在人民愈發(fā)重視法律的社會中,，越來越多事情需要用到合同,，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。相信很多朋友都對擬合同感到非?？鄲腊?。下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

房屋裝修合同書樣本下載篇一

發(fā)包方：(以下簡稱“甲方”)

承包方：(以下簡稱“乙方”)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，甲、乙雙方在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進行,，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守,。

第一條工程概況

1.1工程名稱：,。

1.2工程地點:。

1.3工程內(nèi)容及做法(詳見:《工程預(yù)算報價表》,、《施工圖紙》),。

1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)乙方包工,、包料,。

(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》),。

1.5工程期限_____歷天,，開工日期______年月日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。

1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預(yù)算報價表》,，施工過程中有增減項目的,，由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。

第二條施工圖紙

雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

(2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,，圖紙一式二份,，甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),，設(shè)計費__________元,，由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。

第三條甲方義務(wù)

3.1開工前______天,，為乙方入場施工創(chuàng)造條件,。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具,、陳設(shè)歸堆,、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具,、陳設(shè)損失的,，有甲方自行負責。

3.2負責辦理施工所涉及的申請,、審批等手續(xù),，并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用

3.3負責提供施工所需的水源、電源;

3.4負責協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間,、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;

3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;

3.7參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督，辦理驗收,、變更登記手續(xù)和其他事宜,，負責材料進場,、竣工驗收。

3.8按時,、按質(zhì),、按量提供施工所用的自購材料。

第四條乙方義務(wù)

4.1指派為乙方駐工地監(jiān)理,，負責本合同履行;按要求組織施工,，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù),，處理解決由乙方負責的各項事宜,。

4.4保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上,、下水管道的暢通;

4.5保證施工現(xiàn)場的整潔,，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

4.6工程竣工未移交甲方之前,，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護,。

第五條工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致,，雙方簽名確認,，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

第六條材料的提供

6.1由甲方提供的材料,、設(shè)備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),，應(yīng)當符合設(shè)施要求，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,，由甲方負責,。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應(yīng)負責妥善保管,。

6.2由乙方提供的材料,、設(shè)備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,，并接受甲方檢驗,。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的，應(yīng)禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責,。

第七條工期延誤

7.1對以下原因造成竣工日期延誤,，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延;

(1)工程量變化和設(shè)計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況,。

7.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,，返工費用由甲方承擔,，工期順延,。

7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延,。

7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔,，工期不順延。

第八條工程款支付方式

8.1合同生效后,，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：

第一次：簽定本合同時,，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%，即元,。

第二次：木工進場,，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%，即元,。

第三次：扇灰油漆進場,，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%，即元,。

第四次：工程完工及竣工驗收后,，結(jié)算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的5%,，即元,。

8.2工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,，并將有關(guān)資料送交甲方,。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議，即視為同意,，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,，甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)算工程尾款。

8.3工程款全部結(jié)清后,，乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù),。甲方所支付的工程款，以乙方財務(wù)部開出并蓋財務(wù)專用章收據(jù)為準,。

8.4本工程驗收合格后,，保修期為自雙方簽字之日起12月

第九條雙方責任和工期延誤處理

9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責,，工期應(yīng)當順延：

(1)不能提供水,、電;

(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);

(3)不能按期提供自購材料、設(shè)備;

(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;

(5)因甲方原因變更設(shè)計,、增加施工項目;

(6)同意工期順延的其他情況,。

(7)逾期驗收或無故怠于驗收;

(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況,。

9.2對以下原因造成工期延誤,工期不順延：

(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延;

(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,，工期不順延,。

(3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負責;

(4)乙方施工造成甲方物品損壞,，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;

(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失,，由乙方負責。

(6)乙方原因,，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,，乙方負責修理，工期不予順延,。

9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失,。

9.4未辦理驗收手續(xù),，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責,。

9.5因一方原因,，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知對方,，并辦理合同終止手續(xù),，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

9.6甲方未按期支付工程款的,，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元,。

9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元,。

第十條關(guān)于設(shè)計和施工及驗收的約定

10.1乙方設(shè)計師完成的施工圖,，必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖，經(jīng)甲方確認簽字后,，乙方方可進行施工,。

10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。

10.3施工過程中,，甲方提出變更圖紙,、停止施工或增減項目，應(yīng)以書面形式通知乙方,，列明停止施工或增減項目的理由,、工程部位、時間、材料等,。乙方根據(jù)變更要求,，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,，因停工等原因造成的工期延誤,、材料耗損、費用損失等清單,，并報告甲方,。甲方收到報告后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。

10.4隱蔽工程驗收前,，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收,，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結(jié)果,，甲方應(yīng)予以承認,。

10.5工程竣工后，乙方應(yīng)當通知甲方驗收,。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗收,，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收,，應(yīng)當及時書面通知乙方,，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收,。如另定驗收日期,，甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用,。

10.6雙方未辦理驗收手續(xù),，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格,，由此而造成的損失由甲方承擔,。

第十一條《工程預(yù)算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致,、簽名確認的其他文件,，作為合同附件，與合同具有同等法律效力,。

第十二條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由東莞市裝飾協(xié)會調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院提起訴訟,。

第十三條附則

13.1本合同如有未盡事宜,，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力,。

13.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,。

13.3本合同一式_貳__份，雙方各執(zhí)__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,，履行完畢后自行終止,。

13.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力,。

甲方:____________(簽字)乙方:(蓋章)

法定代理人:法定代理人:_____________

委托代理人:_____________委托代理人:_____________

房屋裝修合同書樣本下載篇二

發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

姓名

住所

承包方(以下簡稱乙方)：

姓名

住所

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其它有關(guān)法律,、法規(guī)之規(guī)定，甲,、乙雙方在平等自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

1,、工程地點

2,、工程承包方式：

3、工程期限 天

開工日期 年 月 日

竣工日期 年 月 日

4,、雙方商定,，本工程的價款為人民幣(大寫) 元。

5,、工程竣工后,，乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,，填寫工程驗收單,。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù),。

6,、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗收合格簽字后,，即填寫工程保修單,。

7、工程驗收合格后,，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后如未有異議,，即視為同意,，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。

8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,，受到罰款或給對方造成損失的,，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失,。

9,、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時,，該方應(yīng)及時通知另一方,，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的損失,。

10,、甲、乙雙方直接簽訂合同,，本合同一式兩份,，甲乙雙方各持一份。

11,、本合同自甲,、乙雙方簽字、手印后生效,。

甲方(簽字、手印)：

乙方(簽字,、手印)：

年 月 日

年 月 日

房屋裝修合同書樣本下載篇三

發(fā)包方：__________________

身份證號：__________________________

承包方：__________________

身份證號：__________________________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,，甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權(quán)益,，結(jié)合本工程的具體情況,，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守,。

一,、工程概況

1.裝飾施工地點

2.住房結(jié)構(gòu)：房型_______房_______廳_______套，施工面積______________平方米,。

3.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》,。

4.承包方式：________。

5.工期：自________年____月____日開工,，至________年____月____日竣工,，______工期______天。

二,、工程價款及結(jié)算的約定

1.工程總價款：_________元,，大寫：____________詳見本合同裝修工程報價單。

2.工程款付款方式按下列方式支付：

第一次，對預(yù)算設(shè)計認可簽訂合同之日,。支付____________元訂金,，

第二次付款時扣除。

第二次合同簽定后開工前支付工程總造價______%合計_________元

第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價______%合計_________元

第四次竣工驗收當天支付工程總造價______%合計_________元

工程保修期兩年,。工程款全部結(jié)清后,，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,，保修期從竣工驗收簽章之日起算,。

三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單,。本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料,、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料,、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的,，由此造成工程損失的,，責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,，經(jīng)乙方驗收,，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費,，費率由雙方約定,，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償,。

2.乙方對甲方采購的裝飾材料,、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,，非經(jīng)甲方同意,，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,，應(yīng)按挪用材料,、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

3.乙方供應(yīng)的材料,、設(shè)備,，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,，應(yīng)禁止使用。如已使用,，對工程造成的損失由乙方負責,。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品,，應(yīng)按材料,、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

四,、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

1.本工程由________方設(shè)計施工方案,。

2.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,，其返工費由甲方承擔,，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,，其返工費用由乙方承擔,，工期不變。

3.在施工過程中,，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,，甲,、乙雙方商定。

4.工程驗收甲,、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收,，甲方應(yīng)予承認。事后,，若甲方要求復(fù)驗,，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔,，工期也予順延。

5.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,，甲方應(yīng)自接到通知____日內(nèi)組織驗收,。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期,。

五,、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火,、防事故的要求，主要包括電氣線路,、煤氣管道,、自來水和其它管道暢通、合格,。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞,、滲漏水,、停電、物品毀壞等事故發(fā)生,。如遇上述情況發(fā)生,，屬甲方責任，甲方負責和賠償屬于乙方責任的,，乙方負責修復(fù)和賠償,。

六、其它事項

1,、甲方應(yīng)在開工前,，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底,。并向乙方提供施工需用的水,、電等必備條件，并說明使用注意事項,。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作,。

2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,。按要求組織施工,，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù),，解決由乙方負責的各項事宜,，對其行為乙方應(yīng)予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線,。

七、違約責任

1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,，甲方應(yīng)補償乙方因停工,、窩工所造成的損失，每停工一天,，甲方付乙方________元甲方未按合同的約定付款的,，每逾期一天,，支付_______元違約金。

2.由于乙方原因逾期竣工的,，每逾期一天,，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

八,、糾紛處理方式

雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的,，可以提交人民訴訟,。

九、合同的變更和解除

合同經(jīng)雙方簽字生效后,，雙方必須嚴格遵守,。

十、本合同一式______份,，甲,、乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力,。合同附件為本合同的組成部分,。

甲方：_____________電話：_____________

乙方：_____________電話：_____________

簽訂地點：_____________

簽訂日期：________年____月____日

房屋裝修合同書樣本下載篇四

發(fā)包方： (以下簡稱“甲方”)

承包方： (以下簡稱“乙方”)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，甲,、乙雙方在平等、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，為保證工程順利進行，結(jié)合本工程的具體情況,，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),，以資共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱： ,。

1.2工程地點: ,。

1.3工程內(nèi)容及做法(詳見:《工程預(yù)算報價表》、《施工圖紙》),。

1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

(1)乙方包工,、包料,。

(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》),。

1.5 工程期限__ ___歷天,，開工日期______年 月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算),。

1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預(yù)算報價表》，施工過程中有增減項目的,，由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用,。

第二條 施工圖紙

雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

(2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份,，甲方,、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費__________元,，由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi)),。

第三條 甲方義務(wù)

3.1 開工前______天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件,。包括：搬清室內(nèi)家具,、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆,、遮蓋,，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設(shè)損失的,，有甲方自行負責,。

3.3負責提供施工所需的水源、電源;

3.4負責協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間,、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;

3.7參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督,，辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,，負責材料進場,、竣工驗收。

3.8按時,、按質(zhì),、按量提供施工所用的自購材料。

第四條 乙方義務(wù)

4.1 指派 為乙方駐工地監(jiān)理,，負責本合同履行;按要求組織施工,，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù),，處理解決由乙方負責的各項事宜,。

4.4保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上,、下水管道的暢通;

4.5保證施工現(xiàn)場的整潔,，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

4.6工程竣工未移交甲方之前,，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護,。

第五條 工程變更

工程項目及施工方式如需變更,，雙方應(yīng)協(xié)商一致，雙方簽名確認,，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單),。

第六條 材料的提供

6.1 由甲方提供的材料、設(shè)備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),，應(yīng)當符合設(shè)施要求,，如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負責,。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應(yīng)負責妥善保管。

6.2 由乙方提供的材料,、設(shè)備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),，乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗,。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的,，應(yīng)禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責。

第七條 工期延誤

7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,，經(jīng)甲方確認,，工期相應(yīng)順延;

(1)工程量變化和設(shè)計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

7.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,，工期順延;因甲方提供的材料,、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔,，工期順延,。

7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延,。

7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔,，工期不順延,。

第八條 工程款支付方式

8.1合同生效后，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：

第一次：簽定本合同時,，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,，即 元。

第二次：木工進場,，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,，即 元。

第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,，即 元。

第四次：工程完工及竣工驗收后,，結(jié)算完畢,，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%，即 元,。

8.2 工程驗收合格后,，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方,。甲方接到資料后 日內(nèi)如未有異議,，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,，甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)算工程尾款,。

8.3 工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù),。甲方所支付的工程款,，以乙方財務(wù)部開出并蓋財務(wù)專用章收據(jù)為準。

8.4 本工程驗收合格后,，保修期為自雙方簽字之日起 12 月

第九條雙方責任和工期延誤處理

9.1以下甲方原因造成工期延誤,，損失由甲方負責，工期應(yīng)當順延：

(1)不能提供水,、電;

(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);

(3)不能按期提供自購材料,、設(shè)備;

(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;

(5)因甲方原因變更設(shè)計、增加施工項目;

(6)同意工期順延的其他情況,。

(7)逾期驗收或無故怠于驗收;

(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況,。

9.2對以下原因造成工期延誤, 工期不順延：

(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延;

(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,，工期不順延,。

(3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負責;

(4)乙方施工造成甲方物品損壞,，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;

(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失,，由乙方負責。

(6)乙方原因,，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,，乙方負責修理，工期不予順延,。

9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

9.4 未辦理驗收手續(xù),，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,，由甲方負責。

9.5 因一方原因,，造成合同無法繼續(xù)履行時,，該方應(yīng)及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù),，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失,。

9.6 甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元,。

9.5 由于乙方原因致使工期延誤,，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。

第十條 關(guān)于設(shè)計和施工及驗收的約定

10.1乙方設(shè)計師完成的施工圖,，必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖,，經(jīng)甲方確認簽字后，乙方方可進行施工,。

10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝),。

10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙,、停止施工或增減項目,，應(yīng)以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由,、工程部位,、時間、材料等,。乙方根據(jù)變更要求,，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,，因停工等原因造成的工期延誤,、材料耗損、費用損失等清單,，并報告甲方,。甲方收到報告后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。

10.4隱蔽工程驗收前,，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收,，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,，對乙方的自行驗收結(jié)果，甲方應(yīng)予以承認。

10.5工程竣工后,，乙方應(yīng)當通知甲方驗收,。甲方應(yīng)在接到通知后 天內(nèi)驗收，并辦理驗收移交手續(xù),。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收,，應(yīng)當及時書面通知乙方，另定驗收日期,，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,，甲方應(yīng)承認竣工日期,，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。

10.6雙方未辦理驗收手續(xù),，甲方不得入住,，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔,。

第十一條《工程預(yù)算報價表》,、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件,，作為合同附件,，與合同具有同等法律效力。

第十二條合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由東莞市裝飾協(xié)會調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,，可依法向人民法院提起訴訟。

第十三條 附則

13.1 本合同如有未盡事宜,，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力,。

13.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,。

13.3 本合同一式_貳__份，雙方各執(zhí)__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,，履行完畢后自行終止,。

13.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力,。

甲方:_________ ___(簽字) 乙方:東莞×××裝飾工程有限公司(蓋章)

法定代理人: 法定代理人:_____________

地址： 地址：東莞市××鎮(zhèn)×××路×××

電話： 電話：0769-8×××××××

房屋裝修合同書樣本下載篇五

甲方(用人單位)名稱：_________________

乙方(勞動者)名稱：_________________

根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》以及相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲,、乙雙方平等自愿,、協(xié)商一致，共同簽訂并履行本合同所列條款。

一,、勞動合同期限

合同期限自__年__月__日起至__年__月__日止,。

二、工作內(nèi)容和工作地點

1,、乙方同意根據(jù)甲方生產(chǎn)(工作)需要,，從事工作，甲乙雙方可另行約定崗位具體職責和要求,。

2,、乙方的工作地點：本公司或甲方根據(jù)生產(chǎn)(工作)需要安排的其他地點。

三,、工作時間

1,、甲方依法保證乙方的休息權(quán)利;

2、甲方在遵守有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,，可以根據(jù)工作需要安排乙方加班,，乙方應(yīng)服從甲方的統(tǒng)一安排。

四,、勞動報酬

1,、甲方每月以貨幣或轉(zhuǎn)賬形式支付乙方工資，月工資元人民幣,，于次月15日前發(fā)放,。

2、甲乙雙方對工資的其他約定：_________________,。

五,、勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護

1,、甲方根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),，建立安全生產(chǎn)制度。乙方應(yīng)嚴格遵守甲方的勞動安全制度,。雙方嚴禁違章作業(yè),，防止勞動過程中的事故發(fā)生，減少職業(yè)危害,。

2,、甲方根據(jù)生產(chǎn)崗位的需要，按照國家有關(guān)勞動安全的規(guī)定為乙方配置和完善必要的安全防護措施,，發(fā)放必要的勞動保護用品,。

六、規(guī)章制度

1,、甲方依法制定單位規(guī)章制度,，并通過有效方式及時告知乙方,。

2、乙方服從甲方工作管理,，并嚴格遵守甲方依法制定的規(guī)章制度,。

七、勞動合同變更,、解除和終止

1,、甲乙雙方變更、解除,、終止勞動合同依照《中華人民共和國勞動合同法》和有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行,。

2、雙方若有一方要求解除勞動合同,，應(yīng)提前三十日以書面形式通知另一方,，甲方應(yīng)在滿三十日前出具解除勞動合同證明，在此期間乙方應(yīng)堅守崗位,。

八、勞動爭議處理及其他

1,、甲乙雙方因履行勞動合同發(fā)生爭議,，應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成或不愿協(xié)商的，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。

2,、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，人事代理機構(gòu)存檔一份,。

河北省勞動合同范本基本和全國通用一個格式，上網(wǎng)找找就有挺多

房屋裝修合同書樣本下載篇六

原告：

被告：

訴訟請求：請求人民法院依法判決：

1,、解除原,、被告簽訂的《住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》;

2、被告退還原告已付裝修款 元人民幣,，被告的經(jīng)營者以個人財產(chǎn)對 萬元承擔責任;

3,、被告承擔本案訴訟費。

事實及理由

年 月 日原,、被告簽訂住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》,，約定被告對原告平壩區(qū)房屋進行室內(nèi)裝修，工程日期為 月 日至 月 日,，簽訂合同當日原告支付了萬元裝修款,。

年 月 中旬，被告停工,，導(dǎo)致房屋裝修無進展,。原告多次催被告動工,，被告承諾開始裝修，并與原告在 月 日簽訂《關(guān)于住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同的補充協(xié)議》,，約定 月 日還未完工交付的,，被告應(yīng)無條件全額退還合同價款并將房屋鑰匙交給原告。

被告在簽訂補充協(xié)議之后,，一直也沒有開始裝修,，經(jīng)多次催促，被告均是停工狀態(tài),，現(xiàn)原告根據(jù)雙方的約定,，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，提起訴訟,，請求人民法院支持原告訴訟請求,。

此致

人民法院

具狀人：

20__年一月十四月

房屋裝修合同書樣本下載篇七

承包方(以下簡稱乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,，甲,、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的有關(guān)事宜,，達成如下協(xié)議：

1,、工程地點：________

2、工程承包方式：________

3,、工程期限天

開工日期:20xx年xx月x日

竣工日期:20xx年xx月x日

4,、雙方商定，本工程的總價款為人民幣(大寫),，本合同生效時甲方向乙方預(yù)付作為合同定金,。

5、工程竣工后,，乙方應(yīng)通知甲方驗收,。甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單,。在工程款結(jié)清后,，辦理移交手續(xù)。

6,、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年,。雙方應(yīng)在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單,。

7,、工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,，并將有關(guān)資料送交甲方,。甲方接到資料后如未有異議,，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,。

8,、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策，受到罰款或給對方造成損失的,，均由責任方承擔責任,，并賠償給對方造成的損失。

9,、因一方原因,，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方,，辦理合同終止手續(xù),，并由責任方賠償對方相應(yīng)的損失。

10,、甲,、乙雙方直接簽訂合同，本合同一式兩份,，甲乙雙方各持一份,。

11、本合同自甲,、乙雙方簽字、手印后生效,。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

房屋裝修合同書樣本下載篇八

根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況,，雙方協(xié)商一致達成如下協(xié)議,，共同遵守。

一,、工程概況

1.甲乙雙方的條件：__________甲方裝飾的住房系合法居住,。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)依法核準登記的企業(yè)或個體工商戶。

2.裝飾施工地點：_________________縣______路____幢____號____室,。

3.住房結(jié)構(gòu)：_______________室______廳______結(jié)構(gòu),，建筑面積______平方米。

4.裝飾施工內(nèi)容：__________詳見《工程施工報價單》和圖紙,。

5.承包采用下列第______種方式：__________乙方包工,、包全部材料乙方包工、包部分材料,，甲方提供其余部分材料乙方包清工,。

6.本工程由__________設(shè)計

7.工期：__________工程期限______天,，從_____年_____月_____日開工，至_____年____月____日竣工,。

二,、工程價款及結(jié)算方式

1.總價款：_________________元。如雙方認可變更施工內(nèi)容,，變更部分的工程款按實另計,。

2.付款方式合同簽訂后_____天內(nèi)，甲方支付總價款的____%計_____元木工進場當天,，甲方支付總價款的_____%計_____元油漆進場當天,，甲方支付總價款的_____%計______元尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后_______日內(nèi)一次付清。

三,、施工準備及雙方的義務(wù)甲方工作

1.甲方在開工前,，應(yīng)向所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位登記確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應(yīng)當請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,，領(lǐng)取《住宅裝修許可單》。

2.甲方應(yīng)在開工前,，向乙方進行現(xiàn)場交底,。__空房屋，清除影響施工的障礙物,，對只能部分__空的房屋中所滯留的家具,、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水,、電等必備設(shè)備,，并說明使用注意事項。

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作,。

5.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,，擬定方案和進度計劃，交甲方審定,。

6.指派______為乙方代表,，負責合同履行。按要求組織施工,，保質(zhì),、保量、按期完成施工任務(wù),，解決由乙方負責的各項事宜,。

7.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位批準，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),。

8.因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞,、滲漏,、停水、停電等,，由乙方承擔修理和賠償責任,。

9.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。

10.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,，不得擾民及污染環(huán)境,。

四、材料的供應(yīng)

1.甲方提供的材料：__________詳見《甲方提供的材料,、設(shè)備表》,。本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù),。如甲方供應(yīng)的材料,、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,，甲方仍表示使用的,、經(jīng)書面認可，可繼續(xù)使用,，由此造成工程損失的,，責任由甲方承擔。

2.乙方提供的材料：__________詳見附件《乙方提供的材料報價單》,。乙方提供的材料,，均應(yīng)得到甲方認可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,，非經(jīng)甲方同意,，不得挪作他用,。如乙方違反此規(guī)定的,，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,，應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償給甲方,。乙方提供的材料、設(shè)備,，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,，應(yīng)禁止使用。如已使用,，對工程造成的損失由乙方負責,。

五,、安全生產(chǎn)和防火要求甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工現(xiàn)場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,，主要包括電氣線路,、煤氣管道、自來水和其它管道暢通,、合格,。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,，防止相鄰居住房的管道堵塞,、滲漏水、停電,、物品損壞等事項的發(fā)生,。如上述情況發(fā)生，屬甲方責任的,，甲方負責賠償屬乙方責任的,，乙方負責修復(fù)和賠償。乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn),，文明施工,。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。

1.工程量變化或設(shè)計變更

2.不可抗力

3.甲方同意工期順延的其他情況,。

七,、工程質(zhì)量及竣工驗收的辦法

1.本工程以施工圖紙、做法說明,、設(shè)計變更和《家庭裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標準,。

2.由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題，其返工費用由甲方承擔,，工期順延,。

3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔,，工期不變,。

4.乙方應(yīng)及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,，由乙方組織人員進行驗收,，甲方應(yīng)予承認。

5.工期竣工后,，乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,，甲方自接到驗收通知五日內(nèi)進行驗收。

八、違約責任

1.本合同簽訂生效后,，甲乙雙方履行合同規(guī)定的各項條款,，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價的10%的違約金,，并承擔因此造成的其他經(jīng)濟損失,。

2.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工,、窩工所造成的損失,。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元甲方未按合同的約定付款的,，每逾期一天,，按逾期未付款的______‰支付違約金。

3.由于乙方原因逾期竣工的,，每逾期一天,，乙方支付甲方_____元。

4.甲方未辦理任何手續(xù),，要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),，由此發(fā)生的損失或事故，由甲方負責并承擔損失,。

5.未經(jīng)甲方同意,，乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)，由此發(fā)生的損失或事故,，由乙方負責并承擔損失,。

九、工程保修工程保修期貳年,，其中水,、電工程保修期為伍年。保修期從竣工驗收簽章之日起算,。須工程款全部結(jié)清,，甲乙雙方才能簽訂《工程保修單》。

十,、糾紛處理本合同履行期間雙方發(fā)生爭議時,，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決,。若協(xié)商不成,，可到所在地消費者協(xié)會或房產(chǎn)管理部門投訴,。當事人也可以按下列第_____種方式處理：__________提交_______仲裁委員會仲裁依法向人民法院起訴,。

十一、其它約定事項

十二、本合同一式______份,，具有同等法律效力

房屋裝修合同書樣本下載篇九

承接方(乙方)：________

甲,、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行房屋室內(nèi)全部裝修,，訂立本協(xié)議,，以共同恪守。

一,、工程地點：________

二,、形式結(jié)構(gòu)：________

三、工程項目：

1,、九個房間(5臥室,、3客廳,、1書房)地面鋪設(shè)80*80瓷磚，打地角線，要求平整;1個廚房,，3個衛(wèi)生間墻面30*45鋪瓷到頂，留出吊頂空間,，邊角打磨,，地面鋪30*30瓷磚，要求平整,。

2,、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案,，商量確定,。

四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間提前配合乙方購買所需材料(乙方需提前通知甲方),，和施工期間的午餐供應(yīng),，乙方負責施工。

五,、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可,。工程竣工驗收合格后,，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責無償返工維修,。

六,、工程造價：甲方支付乙方裝修材料及人工費共計260000元人民幣。

八,、本協(xié)議一式兩份,，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

房屋裝修合同書樣本下載篇十

乙方(施工方)：________________________

為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,，保護雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《_____》,、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》,、____________人民政府第141號《____________市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,，結(jié)合本工程的家體情況,，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守,。

一,、工程概況

1.甲乙雙方的條件：

甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記,，并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位,。

2.裝飾施工地點：____________________________________。

3.住房結(jié)構(gòu)：____________結(jié)構(gòu),，建筑面積____________平方米,。

4.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《施工內(nèi)容表》

5.承包方式樣：(包工包料，包清工,，部分承包).

6.本工程由設(shè)計,。

7.工期：工程期限_____天，從__________年________月______日開工至__________年________月______日竣工,。

二,、工程價款及結(jié)算方式

1.總價款：(大寫)____________元(其中：設(shè)計費____________元，管理費(______%)元,，稅金(______%)元),。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實另計,。

2.合同簽訂后,，甲方支付總價款的______%，計元,。_______年_______月_______日前,，甲方支付總價款的______%，計天：__________年________月______日前,，甲方支付總價款的______%,，計元：__________年________月______日前，甲方支付總價款的______%,，計____________元：尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后日內(nèi)一次付清,。

三,、施工準備及雙方的義務(wù)

(一)甲方工作

1.甲方開工前，應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案：確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,，應(yīng)當請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,，領(lǐng)取住宅裝修許可單,。

2.甲方應(yīng)在開工前天，向乙方進行現(xiàn)場交底,。騰空房屋,，消除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,、陳設(shè)等采取保護措施,。向乙方提供施工需要的水、電,，并說明使用注意事項,。

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。

4.指派為甲方代表,，負責合同履行,，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理,、驗收,、變更、登記手續(xù)和其他事項,。

(二)乙方工作

1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,，擬定方案和進度計劃，交甲方審定,。

2.指派為乙方代表,，負責合同履行。按要求組織施工,，保質(zhì),、保量、按期完成施工任務(wù),，解決由乙方負責的各項事宜,。

3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),。

4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》,。

5.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境,。

四,、材料的供應(yīng)

1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料,、設(shè)備清單》

本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,，必須符合國家標準，有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱,、規(guī)格,、型號、生產(chǎn)廠廠名,、廠址等,，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù),。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,，甲方仍表示使用的，經(jīng)書面認可,，可繼續(xù)使用,，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔,。

2.乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》

乙方提供的材料,，必須符合國家標準，有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱,、規(guī)格,、型號、生產(chǎn)廠廠名,、廠址等,，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備，并應(yīng)得到甲方認可,，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用,。如乙方違反此規(guī)定的,，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,，應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方,。

乙方提供的材料、設(shè)備,，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,，應(yīng)禁止使用,。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責,。

五,、安全生產(chǎn)

乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn)，文明施工,。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責,。

六、施工內(nèi)容和工期變更

在施工過程中,，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,，在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),，方能進行該項目的施工,，由此造成費用增減或工期改變的，由甲乙雙方商定,。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,，甲方自負，給乙方造成損失的,，甲方應(yīng)予賠償,。

七、工程質(zhì)量及竣工驗收辦法

1.本工程以施工圖紙,、做法說明,、設(shè)計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標準。

2.裝飾裝修工程竣工后,，工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當符合國家有關(guān)標準,。

3.由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題，其返工費用由甲方承擔,，工期順延,。

4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔,，工期不變,。

5.乙方應(yīng)及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,，由乙方組織人員進行驗收,，甲方應(yīng)予以書面承認。

6.工期竣工后,，乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,，甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進行驗收。

八,、違約責任

1.本合同簽訂生效后,，甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件,、預(yù)算及圖紙等)，不得擅自變更或解除,，否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價的______%的違約金,，并承擔因此造成的其他經(jīng)濟損失。

2.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,，甲方應(yīng)補償乙方因停工,、窩工所造成的損失。每停工或窩工______甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,，每逾期______按逾期未付款的______%支付違約金,。

3.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期______乙方支付甲方______元,。

4.甲方未輸任何手續(xù),，要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失,。

5.未經(jīng)甲方同意,，乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),，由乙方負責并承擔損失,。

九、工程保修

1.凡包工包料的"雙包"工程,，從竣工驗收合格之日計算,，保修期為二年。有防水要求的廚房,、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年,。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2.由于乙方原因造成質(zhì)量問題,，乙方無條件地進行維修,。

3.由于甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用,，不屬保修范圍,。

4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效,。

十,、糾紛處理

住宅寅裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的，可以協(xié)商或者調(diào)解解決,。不愿協(xié)商,、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,，當事人可按下列第種方式處理：

(1)提交杭州_____委員會_____;

(2)依法向人民法院起訴;

十一,、其它約定事項

1.________________________,。

2.________________________。

十二,、本合同一式______份,，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分,。

房屋裝修合同書樣本下載篇十一

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

工程項目：宅裝修項目

甲,、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢,。為保證工程順利進行,，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同,，以便共同遵守,。

第一條：工程概況

1.工程地址：

2.總計施工面積：平方米。

3.委托方式：包工包料

4.工程開工日期：年月日

5.工程竣工日期：年月日

第二條：工程價款

工程價款（金額大寫）,。

第三條：質(zhì)量要求

1.工程使用主要材料的品種,、規(guī)格,、名稱,，經(jīng)雙方認可。

2.工程驗收標準,，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

第四條：材料供應(yīng)

乙方提供所有材料設(shè)備，所有材料及設(shè)備詳見裝修清單,。

第五條：付款方式

合同一經(jīng)簽訂,，在工程完工前付清所有款項。

第六條：工程工期

如果因乙方原因而延遲完工,，每日按工費的1％作為違約金罰款支付給甲方,，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,，每延遲一日,，以裝潢工程價款中人工費的1％作為誤工費支付給乙方元。

第七條：工程驗收

乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,，甲方應(yīng)在7天內(nèi)前來驗收,，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題,，甲方自負責任,。甲方自行搬進入住，視為驗收合格,。

第八條：其他事項

1.甲方責任

必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水,、電,、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水,、電,、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底,。

2.乙方責任

指派一名工作人員為乙方工地代表,，負責合同履行，并按合同要求組織施工,，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù),。

第九條：違約責任

合同生效后，在合同履行期間,，擅自解除合同方,，應(yīng)按合同總金額的5％作為違約金付給對方。因擅自解除合同,，使對方造成的實際損失超過違約金的,，應(yīng)進行補償。

第十條：爭議解決

本合同履行期間,，雙方如發(fā)生爭議,，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決,。當事人不愿通過協(xié)商解決,，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟,。

第十一條：合同的變更和終止

1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議,。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出,，應(yīng)按合同總價款的10％交付違約金,，并辦理終止合同手續(xù)。

2.施工過程中任何一方提出終止合同,，須向另一方以書面形式提出,，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后,，可視為本合同解除,。

第十二條：合同生效

1.本合同經(jīng)雙方簽字后生效。

2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份,。

甲方：乙方：

簽約日期：20xx年2月25日