隨著法律法規(guī)不斷完善,人們?cè)桨l(fā)重視合同,,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,,在達(dá)成意見一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由,。怎樣寫合同才更能起到其作用呢,?合同應(yīng)該怎么制定呢?下面是小編為大家整理的合同范本,,僅供參考,,大家一起來看看吧。
裝修保修合同篇一
乙方:北京市__裝潢公司
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓__號(hào)房屋工程已于 年 月 日交付使用,,有關(guān)細(xì)項(xiàng)質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,,目前有關(guān)工程細(xì)項(xiàng)已需維修養(yǎng)護(hù),故甲,、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,,自 年 月 日起至 年 月 日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:就裝修工程所涉及全部項(xiàng)目的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù),。
如木門變形,、裂縫,所有漆面脫落,、起皮,、鼓包,壁紙鼓包,、脫落,,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題,。
屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外,。
3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任:
3.1 花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4缺角,,1塊1/3斷裂,,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應(yīng)予更換,,材料費(fèi)及更換費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),,或由乙方返還斷裂部分的材料費(fèi)及相應(yīng)各項(xiàng)取費(fèi)。
3.2 護(hù)墻板的板面目前變形較重,,乙方應(yīng)于 年 月份前進(jìn)行更換或整修,。
3.3 木門現(xiàn)已變形,乙方應(yīng)于 年 月份前進(jìn)行整修,。
3.4 壁紙卷邊,,乙方應(yīng)于 年 月份前進(jìn)行整修,。
3.5 廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應(yīng)于 年 月份前新購反水彎并進(jìn)行更換,。
3.6 前述各項(xiàng)問題的整修或更換費(fèi)用包括材料費(fèi),、人工費(fèi)等均由乙方負(fù)擔(dān)。
4.乙方工作方式在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日內(nèi),,乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。
5.法律責(zé)任乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個(gè)工作日不予整修或更換的.,,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣 元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償,。
6.結(jié)算保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時(shí)并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),,甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方,。
7.本協(xié)議一式四份,甲,、乙雙方各兩份,,自甲、乙雙方簽署之日起生效,。
甲方:公司 乙方:北京__裝潢公司
代表: 代表:
年月日
裝修保修合同篇二
乙方(施工方):________________________
為規(guī)范裝飾裝修施工,,保護(hù)雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及其他有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,,雙方達(dá)成如下協(xié)議,,共同遵守。
1.裝飾施工地點(diǎn):_____________________________________________,。
2.建筑__________結(jié)構(gòu),,建筑面積___________平方米。
3.裝飾施工內(nèi)容:詳見施工圖,,工程預(yù)算書
4.承包方式:(包工包料,,包清工,部分承包),。
5.本工程由__________設(shè)計(jì),。
6.工期:工程期限_____________天,從____________年_________月________日開工至____________年_________月________日竣工,。
如遇審批有關(guān)事項(xiàng),,按委托人到相關(guān)職能部門辦妥備案手續(xù)之日起計(jì)算,。
1.總價(jià)款:(大寫)________________元(其中:設(shè)計(jì)費(fèi)____元,管理費(fèi)(____%)元,,稅金(____%)元,。)經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì),。
2.合同簽訂后____天內(nèi)開工前,,甲方支付總價(jià)款的____%,計(jì)_______元,。泥工進(jìn)場(chǎng)前或____年____月____日前,,甲方支付總價(jià)款的____%,計(jì)_______元;木工進(jìn)場(chǎng)前或____年_____月_____日前,,甲方支付總價(jià)款的____%,,計(jì)_______元;油漆工進(jìn)場(chǎng)前或_____年____月____日前,甲方支付總價(jià)款的____%,,計(jì)_______元:其余款項(xiàng)為本工程尾款,。第三次付款時(shí),甲乙雙方應(yīng)對(duì)已變更項(xiàng)目的工程和工程量進(jìn)行核實(shí)和計(jì)算,。并按合同比例進(jìn)行支付和收款,。尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后一周內(nèi)一次付清。
(一)甲方工作
1.甲方開工前,,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案:確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,,應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,,領(lǐng)取住宅裝修許可單,。
2.甲方應(yīng)在開工前______天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,。騰空房屋,,消除影響施工的障礙物,對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,、陳設(shè)等采取保護(hù)措施,。向乙方提供施工需要的水、電,,并說明使用注意事項(xiàng),。
3.做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派________為甲方代表,,負(fù)責(zé)合同履行,,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗(yàn)收,、變更,、登記手續(xù)和其他事項(xiàng)。
(二)乙方工作
1.對(duì)甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底,,擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃,,交甲方審定。
2.指派為________乙方代表,,負(fù)責(zé)合同履行,。按要求組織施工,保質(zhì),、保量,、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),。
4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》,。
5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境,。
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料,、設(shè)備清單》
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,,必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱,、規(guī)格,、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名,、廠址等,,不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),,乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù),。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出,,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認(rèn)可,,可繼續(xù)使用,,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān),。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》
乙方提供的材料,,必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),,有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格,、型號(hào),、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,,不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,,并應(yīng)得到甲方認(rèn)可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,,非經(jīng)甲方同意,,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,,應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償經(jīng)甲方,。
乙方提供的材料,、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,,應(yīng)禁止使用,。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé),。
甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場(chǎng)地應(yīng)符合防火,。防事故的要求,主要包括電氣,、通訊線路,、煤氣管道、自來水和其它管道暢通,、合格,。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,,防止相鄰居民住房的管道堵塞,。滲漏水、停電,、物品損壞等事故的發(fā)生,。裝運(yùn)修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置,、方式和時(shí)間堆放和清運(yùn)。如上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,,甲方負(fù)責(zé)賠償:屬乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償,。
乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn),文明施工,。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé),。
在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后(詳見附件四),,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,由此造成費(fèi)用增減或工期改變的,,由甲乙雙方商定,。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),,給乙方造成損失的,,甲方應(yīng)予賠償。
1.本工程以施工圖紙,、做法說明,、設(shè)計(jì)變更和《________________市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
2.裝飾裝修工程竣工后,,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),。
3.由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),,工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),,工期不變。
5.甲方對(duì)工程存在的問題應(yīng)及時(shí)向乙方工程負(fù)責(zé)人反映投訴,,以免造成更大返工或損失,。
6.乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》),甲方不能按預(yù)約規(guī)定時(shí)間日期參加驗(yàn)收,,由乙方組織人員驗(yàn)收,,甲方應(yīng)予書面承認(rèn)。
工期竣工后,,乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收,,甲方自接到驗(yàn)收通知七日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
1.本合同簽訂生效后,,甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項(xiàng)條款(包括經(jīng)雙方確認(rèn)的合同附件,、預(yù)算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià)的10%的違約金,,并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟(jì)損失,。
2.甲方未辦任何手續(xù),要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失,。
3.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),,由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
1.凡包工包料的“雙包”工程,,從竣工驗(yàn)收合格之日計(jì)算,,保修期為二年。有防水要求的廚房,、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年,。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
2.由于乙方原因造成質(zhì)量問題,,乙方無條件地進(jìn)行維修,。
3.由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,,不屬保修范圍,。
4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效,。
住宅室內(nèi)裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的',,可以通過協(xié)商或者調(diào)解解決,不愿協(xié)商,、調(diào)解或者協(xié)商,、調(diào)解不成的,由法定質(zhì)栓機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn),,費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān),。
本合同一式____份,具有同等法律效力,。合同附件為本合同的組成部分,。
裝修保修合同篇三
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓__號(hào)房屋工程已于年月日交付使用,有關(guān)細(xì)項(xiàng)質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,,目前有關(guān)工程細(xì)項(xiàng)已需維修養(yǎng)護(hù),,故甲、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為 年,,自年月日起至年月日止,。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項(xiàng)目的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù),。如木門變形、裂縫,,所有漆面脫落,、起皮、鼓包,,壁紙鼓包,、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題,。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任:
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,,1塊4缺角,,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,,乙方應(yīng)予更換,,材料費(fèi)及更換費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),或由乙方返還斷裂部分的材料費(fèi)及相應(yīng)各項(xiàng)取費(fèi),。
3.2護(hù)墻板的板面目前變形較重,,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形,,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修,。
3.4壁紙卷邊,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修,。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,,乙方應(yīng)于年月份前新購反水彎并進(jìn)行更換。
3.6前述各項(xiàng)問題的整修或更換費(fèi)用包括材料費(fèi),、人工費(fèi)等均由乙方負(fù)擔(dān)。
4.乙方工作方式
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日內(nèi),,乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,,費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
5.法律責(zé)任
乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個(gè)工作日不予整修或更換的,,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償,。
6.結(jié)算
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時(shí)并令甲方滿意,,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方,。
7.本協(xié)議一式四份,,甲,、乙雙方各兩份,自甲,、乙雙方簽署之日起生效,。
甲方: 乙方:?
代表:代表:
年月日
裝修保修合同篇四
乙方(承包方):_________________________
1.1工程地點(diǎn):_________________________________________________。
1.2住房結(jié)構(gòu):_________________________________,,施工面積_________平方米,。
1.3工程造價(jià):家庭居室裝飾裝修工程的價(jià)格,根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則,,約定如下:總價(jià)款:_________元,大寫(人民幣):_________________,。其中:材料費(fèi):_________,,人工費(fèi):_________,管理費(fèi):_________,,設(shè)計(jì)費(fèi):_________,,垃圾清運(yùn)費(fèi):_________,稅金:_________,,其他費(fèi)用:_________,。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,,變更施工內(nèi)容,,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式,。
(1)乙方包工,、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(3)乙方包工,、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
3施工圖紙雙方簽字后生效。
1開工前提供施工期間的水源,、電源,,并說明使用注意事項(xiàng);
2參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng),、工程竣工的驗(yàn)收;
5因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞,、滲漏水、停電,、物品毀壞等,,如屬乙方的責(zé)任,由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償,。
1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,,保證工程質(zhì)量,,按期完成工程;
3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上,、下管道的暢通;
7乙方采用的裝飾材料不得以次充好,、弄虛作假。
8乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求,,不得偷工減料,、粗制濫造;
9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
4除合同注明外,,五金(門鎖,、拉手、水龍頭等),、石材,、瓷磚、設(shè)備,、潔具,、燈具等,均由甲方購買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),。
2甲方未按期支付工程款,,合同工期相應(yīng)順延;
3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),,工期不順延。
(1)乙方必須按照設(shè)計(jì)文件和國(guó)家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范進(jìn)行施工,。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,。
(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,,乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無償返工,達(dá)到工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。返工后仍達(dá)不到的,,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。由于甲方原因達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,,由甲方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。
1雙方約定在施工過程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)水,、電管線,,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
2保修
(1)工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結(jié)算單),,并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單),。
(2)在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,,有防水要求的廚房,、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,。
1竣工驗(yàn)收后_________日內(nèi),,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款_________%的工程款。
甲方支付工程款,,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,,視為乙方收取。
2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的,,甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增,、減部分的款項(xiàng)。
3雙方款項(xiàng)往來,,均應(yīng)出具收據(jù),。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后,,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票,。
11.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,,應(yīng)及時(shí)通知另一方,,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),,違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)_________%的違約金;若因此造成損失的,,違約方應(yīng)予以賠償。
11.4由于乙方原因,,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān),,工期不予順延,。
11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金,。
12.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,。
12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,,本合同一式兩份,,雙方簽字(蓋章)后生效,甲,、乙雙方各持一份,。
12.4合同履行完后自動(dòng)終止,。
12.5本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益,。
12.6合同附件為本合同的組成部份,,與本合同具有同等法律效力。
裝修保修合同篇五
乙方:北京市裝潢公司
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓號(hào)房屋工程已于 年 月 日交付使用,,有關(guān)細(xì)項(xiàng)質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,,目前有關(guān)工程細(xì)項(xiàng)已需維修養(yǎng)護(hù),故甲,、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,,自 年 月 日起至 年 月 日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項(xiàng)目(以 年 月 日甲,、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細(xì)表及 年 月 日簽署的裝飾工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議列明為準(zhǔn))的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù),。如木門變形、裂縫,,所有漆面脫落,、起皮、鼓包,,壁紙鼓包,、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題,。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任:
3.1 花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,,1塊4cm缺角,,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,,乙方應(yīng)予更換,,材料費(fèi)及更換費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),或由乙方返還斷裂部分的材料費(fèi)及相應(yīng)各項(xiàng)取費(fèi),。
3.2 護(hù)墻板的板面目前變形較重,,乙方應(yīng)于 年 月份前進(jìn)行更換或整修。
3.3 木門現(xiàn)已變形,,乙方應(yīng)于 年 月份前進(jìn)行整修,。
3.4 壁紙卷邊,乙方應(yīng)于 年 月份前進(jìn)行整修,。
3.5 廚房洗菜盆下水管無反水彎,,乙方應(yīng)于 年 月份前新購反水彎并進(jìn)行更換。
3.6 前述各項(xiàng)問題的整修或更換費(fèi)用包括材料費(fèi)、人工費(fèi)等均由乙方負(fù)擔(dān),。
4.乙方工作方式
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,,費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。
5.法律責(zé)任
乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個(gè)工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣 元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時(shí)并令甲方滿意,,保修期結(jié)束后七日內(nèi),,甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方( 年 月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,,可以結(jié)算),。
7.本協(xié)議一式四份,甲,、乙雙方各兩份,,自甲、乙雙方簽署之日起生效,。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________代表(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝修保修合同篇六
乙方:___________________________裝潢公司
1.本工程保修期為一年,,自____________起至____________止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:_________________
就裝修工程所涉及全部項(xiàng)目(以______________甲,、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細(xì)表及______________簽署的裝飾工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議列明為準(zhǔn))的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù),。如木門變形、裂縫,,所有漆面脫落,、起皮、鼓包,,壁紙鼓包,、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題,。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任:_________________
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,,1塊4cm缺角,,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,,乙方應(yīng)予更換,,材料費(fèi)及更換費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),或由乙方返還斷裂部分的材料費(fèi)及相應(yīng)各項(xiàng)取費(fèi)。
3.2護(hù)墻板的板面目前變形較重,,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修,。
3.3木門現(xiàn)已變形,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修,。
3.4壁紙卷邊,,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,,乙方應(yīng)于年月份前新購反水彎并進(jìn)行更換,。
3.6前述各項(xiàng)問題的整修或更換費(fèi)用包括材料費(fèi)、人工費(fèi)等均由乙方負(fù)擔(dān),。
4.乙方工作方式
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),,乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。
5.法律責(zé)任
乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個(gè)工作日不予整修或更換的,,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣_(tái)_____________元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償,。
6.結(jié)算
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時(shí)并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),,甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,,若甲方感到滿意,可以結(jié)算),。
7.本協(xié)議一式四份,,甲、乙雙方各兩份,,自甲,、乙雙方簽署之日起生效。
代表:_________________代表:_________________
裝修保修合同篇七
甲方:
乙方:
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓__號(hào)房屋工程已于________年____月____日交付使用,,有關(guān)細(xì)項(xiàng)質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,,目前有關(guān)工程細(xì)項(xiàng)已需維修養(yǎng)護(hù),故甲,、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議:
1.本工程保修期為一年,,自________年____月____日起至________年____月____日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:就裝修工程所涉及全部項(xiàng)目的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù),。如木門變形,、裂縫,所有漆面脫落,、起皮,、鼓包,壁紙鼓包、脫落,,房頂出現(xiàn)脫落,,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外,。
3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任:
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,,1塊4缺角,1塊1/3斷裂,,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應(yīng)予更換,,材料費(fèi)及更換費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),,或由乙方返還斷裂部分的材料費(fèi)及相應(yīng)各項(xiàng)取費(fèi)。
3.2護(hù)墻板的板面目前變形較重,,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修,。
3.3木門現(xiàn)已變形,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修,。
3.4壁紙卷邊,,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,,乙方應(yīng)于年月份前新購反水彎并進(jìn)行更換,。
3.6前述各項(xiàng)問題的整修或更換費(fèi)用包括材料費(fèi)、人工費(fèi)等均由乙方負(fù)擔(dān),。
4.乙方工作方式在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后____日內(nèi),,乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。
5.法律責(zé)任乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個(gè)工作日不予整修或更換的,,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償,。
6.結(jié)算保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時(shí)并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),,甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方,。
7.本協(xié)議一式四份,甲,、乙雙方各兩份,,自甲、乙雙方簽署之日起生效,。
甲方:乙方:代表:代表:
裝修保修合同篇八
甲方:乙方:
鑒于乙方承包裝修之甲方裝修工程已于 年 月 日交付使用,,有關(guān)細(xì)項(xiàng)質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,目前有關(guān)工程細(xì)項(xiàng)已需維修養(yǎng)護(hù),故甲,、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議:
1,、本工程保修期為 __________年,,自________ 年 __________月 _________日起至____________ 年_______________ 月___________ 日止,。
2、乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部合同項(xiàng)目?jī)?nèi)(以 年 月 日甲,、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細(xì)表及 年 月 日簽署的裝飾工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議列明為準(zhǔn))的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù),。如木門變形、裂縫,,所有漆面脫落,、起皮、鼓包,,壁紙鼓包,、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題,。屬于甲方使用不當(dāng),、天災(zāi),、原土建質(zhì)量造成的損壞除外,。
3,、目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任:
1)花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,,1塊1/3斷裂,,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應(yīng)予更換,,材料費(fèi)及更換費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),或由乙方返還斷裂部分的材料費(fèi)及相應(yīng)各項(xiàng)取費(fèi),。
2)護(hù)墻板的板面目前變形較重,,乙方應(yīng)于 年 月份前進(jìn)行更換或整修。
3)木門現(xiàn)已變形,,乙方應(yīng)予 年 月份前進(jìn)行整修,。
4)壁紙卷邊,,乙方應(yīng)于 年 月份前進(jìn)行整修。
5)廚房洗菜盆下水管無反水彎,,乙方應(yīng)于 年 月份前新購反水彎并進(jìn)行更換,。
6)前述各項(xiàng)問題的整修或更換費(fèi)用包括材料費(fèi)、人工費(fèi)等均由乙方負(fù)擔(dān),。
4,、乙方工作方式
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排 熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,,費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。
5、法律責(zé)任
乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個(gè)工作日,,不予整修或更換的,,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣 元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6,、結(jié)算
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時(shí)并令甲方滿意,,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方( 年 月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,,若甲方感到滿意,,可以結(jié)算)。
7,、本協(xié)議一式四份,,甲、乙雙方各兩份,,自甲,、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:乙方:
代表: 代表:
蓋章: 蓋章:
裝修保修合同篇九
上訴請(qǐng)求:_________________
2,、責(zé)令原審法院依法作出判決,。
事實(shí)與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng),,符合法律規(guī)定,。
民事訴訟法解釋五十九條是對(duì)有字號(hào)的個(gè)體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認(rèn)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)者作為一般自然人的訴訟主體地位,。被上訴人可以個(gè)體工商戶(字號(hào))的名義進(jìn)行民事活動(dòng),,也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動(dòng)。
個(gè)體工商戶(字號(hào))為訴訟主體的情況,,要看爭(zhēng)議是否在登記經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)產(chǎn)生,,要看民事活動(dòng)是否是以個(gè)體工商戶(字號(hào))的名義進(jìn)行的,。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的,。更重要的是,,雙方_______年_____月到_____3年_____月簽訂、履行(口頭)合同時(shí),,“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日),。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān),。
二,、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),,原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴,。
從立法本意上講,最高法院將個(gè)體工商戶字號(hào)列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮,。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),,原審法院也可以通過向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,,浪費(fèi)司法資源,。
綜上,原審裁定嚴(yán)重錯(cuò)誤,,望二審法院依法主持正義,,支持上訴人的上訴請(qǐng)求。
此致
_____________人民法院
裝修保修合同篇十
對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,,經(jīng)發(fā)包方確認(rèn),,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
因發(fā)包方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,,工期順延; 因發(fā)包方提供的材料,、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由發(fā)包方承擔(dān),,工期順延,。
發(fā)包方未按期支付工程款,工期相應(yīng)順延,。
因承包方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,,工期不順延; 因承包方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,在三日內(nèi)由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費(fèi)用由承包方承擔(dān),,工期協(xié)商順延, 同一質(zhì)量問題第二次整改工期不順延,。