在生活中，越來(lái)越多人會(huì)去使用協(xié)議,，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一,。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢,？下面是我給大家整理的合同范本,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對(duì)大家能夠有所幫助,。

商品房裝修合同篇一

施工單位(乙方)：________________

甲方有一套位于__________________的商品房,，現(xiàn)委托乙方對(duì)該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修。該工程實(shí)行包工包料形式,。乙方按甲方的要求對(duì)該商品房的裝修進(jìn)行設(shè)計(jì)(附相關(guān)圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算一份),。

一、工程名稱：室內(nèi)裝修及水電工程,。

二,、施工地點(diǎn)：________________________________

三、工程內(nèi)容及工程量：本工程屬包工包料形式,。施工項(xiàng)目以預(yù)算表項(xiàng)目為準(zhǔn),，施工中如有漏報(bào)項(xiàng)目或增加項(xiàng)目，則按實(shí)際結(jié)算項(xiàng)目數(shù)量結(jié)算工程款,。

四,、工程總造價(jià)：按圖紙及工程項(xiàng)目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價(jià)合計(jì)人民幣約：______________元大寫：________________________元正(工程款不含稅金裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計(jì)算。)

年_____月_____日(泥水工程驗(yàn)收合格后)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日(木工工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____(批灰工程驗(yàn)收合格)支付總工程款的10%______________元),。

六,、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開(kāi)通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案,、工程款不到位,、甲方材料供應(yīng)不及時(shí)或遇臺(tái)風(fēng),、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素,，工期順延,。

七、保修期：保修為年,，保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,，乙方需無(wú)償保修。工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后簽定“工程移交報(bào)告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災(zāi)害問(wèn)題,，不在保修范圍之內(nèi)),。

八、責(zé)任：

(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料,、人工損失等費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé),。施工方案的變更以雙方簽定的變更項(xiàng)目為準(zhǔn),。

(2)甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場(chǎng)以及水、電源接口(水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),，施工用設(shè)備由乙方自行負(fù)責(zé)),，清除影響乙方施工的障礙物。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請(qǐng),、批件等手續(xù)(費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)),。

(3)乙方需指定施工負(fù)責(zé)人，非經(jīng)甲方同意,，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員,。并保證施工安全、及防火安全,，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé),。

(4)如由于甲方所選購(gòu)的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題的，所造成的損失由甲方負(fù)責(zé),。

(5)工程未經(jīng)雙方驗(yàn)收確認(rèn)，甲方不能入住,，否則示為甲方驗(yàn)收合格,，乙方只對(duì)甲方履行保修責(zé)任。

(6)附工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(水電,、泥水,、木工、批灰部份)

九,、本合同一式兩份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效,，全部工程結(jié)算后自行終止,。

甲方：______________________乙方：________

簽約代表：________簽約代表：________

聯(lián)系電話：________聯(lián)系電話：________

商品房裝修合同篇二

甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將自己座落在 樓單元 房(面積為 平方米)出租給乙方,，具體事項(xiàng)如下：

一,、房屋租賃期間，乙方保證房?jī)?nèi)墻壁,、門窗,、水電、煤氣,、暖氣,、閉路、電話等完好無(wú)損,，如有損壞,，照價(jià)賠償。

二,、房屋租期為年,，即從20 年 月 日至20年月日止。租金每年 元,，(小寫元),，即簽定之日預(yù)付 年租金。

三,、租期內(nèi),，水、電,、暖氣,、煤氣、物業(yè)等費(fèi)用由乙方自付,。租賃結(jié)束時(shí),，乙方須交清欠費(fèi)。

四,、乙方在支付租金的同時(shí),，交付甲方押金：小寫_____元，大寫：_____________元,，本協(xié)議結(jié)束后,，如甲方查看房屋及房?jī)?nèi)設(shè)施完好后，可全額退還乙方,。

五,、乙方應(yīng)注意房屋及人身安全,，自行采取防火、防盜等安全措施,。加強(qiáng)用電安全,，不得亂拖、亂接電線;對(duì)于防盜,、防火,、用電安全進(jìn)行經(jīng)常檢查。

六,、在承租期間,，未經(jīng)甲方同意，乙方無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)借該房屋,。乙方不得利用承租房屋進(jìn)行違規(guī)經(jīng)營(yíng)或違法活動(dòng),，損害公共利益。

七,、簽定協(xié)議后,，雙方按以上條款執(zhí)行，共同守約,。

八,、本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商,。

九,、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，自雙方簽字之日起生效,。

甲方： 乙方：

20--年月日

商品房裝修合同篇三

施工單位：___________________裝飾

甲方有一套位于__________________的商品房，現(xiàn)委托乙方對(duì)該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修,。該工程實(shí)行包工包料形式,。乙方按甲方的要求對(duì)該商品房的裝修進(jìn)行設(shè)計(jì)。

一,、工程名稱：室內(nèi)裝修及水電工程,。

二、施工地點(diǎn):________________________________

三,、工程內(nèi)容及工程量：本工程屬包工包料形式,。施工項(xiàng)目以預(yù)算表項(xiàng)目為準(zhǔn)，施工中如有漏報(bào)項(xiàng)目或增加項(xiàng)目,，則按實(shí)際結(jié)算項(xiàng)目數(shù)量結(jié)算工程款。

年_____月_____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日支付總工程款的'20%_______________元)_______年______月____支付總工程款的10%______________元),。

六,、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開(kāi)通之日起________天內(nèi)完成,。如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案、工程款不到位,、甲方材料供應(yīng)不及時(shí)或遇臺(tái)風(fēng),、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素,，工期順延,。

七、保修期：保修為年,，保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,，乙方需無(wú)償保修。工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后簽定“工程移交報(bào)告和質(zhì)量保修協(xié)議”,。

八,、責(zé)任：因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。施工方案的變更以雙方簽定的變更項(xiàng)目為準(zhǔn),。

甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場(chǎng)以及水,、電源接口，清除影響乙方施工的障礙物,。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請(qǐng),、批件等手續(xù)。

乙方需指定施工負(fù)責(zé)人,，非經(jīng)甲方同意,，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全,、及防火安全,，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé)。

如由于甲方所選購(gòu)的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題的,，所造成的損失由甲方負(fù)責(zé),。

工程未經(jīng)雙方驗(yàn)收確認(rèn),甲方不能入住,否則示為甲方驗(yàn)收合格，乙方只對(duì)甲方履行保修責(zé)任,。

附工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

九,、本合同一式兩份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,。由雙方簽字后生效，全部工程結(jié)算后自行終止。

甲方：______________________乙方：中山市西區(qū)__裝飾工程部

簽約代表：___________簽約代表：___________

聯(lián)系電話：___________聯(lián)系電話：___________

商品房裝修合同篇四

甲方:

乙方:

為了加強(qiáng)企業(yè)間的合作關(guān)系,，促進(jìn)企業(yè)間的共同發(fā)展,，甲乙雙方本著誠(chéng)實(shí)守信、互惠互利的原則,，經(jīng)友好協(xié)商,，達(dá)成如下協(xié)議：

一、乙方安排設(shè)計(jì)人員駐點(diǎn)甲方辦公場(chǎng)所,配合甲方接洽裝修客戶并繪制相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙,。

二,、乙方在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中保持獨(dú)立性,甲方如要乙方下屬人員配合工作,須征求乙方意見(jiàn),乙方在遵循輕重緩急原則下安排人員配合甲方工作。

三,、甲乙雙方保證不向外界透露各自商業(yè)秘密,。

四、乙方介紹裝修客戶給甲方,，若交易達(dá)成,，甲方應(yīng)按裝修合同標(biāo)的款的5%支付給乙方作為傭金,該傭金的支付進(jìn)度和方式按照客戶交納裝修工程款的進(jìn)度和方式。

五,、甲方如需乙方工作人員到除市區(qū)外的工地,須報(bào)銷乙方的來(lái)回車費(fèi),。

六、乙方負(fù)責(zé)甲方客戶的接洽,設(shè)計(jì)和工地跟蹤服務(wù),甲方應(yīng)按裝修合同標(biāo)的款的3%支付給乙方作為設(shè)計(jì)提成,該提成的支付進(jìn)度和方式按照客戶交納裝修款的進(jìn)度和方式,。

七,、除正常裝修設(shè)計(jì)外，零星圖紙的設(shè)計(jì),甲乙雙方商量后確定,費(fèi)用一次性支付,。

八,、乙方不承擔(dān)辦公場(chǎng)所發(fā)生的租金水電網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用。

九,、本合作協(xié)議有效期為年,，從協(xié)議簽訂之日起計(jì)算。

十,、本協(xié)議到期,，雙方不提異議，協(xié)議繼續(xù)有效,。

十一,、本協(xié)議雙方應(yīng)嚴(yán)格信守。未盡事宜,，雙方另行協(xié)商補(bǔ)充,，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同樣的法律效力。

十二,、如執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)糾紛,，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成，由_市仲裁委員會(huì)裁決,。裁決不成可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。

十三,、合同的修改

合同在履行過(guò)程中,。如果有一方認(rèn)為需要修改，需向另一方提出書面的修改建議和理由,，雙方協(xié)商同意后才能修改,，并形成本合同的附件。如果雙方未達(dá)成新的修改意見(jiàn),，則原有合同繼續(xù)有效,。

十四、不可抗力

1,、在合同的執(zhí)行過(guò)程中如果出現(xiàn)了戰(zhàn)爭(zhēng),、水災(zāi)、火災(zāi),、地震等等不可抗力事故,，將影響合同的正常履行時(shí)，受不可抗力影響的一方應(yīng)盡快將不可抗力事故的情況通知對(duì)方,。并盡快將有關(guān)當(dāng)局出具的證明文件提交另一方進(jìn)行確認(rèn),。

2、雙方盡快根據(jù)此項(xiàng)不可抗力事故的影響協(xié)商本合同的進(jìn)一步執(zhí)行問(wèn)題,。

3,、因不可抗力造成的對(duì)履行合同的延誤或無(wú)法正常履行時(shí)，受不可抗力影響的一方不負(fù)法律責(zé)任,。

十五,、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。本協(xié)議一式兩份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方： (公章)

授權(quán)代表簽字：

乙方： (公章)

授權(quán)代表簽字：

_______年____月____日

商品房裝修合同篇五

甲方： 乙方：

一,、工程項(xiàng)目：

1,、三個(gè)臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體，內(nèi)外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平),，以便鋪強(qiáng)化地板,。用大理石鋪好門坎石。窗戶及窗臺(tái)用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊),、鋪磁磚,。

2、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽(yáng)臺(tái)用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚,，外邊緣用水泥磚補(bǔ)齊后鋪好磁磚,，墻體鋪磁磚到頂，門框用磁磚匡邊,、用大理石鋪好門坎石,。

3、過(guò)道地面用磁磚匡邊、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊)。

4,、兩個(gè)衛(wèi)生間,、廚房及陽(yáng)臺(tái)放洗衣機(jī)處做好防水，鋪磁磚到頂，地面鋪磁磚，打一廚房操作臺(tái)。廚房陽(yáng)臺(tái)邊用水泥磚先補(bǔ)齊,，再用磁磚匡邊。廚房門留80厘米內(nèi)空外用水泥磚填補(bǔ)并用磁磚包門邊(磨圓邊),。

5,、所有未說(shuō)到的門框(臥室除外)、窗戶均用磁磚匡邊,，鋪窗臺(tái);所有下水管用磁磚包好,，陽(yáng)角邊為碰角。

6,、未盡細(xì)節(jié)之處,，由甲方提出方案，商量確定,。

二,、承包方式：

甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料，其它材料乙方需提前通知甲方),，乙方負(fù)責(zé)施工,。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

施工質(zhì)量要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),，雙方認(rèn)可。

四,、施工期限：

20--年5月 日至20--年6月 日,，如不能按期完成，超出5天后每天將處罰金100圓,。

五,、工程造價(jià)：

材料由甲方提供,，甲方只支付乙方裝修人工費(fèi)10000圓人民幣。

六,、付款方式：

工程完工后,，經(jīng)甲方驗(yàn)收，如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,，三天內(nèi)一次將裝修人工費(fèi)付清,。

七、其它問(wèn)題：

裝修項(xiàng)目的具體要求,，由甲方提出,，乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,。

八,、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份,，具有相同效應(yīng),。

甲方： 乙方：

簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：

年 月 日 年 月 日

商品房裝修合同篇六

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚,、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議,，以共同恪守,。

一、工程地點(diǎn)：____區(qū)____街____單元____室

二,、形式結(jié)構(gòu)：____層式____室____廳____廚____衛(wèi)

三,、工程項(xiàng)目：

1、四個(gè)房間（兩臥室,、兩客廳）地面鋪設(shè)________瓷磚,，打地角線，要求平整,；一個(gè)廚房,，一個(gè)衛(wèi)生間墻面25_40鋪瓷到頂，留出吊頂空間,，邊角打磨,，地面鋪________瓷磚，要求平整,；兩個(gè)陽(yáng)臺(tái)地面鋪設(shè)________瓷磚,，要求平整,。

2、未盡細(xì)節(jié)的之處,，由甲方提出方案,，商量確定。

四,、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方）,，和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工,。

五,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),，雙方認(rèn)可,。工程竣工驗(yàn)收合格后，3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修,。

六、工程造價(jià)：材料由甲方提供,，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)________元人民幣,。

八、本協(xié)議一式兩份,，甲乙方各執(zhí)一份,，具有相同效應(yīng),。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

甲方：________乙方：________

簽約日期：________簽約日期：________

商品房裝修合同篇七

地址：xx市zz區(qū)美湖路zz號(hào)

法定代表人：

被上訴人（原審原告）：z女士

地址：xx市xx區(qū)xx街

原審被告：xxa房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

地址：xx市xx區(qū)xx東路xx號(hào)

法定代表人：

1,、撤銷原審判決之第一,、二項(xiàng),，改判駁回被上訴人的全部訴訟請(qǐng)求,；

2,、改判由被上訴人承擔(dān)本案一審及二審全部訴訟費(fèi)用。

上訴人xxv置業(yè)顧問(wèn)有限公司、xxa房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與許《委托購(gòu)房及裝修咨詢合同》糾紛案件,，上訴人不服原審判決之第一,、二項(xiàng)，特提起上訴,，具體事實(shí)與理由如下：

首先,，上訴人委托合同項(xiàng)下義務(wù)為提供裝修咨詢服務(wù)，而不是進(jìn)行實(shí)際的裝修施工,。

其次，上訴人已經(jīng)為許華提供了xx苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個(gè)類型的潛在客戶群,，分別制作了不同風(fēng)格及多元功能的'裝修方案,，該選集并附有各方案項(xiàng)下之圖紙,，可以說(shuō),，上訴人已經(jīng)充分,、有效,、善意的履行了裝修咨詢義務(wù),。

最后,，至于裝修方案最終未能付諸實(shí)施,，原因并不在上訴人或者同洲公司,，而在許華，原因正是許華不履行認(rèn)購(gòu)書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同,。

因此,，上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢義務(wù)。

原審法院并未對(duì)上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)的事實(shí)予以認(rèn)定，系屬認(rèn)定事實(shí)不清,。

前已述之,，上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù),，那么，根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務(wù)的,，委托人應(yīng)當(dāng)向其支付報(bào)酬……”及合同約定,，上訴人就應(yīng)該依約足額相應(yīng)報(bào)酬，事實(shí)上,，許華也付清了相應(yīng)的裝修咨詢報(bào)酬,。因此，委托購(gòu)房及裝修咨詢合同已因相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止,，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提,。

反觀原審判決，在認(rèn)定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項(xiàng)的委托關(guān)系的情況下,，逕行根據(jù),，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時(shí)解除委托合同。因解除合同給對(duì)方造成損失的,，除不可歸責(zé)于該當(dāng)事人的事由以外,，應(yīng)當(dāng)賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯(cuò)誤,。

總之,，上訴人認(rèn)為，原審認(rèn)定事實(shí),、適用法律均有誤。委托購(gòu)房及裝修咨詢合同已因合同相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止,，上訴人獲取報(bào)酬有充分的事實(shí)與法律依據(jù),，無(wú)需向許華退還任何款項(xiàng)。請(qǐng)貴院支持上訴人的全部上訴請(qǐng)求,。

此致

xx市中級(jí)人民法院

上訴人：xx置業(yè)顧問(wèn)有限公司

（蓋章）

日期：20年月日

商品房裝修合同篇八

施工單位：___________________

甲方有一套位于__________________的商品房,，現(xiàn)委托乙方對(duì)該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修。該工程實(shí)行包工包料形式。乙方按甲方的要求對(duì)該商品房的裝修進(jìn)行設(shè)計(jì),。

一,、工程名稱：室內(nèi)裝修及水電工程。

二,、施工地點(diǎn):________________________________

三,、工程內(nèi)容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工項(xiàng)目以預(yù)算表項(xiàng)目為準(zhǔn),，施工中如有漏報(bào)項(xiàng)目或增加項(xiàng)目,，則按實(shí)際結(jié)算項(xiàng)目數(shù)量結(jié)算工程款。

五,、付款方式：甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方總工程款的30%___________元,，_______年_____月____日支付總工程款的20%______________元，________年_____月_____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____支付總工程款的10%______________元),。

六,、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開(kāi)通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案,、工程款不到位,、甲方材料供應(yīng)不及時(shí)或遇臺(tái)風(fēng)、暴雨,、火災(zāi)等不可抗力的因素,，工期順延。

七,、保修期：保修為年,，保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞，乙方需無(wú)償保修,。工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后簽定“工程移交報(bào)告和質(zhì)量保修協(xié)議”,。

九、本合同一式兩份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效,，全部工程結(jié)算后自行終止,。

商品房裝修合同篇九

注冊(cè)地址：____________________

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：_________________

企業(yè)資質(zhì)證書號(hào)：_________________

法定代表人：___________聯(lián)系電話：____

郵政編碼：___________

委托代理機(jī)構(gòu)：_______

注冊(cè)地址：___________________

資質(zhì)證書號(hào)：_________________

營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：__________

法定代理人：________聯(lián)系電話：___

郵政編碼：___________________

買受人：___________________

姓名：_____，國(guó)籍_____

地址：_______________

郵政編碼：__________聯(lián)系電話：_____

委托代理人姓名：__________國(guó)籍：____

地址：_____________________

郵政編碼：__________電話：_____

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》,、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定，買受人和出賣人在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議：

第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù),。

出賣人以出讓方式取得位于_________________編號(hào)為_(kāi)______地塊的土地使用權(quán)。

土地使用權(quán)出讓合同號(hào)為_(kāi)____________,。

【建設(shè)用地批準(zhǔn)書】【土地使用權(quán)證書】號(hào)為_(kāi)________,，土地出讓面積為_(kāi)______平方米。地塊規(guī)劃用途為_(kāi)______,，土地使用權(quán)年限自__年__月__日__至年__月__日__止,。

出賣人經(jīng)批準(zhǔn)，在上述地塊上建設(shè)商品房,，【現(xiàn)定名】【暫定名】_________________,。工程建設(shè)規(guī)劃許可證號(hào)為_(kāi)___________施工許可證號(hào)為_(kāi)__________________________________________________________。

第二條商品房銷售依據(jù)

買受人購(gòu)買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】,。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為廣州市國(guó)土房管局,，商品房預(yù)售許可證號(hào)為_(kāi)____________。________________________________________,。

第三條買受人所購(gòu)商品房的基本情況,。

買受人所購(gòu)的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】該商品房為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的：第____【幢】【座】____【單元】【層】[自然層__]__號(hào)房。

該商品房的用途為_(kāi)___,，屬____結(jié)構(gòu),，層高為_(kāi)___米，建筑層數(shù)：地上__層,，地下____層,。

該商品房陽(yáng)臺(tái)屬【封閉式】的____個(gè)，【非封閉式】的___個(gè),。

該商品房【合同約定】建筑面積共____平方米,，其中，套內(nèi)建筑面積____平方米,，公共部分與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e____平方米.

買受人在簽訂本買賣合同時(shí),，應(yīng)與出賣人或其委托的物業(yè)管理公司簽訂《物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》。

________________________________,。

第四條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款,。

出賣人與買受人約定按下述第___種方式計(jì)算該商品房?jī)r(jià)款：

1、該商品房屋屬預(yù)售,，按【套】【整層】出售,，按套內(nèi)建筑面積計(jì)算，該商品房單價(jià)為每方米_______元,，總金額為_(kāi)_億__千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整,。

公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e的建設(shè)費(fèi)用計(jì)入套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)內(nèi)，不再另行計(jì)價(jià),。

2、該商品房屋屬預(yù)售，按整幢出售,，按建筑面積計(jì)算,，該商品房單價(jià)每平方米___元，總金額__億__千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整,。

3,、該商品房屋屬現(xiàn)房，按【套】【整層】【整幢】出售,，總金額為_(kāi)_億__千__百__拾__萬(wàn)__千__百__拾__元整,。

________________________________。

當(dāng)事人選擇按套計(jì)價(jià)的,，不適用本條約定,。

合同約定計(jì)價(jià)面積與實(shí)測(cè)計(jì)價(jià)面積有差異的，以實(shí)測(cè)計(jì)價(jià)面積為準(zhǔn),。商品房交付后,，實(shí)測(cè)計(jì)價(jià)面積與合同約定計(jì)價(jià)面積發(fā)生差異，雙方同意按以下第__種方式進(jìn)行處理：

第五條面積確認(rèn)及面積差異處理,。

1,、雙方同意按以下原則處理：

1)面積誤差比絕對(duì)值在_____%以內(nèi)的，買賣雙方不作任何補(bǔ)償;

3)面積誤差比絕對(duì)值超過(guò)3%時(shí),，買受人有權(quán)退房,。

買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起_____天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,，并按____利率付給利息,。

買受人不退房的，實(shí)測(cè)計(jì)價(jià)面積大于合同約定計(jì)價(jià)面積時(shí),，面積誤差比3%以內(nèi)部分的房?jī)r(jià)款由買受人補(bǔ)足;超出3%部分的房?jī)r(jià)款由出賣人承擔(dān),，產(chǎn)權(quán)歸買受人。實(shí)測(cè)計(jì)價(jià)面積小于合同約定計(jì)價(jià)面積時(shí),，面積誤差比絕對(duì)值在_____%以內(nèi)部分的房?jī)r(jià)款由出賣人返還買受人;絕對(duì)值超出3%部分的房?jī)r(jià)款由出賣人雙倍返還買受人,。

面積誤差比=/合同約定計(jì)價(jià)面積_____%

買受人：__________________

年月日

商品房裝修合同篇十

甲方：

乙方：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，雙方達(dá)成如下協(xié)議,，共同遵守,。

一、甲乙雙方于20xx年3月14日簽定的`《裝修施工合同》即日終止,。

二,、甲方支付的設(shè)計(jì)定金人民幣1000元，首付工程款18550,，兩項(xiàng)合計(jì)人民幣19500元,。

三,、乙方前期工程費(fèi)用如下：

1.水電安裝工程：11182.77;

現(xiàn)已完成工程按總價(jià)11182.77x80%=8946.00元

2.設(shè)計(jì)費(fèi)：123平方米x25元/方=3075.00元;

3.拆墻及清運(yùn)費(fèi)：527.15元;

4.材料搬運(yùn)費(fèi)：330.00元;

5.兔寶寶材料約6620元;

合計(jì)人民幣共：19500元;

四、前期工程的水電,、板材的材料款及人工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé),，與甲方無(wú)關(guān)，水泥,、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔(dān)支付,，甲乙雙方互不要求工程的款項(xiàng)收取和退回。

五,、本協(xié)議一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效,。

甲方簽字：

日期：

乙方簽字：

日期：

商品房裝修合同篇十一

甲方：乙方：

一,、工程項(xiàng)目：

1、三個(gè)臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體,，內(nèi)外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平),，以便鋪強(qiáng)化地板。用大理石鋪好門坎石,。窗戶及窗臺(tái)用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊),、鋪磁磚。

2,、客廳鋪好磁磚,、腳線(暗裝);客廳陽(yáng)臺(tái)用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚，外邊緣用水泥磚補(bǔ)齊后鋪好磁磚,，墻體鋪磁磚到頂,，門框用磁磚匡邊、用大理石鋪好門坎石,。

3,、過(guò)道地面用磁磚匡邊、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊),。

4,、兩個(gè)衛(wèi)生間、廚房及陽(yáng)臺(tái)放洗衣機(jī)處做好防水,，鋪磁磚到頂,，地面鋪磁磚，打一廚房操作臺(tái),。廚房陽(yáng)臺(tái)邊用水泥磚先補(bǔ)齊,，再用磁磚匡邊。廚房門留80厘米內(nèi)空外用水泥磚填補(bǔ)并用磁磚包門邊(磨圓邊),。

5,、所有未說(shuō)到的門框(臥室除外),、窗戶均用磁磚匡邊，鋪窗臺(tái);所有下水管用磁磚包好,，陽(yáng)角邊為碰角,。

6、未盡細(xì)節(jié)之處,，由甲方提出方案，商量確定,。

二,、承包方式：

甲方按乙方要求必須保證裝修期間的`所需材料(乙方提供防水材料，其它材料乙方需提前通知甲方),，乙方負(fù)責(zé)施工,。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

施工質(zhì)量要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),，雙方認(rèn)可。

四,、施工期限：

20xx年5月日至20xx年6月日,，如不能按期完成，超出5天后每天將處罰金100圓,。

五,、工程造價(jià)：

材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費(fèi)10000圓人民幣,。

六,、付款方式：

工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收,，如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,，三天內(nèi)一次將裝修人工費(fèi)付清。

七,、其它問(wèn)題：

裝修項(xiàng)目的具體要求,，由甲方提出，乙方實(shí)施,。本協(xié)議未盡事宜,，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,。

八,、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份,，具有相同效應(yīng),。

甲方：乙方：

簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：

年月日年月日