合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。擬定合同的注意事項有許多,,你確定會寫嗎,?下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪0?,希望能夠幫到你?
裝修合同電子版 裝修合同免費篇一
委托代理人(姓名):________________民族:____________________
住所:______________________________身份證號:________________
聯(lián)系電話:__________________________手機號:__________________
承包方(以下簡稱乙方):______________________________________
營業(yè)執(zhí)照號:__________________________________________________
住所:________________________________________________________
法定代表人:_________________________聯(lián)系電話:_______________
委托代理人:_________________________聯(lián)系電話:_______________
建筑資質(zhì)等級證書號:__________________________________________
本工程設(shè)計人:_______________________聯(lián)系電話:_______________
施工隊負責(zé)人:_______________________聯(lián)系電話:_______________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點,,甲、乙雙方在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.1工程地點:
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶型:
1.4工程內(nèi)容及做法(見報價單和圖紙),;
1.5工程承包,,采取下列第____種方式:
乙方包工、包全部材料(見附表三),。
乙方包工,、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二,、三),。
1.6工程期限______日(以實際工作日計算);
開工日期______年___月___日;
竣工日期______年___月___日。
1.7工程款和報價單
工程款:本合同工程造價為(人民幣)_____________________________
金額大寫:______________________________________________________
報價單應(yīng)當(dāng)以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據(jù),,根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件,。
報價單應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準,、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據(jù)。
第二條工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,,甲方應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位,、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方,。
第三條施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書
3.1施工圖紙采取下列第____種方式提供:
甲方自行設(shè)計的,需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份,。
甲方委托乙方設(shè)計的,,乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,,乙方執(zhí)二份,。
3.2雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-xx)的要求。
3.3雙方應(yīng)當(dāng)對施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書予以簽收確認,。
3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙,、設(shè)計方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目,。
第四條甲方工作
4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則,。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖,。
4.3負責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費用,。
4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。
4.5負責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系,。
4.6不得有下列行為:
隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu),。
在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,,拆除連接陽臺門窗的墻體,。
在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材,、砌筑墻體、增加樓地面荷載,。
甲方:_________________乙方:_________________
地址:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
代表:_________________代表:_________________
簽約日期:_____________簽約日期:_____________
裝修合同電子版 裝修合同免費篇二
【案情介紹】
孫xx與白xx達成口頭協(xié)議,由白xx負責(zé)裝修孫xx的二居室商品房,,工程款共計3萬元,,工期1個月。孫xx付款后,,白xx組織人員進駐場地開始施工,。由于施工中白xx不負責(zé)任,到處接活,,人手常常不夠,,于是白xx招募一些臨時人員幫忙,這些人員往往素質(zhì)不高,,或者沒有裝修經(jīng)驗,。并且由于白xx拖欠工人工資,故工人消極怠工,,以至工程施工后3個月尚未完工,,導(dǎo)致孫xx無法入住,不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎,,造成孫xx樓下房屋漏水,,造成樓下住戶支付修復(fù)費5000元。隨后孫xx發(fā)現(xiàn),,裝修工程已完工部分質(zhì)量嚴重不合格,,存在衛(wèi)生間門歪曲,木線有縫隙,,玻璃松動,,整體墻面光潔度不夠、不均勻,,門套歪曲不在一個平面,,背面不對稱等問題。孫xx與白xx數(shù)次交涉,,但是白xx不是對孫xx避而不見,,就是推托責(zé)任,說裝修的問題應(yīng)找木工趙**和水泥工王**而不應(yīng)由其負主要責(zé)任,,還數(shù)次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題,。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協(xié)商不成,,于是向人民法院提起訴訟,,請求人民法院判決白xx退還全部工程款,,并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復(fù)費用。
【審理結(jié)果】
人民法院接受此案后,,委托建設(shè)監(jiān)理公司對孫xx裝修工程進行鑒定,,認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元,該工程不合格部分修復(fù)費用15750元,。同時,,調(diào)查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業(yè)執(zhí)照,不具備經(jīng)營資格,。一審法院經(jīng)過審理,,認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協(xié)議無效,并判決如下:
1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;
2.判決白xx支付孫xx修復(fù)費15700元;
3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復(fù)費用共計6360元,。
【精典評析】
本案主要涉及兩個法律問題:一是合同有效性的認定和的責(zé)任問題;二是侵權(quán)損害賠償責(zé)任的承擔(dān),。
1.合同有效性的認定及無效合同的責(zé)任劃分。
孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同,。根據(jù)《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》第11條規(guī)定,,凡從事建筑裝飾裝修的企業(yè),必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門進行資質(zhì)審查,,并取得資質(zhì)證書后,,方可在資質(zhì)證書規(guī)定的范圍內(nèi)承包工程?!都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》也規(guī)定,,凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》或者建設(shè)行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程,??梢姡景钢邪讀x不具備經(jīng)營主體資格而擅自承擔(dān)家庭裝飾工程,,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經(jīng)營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程,,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應(yīng)的民事行為能力而成為無效合同,根據(jù)上述法規(guī)定,,該合同自始就沒有法律效力,。
無效合同的法律后果有:
(1)返還財產(chǎn):合同被認定無效后,雙方應(yīng)將財產(chǎn)關(guān)系回復(fù)到前的狀態(tài),,已從對方取得財產(chǎn)的一方,,應(yīng)將其所取得的財產(chǎn)返還給對方。現(xiàn)孫xx已將工程款支付給白xx,,白xx本應(yīng)全部予以返還,,但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結(jié)合,成為孫xx房屋的添附價值,,故此部分工程款無需返還,,白xx應(yīng)返還余下的工程款20400元,。
(2)賠償損失:凡無效合同的訂立和履行使當(dāng)事人蒙受財產(chǎn)損失的,有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方的損失,。因白xx施工質(zhì)量不合格而導(dǎo)致孫xx所需付出的修復(fù)費用,,和因白xx施工導(dǎo)致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用,均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產(chǎn)損失,,白xx作為此無效合同中有過錯的一方,,依法應(yīng)予賠償。
2.侵權(quán)損害賠償?shù)呢?zé)任
由于施工操作的不慎,,造成樓下房屋漏水,構(gòu)成了對樓下居住戶的侵權(quán),,施工人員應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任,,對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同,,白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員,,則白xx為施工人,應(yīng)承擔(dān)此侵權(quán)責(zé)任,,所以本案中要修復(fù)費用,,理應(yīng)償還。