。
第五條項目變更,。
(2)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知,。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作,。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔,，延誤的工期相應順延,。
第六條確定變更合同價款及工期。
(1)發(fā)生變更后,，承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格,，送定作方批準后調整合同價款。
(2)變更影響到工期的,，由承攬方提出變更工期,，送定作方批準后調整竣工日期。
第七條材料的提供,。
第八條質量標準,。
雙方約定本項目質量標準：
(1)項目質量達到圖紙或技術資料的要求,。
(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求。
第九條項目驗收和保修,。
(1)項目竣工后,，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規(guī)定的質量標準組織驗收,，并辦理驗收,，移交手續(xù)，出具驗收意見,。如定作方在規(guī)定時間內無正當理由不組織驗收的,，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收,。
(2)第十條合同價款支付方式,。
1.承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1)雙方簽訂合同,，定作方向承攬支付訂金30%即元,。
第十一條違約責任。
1.承攬方的違約責任,。
(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應當按質論價,，酌減合同價款;不同意利用的,，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物,，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款3‰違約金,。
2.定作方的違約責任。
(1)中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;,。
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的,，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;,。
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,。
共
2
頁,，當前第。
1
頁
1
2
鋼結構加工合同勞務合同篇六
本合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟,。
第十四條其他約定事項：。第十五條附則,。
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份,。具有同等法律。
(4)本合同附件為本合同的組成部分,，與合同具有同等的法律效力,。
定作方：承攬方：
代表人：代表人：
聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
年月日年月日。
委托方：(以下簡稱甲方),。
加工方：(以下簡稱乙方),。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,，經(jīng)友好協(xié)商,，達成一致并訂立本合同，共同遵守,。
一,、加工方式。
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,，乙方包工包料加工,。
二、加工內容,。
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三,、加工工期,。
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規(guī)范》(gb-50205-),。甲方提供施工圖紙一套,，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作,。
2,、上表所列之加工量為暫定加工量,，結算時按加工廠分解圖、下料單,、理論重量加量0%損耗計算,。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更,。
3,、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4,、本合同采用的定價方式結算,。
五、運輸方式：需方自提,，運費自負,。
六、結算,、付款及付款方式,。
1、本合同簽訂后萬元為定金,，/萬元為預付款,。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內,，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還,。
2,、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過程中,，甲方付款提貨,，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,，雙方辦理結算,，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,，安排發(fā)貨,。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質量問題,，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現(xiàn)場處理問題,。
七,、雙方責任甲方責任,。
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整,、詳細的工程施工圖紙壹套,。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間,、方式提貨,、驗貨，支付貨款,、辦理結算,。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔,，按照合同約定價格支付乙方價款,。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,，對乙方提出的圖紙錯誤,，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任,。5月日為甲方最后提貨期限,。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款,。否則甲方提貨時,，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,，按照下跌前的原價格結算,。
乙方責任。
1,、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作,。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量,、數(shù)量,、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作,，確保質量,、進度。加工完后,，保存甲方提供的施工圖紙,。
2,、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作,。
3,、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明,，產(chǎn)品的檢驗報告,，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4,、日開始供應第一批構件,，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，年9月15日前將全部鋼構件供完,。
八,、質量驗收。
1,、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢,。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質量問題由甲方負責,，乙方加工的產(chǎn)品質量問題由乙方負責,，并在48小時內解決。
2,、質量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題,，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議,。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決,。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,，視為乙方提供的貨物質量全部合格,，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3,、甲乙雙方約定,，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九,、違約責任。
1,、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限,。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用,。乙方計收保管費用的保管期限為60天,，超過60天時，乙方有權對相關構件自行處理,，且無需向甲方承擔任何責任。
2,、因甲方原因造成乙方停工,、窩工、返工及原材料,、構件報廢的,，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3,、乙方無故延遲交貨的,，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4,、本合同生效后履行完畢前,，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同,。
十,、保密責任。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,，必須承擔保密義務,，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止,。
十一、其他約定,。
1,、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任,。
2,、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,，協(xié)商不成時,，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,，至構件交付完畢貨款付清后自然終止,。
5、本合同一式四份,，雙方各執(zhí)兩份,，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：
鋼結構加工合同勞務合同篇七
甲方：(以下簡稱甲方),。
乙方：(以下簡稱乙方),。
一、承包方式：包工包料,。
二,、合同價款及付款方式。
1,、合同價款：元/噸(q345)/噸(q235),。合計價款約為人民幣：6710700.00)。
2,、結算方式：,。
3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%),，提貨時付清所有貨款,，定金在最后一次提貨時結算。
4,、以上為含稅價,，乙方須提供發(fā)票與甲方。
三,、交貨地點及時間,。
1、交貨地點：
2,、交貨時間：
四,、質量及驗收要求。
1,、乙方應按照國家現(xiàn)行的鋼結構制作規(guī)范認真加工制作,，確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規(guī)范的要求。
2,、乙方所采購的材料應符合甲方要求,，鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內所購材料應具有質保書。材料的代用必須經(jīng)甲方認可方可代用,。
3,、鋼構件加工驗收按合同,、圖紙及說明文件的要求，依據(jù)國家現(xiàn)行鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范的規(guī)定,，由甲方在乙方加工基地進行驗收,。乙方負責提供所購原材料的質保書和產(chǎn)品合格證，如需第三方檢測報告,，甲方應提前通知乙方,，檢測所產(chǎn)生費用由甲方承擔。
五,、其它,。
1、乙方應接受甲方的質量監(jiān)督,，在乙方制作過程中，甲方有權到乙方制作現(xiàn)場進行質量檢測,，發(fā)現(xiàn)問題應及時糾正,。如甲方在現(xiàn)場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的，乙方應及時派人整改,，其費用由乙方承擔,。
2、如中途設計變更,，甲方應以書面形式立即通知乙方,，因變更帶來的材料增加及相關損失由甲方承擔，因甲方原因影響施工進度的,，工期則相應順延,。
六、違約責任：按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行,。
七,、合同糾紛由雙方協(xié)商解決，或由乙方所在地法院解決,。
八,、本合同一式二份，甲方一份,，乙方一份,，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章),。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
鋼結構加工合同勞務合同篇八
委托方：
加工方：
依據(jù)《_民法典》的有關規(guī)定,，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商,，達成一致并訂立本合同,，共同遵守,。
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工,。
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作,。
從乙方收到甲方的第一筆預付款之日起開始計算工期。
1,、以上價格均為稅工程施工質量驗收規(guī)范》,。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章,，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作,。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,，結算時按加工廠分解圖,、下料單、理論重量加量0%損耗計算,。本合同從生效之日起,，合同單價不因市場價格變化而變更。
3,、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價,。
4、本合同采用的定價方式結算,。
1,、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預付款,。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn),。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,，本合同自動終止,，甲方已支付的定金不退還。
2,、乙方生產(chǎn),、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨,，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額,。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算,，貨款應全額付清,，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨,。
3,、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質量問題,，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現(xiàn)場處理問題,。
1,、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套,。2,、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨,、驗貨,，支付貨款、辦理結算,。
3,、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,，因變更導致的材料增減按實結算,。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款,。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,，對乙方提出的圖紙錯誤,，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任,。
乙方責任,。
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作,。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求,、質量、數(shù)量,、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工,，并做好自檢工作，確保質量,、進度,。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙,。
2,、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作,。
3,、乙方在鋼構件出廠時,，需提供所采購鋼材的材質證明，產(chǎn)品的檢驗報告,，合格證明等技術資料一式四份,。
4、日開始供應第一批構件,，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,，20__年9月15日前將全部鋼構件供完。
1,、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢,。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質量問題由甲方負責,，乙方加工的產(chǎn)品質量問題由乙方負責,，并在48小時內解決。
2,、質量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題,，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議,。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決,。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,，視為乙方提供的貨物質量全部合格,，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3,、甲乙雙方約定,，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任,，乙方不承擔由于產(chǎn)品質量缺陷而造成其他直接或間接損失,。
2、因甲方原因造成乙方停工,、窩工,、返工及原材料、構件報廢的,，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失,。
3、乙方無故延遲交貨的,，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失,。
4、本合同生效后履行完畢前,，任何一方不得毀約,，不得擅自解除本合同,。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務,，不得以任何方式泄露給第三人,。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止,。
1,、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任,。
2,、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,，協(xié)商不成時,，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4,、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5,、本合同一式四份,，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力,。
甲方：
乙方：
日期：
鋼結構加工合同勞務合同篇九
甲方：(發(fā)包方)。
乙方：(承包方),。
甲方將xxx鋼結構工程鋼架制造工程交于乙方加工制造,，根據(jù)合同法規(guī)定，雙方達成一致協(xié)定如下(按甲方提供圖紙),。
1,、型鋼總重約：t，每噸價格為：元,，合計為),。
2、變截面總約：t,，每噸價格為：元,，合計為)。
3,、行車梁總重約：,，每噸價格為：,，合計為(大寫：)。
4,、總價金額為：),。
5、付款方式：鋼梁加工完成付總金額的,，構件離廠前全部結清,。
6、鋼板用料：h型鋼為產(chǎn),，重量按理論重量計算。鋼板料為板,，濟鋼或安鋼產(chǎn),，并備有材質證書。
7,、具體尺寸：按圖紙施工,。若甲方圖紙發(fā)生變更，須提前通知乙方并提供變更書面文件,，根據(jù)工程量追加費用,。
8、h型鋼梁噴漆均為：
9,、工期為：天,，年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計算工期。
10,、構件有合格證，材料證明書,。
以上h鋼結構用料,，由甲乙雙方共同實際考察訂購。
在合同簽訂的時間內保證全部提貨,，如甲乙雙方如有一方違約，違約責任按《xxx合同法》規(guī)定執(zhí)行,，乙方按雙方簽訂的圖紙加工,，如出現(xiàn)錯誤乙方負責。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，雙方簽字簽字蓋章后生效,。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________,。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________,。
_________年____月____日_________年____月____日。
鋼結構加工合同勞務合同篇十
發(fā)包方(甲方)：_____________,。
承包方(乙方)：_____________,。
依照《_民法典》，《_建筑法》及其他有關法規(guī),，遵循平等自愿,、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就房鋼結構制作協(xié)商一致,，訂立本合同,。
本合同計價方式采用：固定綜合單價【含加工費、油漆費(二遍普通醇酸底漆),，加工量以實際發(fā)生為準計算總價】,。
合同總價約_____________元，(大寫：_____________),。
注：1,、主副鋼工程量按圖紙理論計算另計2%損耗，檁條無損耗,。
2,、雙方約定加工量/合同價變更原則：設計變更及簽證另行增減。
合同簽訂3個工作日內,，甲方應支付工程價款70%的預付款,，構件分批提貨，提貨前,，付清當批構件剩余款項,，最后一批構件出廠前結清貨款。
1,、暫定工期9月25日開始供貨,，10月20日供貨完成,。如因非乙方原因導致工期延誤,，乙方不承擔工期延誤造成的損失。
2,、如甲方延期提貨,，需應不遲于10月20日前結清貨款，延期支付部分需承擔違約金5‰/日,。
3,、乙方負責運輸,。
合同簽訂后一周內，給乙方提供鋼結構設計圖紙壹套,，供乙方深化設計,。
負責對乙方所承擔的生產(chǎn)任務做好安全技術質量交底，提出明確,。
的安全,、技術、質量要求,。
負責在生產(chǎn)過程中全面協(xié)調與管理,。
按合同要求支付相應款項。
提供加工順序構件計劃進場時間,。
甲方檢查監(jiān)督協(xié)調乙方的進度質量安全生產(chǎn),。
乙方必須組織精干的技術工人管理人員配套的`隊伍，保質保量提,。
前或按時完成承包范圍內生產(chǎn)任務,。
乙方在未經(jīng)過甲方同意的情況下不得隨意更換人員及調整崗位。
乙方本項目全體人員必須接受安全生產(chǎn)職業(yè)崗位培訓,，安全培訓合,。
格且特殊工種需持證上崗。
負責完成相關鋼結構資料的編制和整理,。
乙方應對與本項目有關的所有資料內容嚴格保密,，不得泄露給第三方。
安全生產(chǎn)：_____________,。
乙方應執(zhí)行相關的規(guī)定,，將安全生產(chǎn)放在首位，不違章違規(guī)操作,。
操作人員應采取嚴格的安全防護措施,，乙方承擔由自身安全防護措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。
乙方按要求配置專職安全人員,。
甲乙雙方按本合同執(zhí)行約定內容,，各自承擔因過錯產(chǎn)生的責任并賠償損失。
違約責任：
擅自將其承包的分包項目轉包或再分包的,。使用的管理人員和生產(chǎn)人員大部分為其他單位人員的,，視為擅自轉包或再分包。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，將按合同額的10%向甲方償付違約金,。
乙方必須按照甲方的要求配置相關人員且必須滿足日常和節(jié)假日期間的工作需求。否則，乙方將承擔合同額的2%違約金,。
未經(jīng)甲方同意,，變更或停止履行解除合同。按合同額的5%向甲方償付違約金,。
甲方未按合同約定支付構件款,，導致的工期延誤和相關損失由甲方負責，并負責補償乙方因此造成的費用增加,。
如乙方出現(xiàn)以下行為,，甲方可發(fā)出書面指令要求乙方無條件停工，合,。
同解除,，給甲方造成的損失均由乙方負全部責任，甲方保留索賠的權力：
未經(jīng)甲方同意,，將本項目部分或全部轉包給第三方,。
不能按甲方要求本合同約定工期進行生產(chǎn)，嚴重拖延工期,。
在完工之前,，無正當理由停工。
乙方的人員機械無法滿足項目需要且經(jīng)甲方三次以上催促仍無能,。
力改進,。
將本項目相關資料及內容泄露給第三方。
發(fā)生重大設計變更,，乙方無法繼續(xù)履約,。
合同解除后各自的權利和義務：
乙方應妥善做好已完構件和已購材料設備的保護和移交工作。
雙方發(fā)生爭議時,，可以通過協(xié)商解決糾紛;若協(xié)商不成,，任何一方可提交起訴方所在地有管轄權的法院解決。
1,、本合同一式四份,，雙方各執(zhí)二份,本合同經(jīng)雙方法人代表(或其委托人)簽字、蓋章且預付款到達乙方賬面之日起生效,。本合同生效后,，任何一方單方面終止或變更合同，應賠償另一方的直接及間接經(jīng)濟損失,。
承包人：_____________(公章)分包人：_____________(公章),。
法定代表人：_____________法定代表人：_____________。
委托代理人：_____________委托代理人：_____________,。
電話：_____________電話：_____________,。
傳真：_____________傳真：_____________。
開戶銀行：_____________開戶銀行：_____________,。
簽于__________________________,。
鋼結構加工合同勞務合同篇十一
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方),。
本著平等自愿,、公平、誠實信用的原則,，并結合本工程具體情況,，為明確雙方施工過程中的權利，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立本合同,。
1.工程概況。
建設單位：上海華迅汽車配件有限公司,。
工程地點：華中園區(qū)9#廠房與11#廠房之間,。
2.施工要求：
按圖施工。
3.工程造價,。
本工程總造價：505114元(人民幣),。
4.工程期限及制約。
當乙方的承諾無法達到且又不主動增派人員搶進度節(jié)點的,，甲方有權外調施工隊進行趕工,，所發(fā)生費用及損失均由乙方承擔。
乙方應配合甲方主動做好工程竣工收尾工作,，對出現(xiàn)收尾不及時或在接到甲方通知天內不派人員進行收尾施工的,，甲方有權另外安排人員進行收尾，所產(chǎn)生的費用從乙方結算款中扣除,。
5.安全生產(chǎn),、文明施工及勞動保護。
乙方為操作人員提供必要的安全裝備和設施并承擔相應費用,。
嚴格按照國家,、行業(yè)及地方政府的現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)范及規(guī)定施工。
發(fā)生傷亡及其他安全事故,，乙方應立即報告甲方,，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用,。
乙方必須認真遵守,、嚴格執(zhí)行并達到上述國家、地方及甲方的安全生產(chǎn),、文明施工管理標準,，如因乙方原因達不到上述標準,，甲方對乙方處以協(xié)議結算造價的1%~3%罰款。
6.廉政工作,。
乙方必須服從甲方項目安排,、工程施工統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調度等管理要求,。
嚴格執(zhí)行工程項目承發(fā)包合同文件,，自覺按合同辦事。
7.綜合管理,。
乙方承諾做好安全,、質量、文明施工工作,，違章愿按甲方要求接受處罰,。
合同份數(shù)：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份,。
8.合同生效與失效,。
本合同自雙方蓋章簽字之日起生效，待工程施工驗收合格,、保質期滿,、工程價款結清后失效。
合同訂立時間：
合同訂立地點：
甲方：
乙方：
委托代表：
委托代表：
