隨著人們法律意識的加強(qiáng),，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為,。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢,？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

寧波房屋買賣合同篇一

第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況,，并自愿買受該房屋,。該房屋具體狀況如下：座落于寧波市，建筑面積為平方米出售房屋的所有權(quán)證證號為房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓,。該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓,。

第二條甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋不受他人合法追索,。

第三條乙方在前付給甲方定金,，元，元,。上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款在時由甲方退還乙方,。

第四條該房屋協(xié)議價格為元，元,。房價款的支付方式和支付時間為：

第五條1,、甲、乙雙方定于時正式交付該房屋甲方應(yīng)在正式交付房屋前騰空該房屋,。2,、雙方定于前向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。4,、甲方未按規(guī)定履行以上義務(wù)的,，則按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任：

第六條甲、乙雙方確認(rèn),，雖然房屋所有權(quán)證未作記載,，但依法對該房屋享有共有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。

第七條甲,、乙雙方同意,，在本契約生效后日內(nèi)，共同向房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記并在乙方領(lǐng)取《房屋所有權(quán)證》后，按有關(guān)規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權(quán)變更手續(xù),。該房屋土地使用權(quán)的變更手續(xù)按下列約定辦理：,、該房屋土地使用權(quán)為出讓取得,，其土地使用權(quán)證證載權(quán)利和相關(guān)出讓合同的權(quán)利,、義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給乙方,。,、該房屋土地使用權(quán)為劃撥取得,，根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，其轉(zhuǎn)讓需交納土地出讓金或土地收益金雙方約定,，該費(fèi)用由□甲方承擔(dān)□乙方承擔(dān),。,、除本條第二款已有約定外,，辦理以上手續(xù)應(yīng)當(dāng)繳納的稅費(fèi)，由□甲,、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔(dān)□甲方承擔(dān)□乙方承擔(dān),。

第八條甲、乙雙方向房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,，登記機(jī)關(guān)準(zhǔn)予登記的,，則雙方提出申請的時間為該房屋權(quán)利轉(zhuǎn)移時間。

第九條該房屋毀損,、滅失的風(fēng)險自,、房屋正式交付之日、權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起轉(zhuǎn)移給乙方,。

第十條該房屋正式交付時,，物業(yè)管理、水,、電,、燃?xì)狻⒂芯€電視,、通訊等相關(guān)雜費(fèi),，按下列約定處理：甲、乙雙方約定補(bǔ)充條款如下：

甲方：乙方：簽約日期：簽約日期：

寧波房屋買賣合同篇二

出賣人： 身份證號碼：(以下簡稱甲方)

買受人： 身份證號碼：(以下簡稱乙方)

經(jīng)雙方充分協(xié)商一致,，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及司法解釋的相關(guān)規(guī)定,，雙方在平等自愿、互惠互利的基礎(chǔ)上,，簽訂本合同供雙方遵守,。

房屋現(xiàn)狀

第一條 甲方自愿將其所有的房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況,，并自愿購買該房屋?，F(xiàn)該房屋具體狀況如下：

(一)該房屋座落于___路號幢單元層號,，建筑面積___平方米;

(二)該房屋現(xiàn)已由甲方向設(shè)立抵押權(quán);甲方還欠其貸款__萬元;

(三)該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。

房屋價額

第二條 該房屋的計(jì)價方式為整套總價方式,，即共計(jì)萬元(大寫：___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整),。

付款方式

第三條 乙方在本合同簽訂之日起五日內(nèi)應(yīng)向甲方給付定金人民幣元整，上述定金在乙方___付款時充抵房款,。

第四條甲方下欠銀行的貸款萬元，在本合同生效之日起日內(nèi)由乙方代甲方一次性清償,。該款至乙方代甲方付清銀行時即轉(zhuǎn)為購房款,。其余房款萬元，由乙方向銀行申請按揭支付,。

第五條 本合同第二條約定的房屋總價萬元已包括甲乙雙方交易的各種稅費(fèi),，即該房屋辦理轉(zhuǎn)移登記、抵押登記,、按揭手續(xù)等所發(fā)生的所有費(fèi)用全部由甲方承擔(dān),。

房屋交付

第六條 甲方承諾在本合同生效之日起___日將房屋交付給乙方，并在交付房屋前騰空該房屋,。

房屋的權(quán)利保證

第七條 甲方承諾并保證,，享有該房屋的合法所有權(quán)，該房屋沒有共有權(quán),，也沒有其他的權(quán)屬糾紛,。

第八條 甲、乙雙方同意,，在本合同生效之日起___日內(nèi),，共同向房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請辦理房屋所有權(quán)變更登記手續(xù)。

第九條 甲方保證已如實(shí)陳述本合同約定的所有內(nèi)容及房屋狀況,。

第十條 房屋毀損,、滅失的風(fēng)險自該房屋正式交付之日轉(zhuǎn)移給乙方，即乙方領(lǐng)取鑰匙之日,。

違約責(zé)任

第十一條 任何一方?jīng)]有按本合同完全履行的,，另一方有權(quán)解除本合同;違約方除賠償對方的損失外，另按本合同第三條約定的定金數(shù)額適用定金罰則,。

其它約定

第十二條 本合同未盡事宜,，甲、乙雙方可另行訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議,。補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力,。

第十三條 因本合同或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,，依法向本合同房屋所在地的人民法院起訴。

第十四條 本合同一式二份，甲乙方雙方各執(zhí)一份,。兩份具有同等的法律效力,。

第十五條 本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方： 乙方：

20__年__月__日

20__年__月__日

寧波房屋買賣合同篇三

出賣方(甲方)：_______地址：_______編碼：_______電話：_______法定代表人：_______職務(wù)：_______

購買方(乙方)：_______地址：_______編碼：_______電話：_______法定代表人：_______職務(wù)：_______

根據(jù)國家有關(guān)法律的規(guī)定,，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行,。

第一條乙方購買甲方坐落在 市街巷號的房屋棟間,，建筑面積為_____平方米。

第二條上述房產(chǎn)的交易價格：

第三條付款時間與辦法：

第四條甲方應(yīng)于________年____月____日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,。

第五條稅費(fèi)分擔(dān)

1.甲方承擔(dān)房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)向甲方征收的交易額的_______%的交易費(fèi),，承擔(dān)公證費(fèi)、協(xié)議公證費(fèi),。

2.乙方承擔(dān)房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應(yīng)向乙方征收的交易額的_______%的交易費(fèi),，承擔(dān)房產(chǎn)交易中國家征收的一切其他稅費(fèi)。

第六條違約責(zé)任

1.乙方必須按期向甲方付款,，否則,，每逾期一天，應(yīng)向甲方償付違約部分房產(chǎn)款 %的違約金,。

2.甲方必須按期將房產(chǎn)交付乙方使用,，否則，每逾期一天,，應(yīng)向乙方償付違約部分房產(chǎn)款 %的違約金,。

第七條本合同主體

1.乙方是 共 人，委托代理人即乙方代表人,。

2.甲方是單位,，代表人是。

第八條本合同經(jīng)國家公證機(jī)關(guān) 公證處公證,。

第九條本合同發(fā)生爭議的解決方式：本合同履行中發(fā)生爭議,，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,，按下列第 種方式解決：

1.向 仲裁委員會申請仲裁;

2.依法向_______人民法院起訴,。

第十條本合同一式 份。甲方產(chǎn)權(quán)人各執(zhí)一份,，乙方執(zhí)一份,， 房產(chǎn)管理局、公證處各執(zhí)一份,。

甲方：______________

法定代表人：_______

乙方：______________

法定代表人:_______

寧波房屋買賣合同篇四

江蘇省房屋買賣合同

出賣方(甲方)：______________ 身份證號碼：______________

買受方(乙方)：______________ 身份證號碼：______________

甲,、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等,、真實(shí)、自愿,、協(xié)商一致前提下訂立本合同,，以昭信守。

一,、甲方自愿將其村證房位于_______________________________ 的房屋(建筑面積___ 平方米)以人民幣_______萬元整(￥_______元)的價款出售給乙方,。(含地下室_______號_______平方米)

二、乙方于該合同簽訂之日起_______日內(nèi)一次性將房款支付給甲方,。

三,、本合同簽定時，甲,、乙雙方都不具備過戶條件，甲方提供建造本房屋的相關(guān)證明資料,，作為交易依據(jù),。乙方如果交易該房屋，若有需要,，甲方無條件配合,。等具備過戶條件時，甲方應(yīng)無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù),，界時發(fā)生的契稅,、土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān),。

四,、本合同簽訂后，甲方對該房屋的使用,、收益,、出租、擔(dān)保,、抵押,、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方,。甲方不得就該房屋再與他人訂立協(xié)議,、合同或其它任何方式的處分。

五,、該房屋正式交付時,，物業(yè)管理、水,、點(diǎn),、燃?xì)?、有線電視、通訊等相關(guān)雜費(fèi),，甲方結(jié)清已發(fā)生的費(fèi)用,，甲方已經(jīng)預(yù)繳的費(fèi)用，其權(quán)益由乙方享有,，雙方不再另行結(jié)算,。

六、違約責(zé)任

1,、甲方應(yīng)當(dāng)于乙方付清房款同時交付乙方該房屋,。甲方未按時交付房屋，應(yīng)支付按日計(jì)算的房價千分之一的違約金給乙方,。逾期超過兩個月,，乙方有權(quán)解除本合同。解約時,，甲方需將已收的房款即時全額退還,、支付_______萬元違約金作為乙方損失賠償。

2,、乙方未按本合同規(guī)定的付款日期及方式付款的,。其逾期部分應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的違約金給甲方。逾期超過兩個月時,，甲方有權(quán)解除合同,。解約時，甲方將已收房款即時全額退還乙方,，扣除_______萬元作為甲方損失賠償,。

3、甲方保證本房屋無查封,、交易,、抵押、通知拆除等現(xiàn)象,、保證無隱瞞房屋歷史或其它非善意行為,。若有所列情形之一，影響到乙方權(quán)利的行使,，甲方則放棄先訴抗辯權(quán),，并按所收款項(xiàng)雙倍返還給乙方，以為違約處罰,，若有其它損害仍得賠償,。

4、本合同簽訂,、房款付清后,，任何一方不得擅自變更或解除合同,，否則提出變更或解除方需按本房屋屆時市場評估價的雙倍支付給對方。如因重大或不可抗力的客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?，甲方?yīng)按本房屋屆時市場評估價返還乙方房屋價款,，并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用。

5,、如因政府規(guī)劃部門,、設(shè)計(jì)部門的原因?qū)е路课莶鸪蚴褂霉δ茏兏模追綉?yīng)當(dāng)通知乙方,。如有本房屋的補(bǔ)償款發(fā)放,，甲方應(yīng)即時全額支付給乙方。否則應(yīng)支付按日計(jì)算的補(bǔ)償款千分之一的違約金給乙方,，直至全額支付給乙方日止,。

七、甲方應(yīng)及時將可能影響本合同或該房屋價值的任何事件(包括但不限于公司,、法人,、通訊方式發(fā)生改變，該房屋的查封,、扣押、訴訟,、仲裁或其它爭議事件)通知乙方,，由于甲方的過錯造成房屋價值減少的，甲方應(yīng)立即采取措施防止損失擴(kuò)大,，并賠償乙方損失,。

八、本合同自各方簽字或蓋章之日起生效,，并對雙方都具有約束力,，應(yīng)嚴(yán)格履行。本房屋屬企業(yè)用房,，國家政策限制,，乙方是實(shí)際產(chǎn)權(quán)人和實(shí)際所有人，而非合法產(chǎn)權(quán)人,，故本房屋不滅失,，該合同永久有效。

九,、合同履行過程中發(fā)生爭議,，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向合同簽署地人民法院起訴,。

十,、附件：甲乙雙方身份證復(fù)印件,、該房屋平面設(shè)計(jì)圖。

甲方：______________ 乙方：______________

聯(lián)系地址：__________ 聯(lián)系地址：_________

聯(lián)系電話：__________ 聯(lián)系電話：_________

_______年_______月_______日

寧波房屋買賣合同篇五

房屋買賣合同民事上訴狀

上訴人(原審被告)：_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司,，住所地：_________________某某市某某鎮(zhèn),。法定代表人：_________________某某職務(wù)：_________________董事長。被上訴人(原審原告)：_________________某某,，男,，漢族，19年月日出生,，住某某市某某區(qū)某某北路號111室,。原審被告：_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司，住所地：_________________某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號,。負(fù)責(zé)人：_________________某某,，經(jīng)理。

上訴請求：1,、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決,，發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2,、一,、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。事實(shí)和理由：上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書,，現(xiàn)提起上訴,。

一、該判決對被告的辯稱,，存在遺漏和曲解,。

該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實(shí)和理由沒有異議，對原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”,。而某某分公司真實(shí)意思是,，對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,，且原告起訴的證據(jù)是非常不足的,。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱：要求某某公司與原告協(xié)商解決”，眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯,，將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題,，更非被告的真實(shí)辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱意見則與某某分公司以上真實(shí)辯稱意見相同,?？墒牵撆袥Q卻斷章取義,，未將被告的真實(shí)答辯意見記入筆錄,，導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯誤,，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平,。

二,、該判決認(rèn)定事實(shí)錯誤

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定，但原告稱該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng),，該事實(shí)在該判決書中并無闡述,，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現(xiàn)金還是欠款,，以及支付或欠款時間,、金額的來源是該案的基本內(nèi)容，但該判決均未查明并列入判決書,，顯而易見本案的事實(shí)是不清的,。

(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題,?？墒聦?shí)是，結(jié)算并未辦理完畢,，且房屋買賣合同既然合法有效,，解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無直接因果關(guān)系。另：該判決認(rèn)定,，原告要求解除合同,，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,，是哪個被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。

(三)該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足,。本案原告提供的證據(jù),，僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,，判決書未載明本案原告舉證,、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實(shí)。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑,。上訴人認(rèn)為,，未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),，不能作為定案的依據(jù),。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,，沒有事實(shí)和法律依據(jù),。

本案案由是房屋買賣合同糾紛,，即便合同無效，也只須返還購房價款,，至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在,，且對損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù),，該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯責(zé)任,，更沒有按過錯責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。尤其是,，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計(jì)算,。上訴人認(rèn)為,，該判決，既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實(shí)確認(rèn),，且對20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定,。顯而易見，該判決顯失公平,。

四,、該判決程序違法

本案案情復(fù)雜，不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算,，涉及房屋的抵押,，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標(biāo)的也較大,。顯不屬案情簡單,、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯誤的,。同時,，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決，那么,，法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,，并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程，為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此,，上訴人認(rèn)為,，原審法院對本案的判決，當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,，那么顯見法院有強(qiáng)行判決之嫌,。故上訴人認(rèn)為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的,。綜上所述,，本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯誤,，程序違法的嚴(yán)重問題,。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,，依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益,，支持上訴人的上訴請求!謝謝!

此致某某市中級人民法院上訴人：_________________

某某建設(shè)集團(tuán)有限公司20_____ 年_____月_______日

寧波房屋買賣合同篇六

賣方(甲方):____________ 身份證號碼:____________________ 買房(乙方):____________身份證號碼: ____________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,誠實(shí)守信,，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下：

一,、甲方自愿將其位于___________縣__________區(qū)_______________________________________的房屋以人民幣_____拾____萬___仟___佰___拾___元整(￥_______元)的價款出售給乙方。(___收據(jù))

二,、房屋的基本情況：

該房屋建筑面積_____平方米,，套內(nèi)建筑面積_____平方米，____室____廳,，所在____層(共____層),，室號______，房屋用途為______,。(含樓前車庫一間)

三,、本合同簽訂后,甲方對該房屋的相關(guān)權(quán)益(使用、收益,、出租,、擔(dān)保、抵押,、買賣,、占有等)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛,，如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛,，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任，乙方保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用,。本協(xié)議簽訂后,，甲方不得就房屋再與他人訂立《買賣合同》,。

四,、本協(xié)議簽訂時，甲乙雙方都不具備過戶條件,。等過戶條件成熟時,，甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。

五,、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同,。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?甲方應(yīng)按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用。

六,、如因規(guī)劃部門,、設(shè)計(jì)部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,如有補(bǔ)償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方

七、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效,。

本合同一式三份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份,。

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

見證人:

年 月 日

寧波房屋買賣合同篇七

甲方：

乙方：

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，買賣雙方本著平等,、自愿就房屋買賣有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：房屋基本情況

乙方購買甲方合法擁有的坐落于第號,，建筑面積平方米的房產(chǎn)一套。

第二條：付款方式

1,、雙方議定上述房產(chǎn)出售價格為￥元,。

此價款為甲方凈價。

2,、以后如有爭占,、拆遷等所得賠償與甲方無關(guān)一切歸乙方所有。

第三條：房屋過戶

甲,、乙雙方應(yīng)積極配合辦理過戶手續(xù),，過戶所有手續(xù)費(fèi)均由乙方負(fù)責(zé)。

第四條：雙方責(zé)任

1,、甲方保證出售房產(chǎn)符合國家房產(chǎn)上市的規(guī)定,，并保證產(chǎn)權(quán)清晰，無抵押,、查封和任何糾紛,，保證所提供的材料真實(shí)有效，不含虛假內(nèi)容,，若有違反上述約定造成的責(zé)任由甲方承擔(dān),。

第五條：違約責(zé)任

本合同簽訂后，雙方不得違約,，如甲方違約如乙方不能按期交齊房款定金不退,。

第六條：本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起即生效,。

第七條：本合同共頁一式份,、甲、乙雙方各執(zhí)一份,，均具有同等效力,。

甲方：乙方：

身份證號：身份證號：

簽約日期：

寧波房屋買賣合同篇八

甲方：_______住址：_______身份證號：_______聯(lián)系電話：_______

乙方：_______住址：_______身份證號：_______聯(lián)系電話：_______

甲方和乙方于_______年_______月_______日采取按揭貸款方式購買商品住宅_______一套,，建筑面積_______平方米，總價款_______元(大寫金額)?，F(xiàn)甲,、乙雙方因情投意有意共同生活，為避免紛爭,，愛情永固,，雙方自愿達(dá)成如下協(xié)議：

一、乙方出資_______元(大寫金額),，一并作為該套房屋首付款,。

二、房屋裝修費(fèi)用_______元(大寫金額)由乙方負(fù)責(zé),，剩余_______裝修費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),。

三、房屋按揭月供款每月_______元,，婚前由甲方負(fù)責(zé);婚后共同生活由甲,、乙共同承擔(dān)。

四,、雙方領(lǐng)取結(jié)婚證時,，該房產(chǎn)自動轉(zhuǎn)化為甲乙雙方的夫妻共同財(cái)產(chǎn)(或約定該房產(chǎn)由雙方按一定比例共同享有所有權(quán)，或約定仍作為甲方的婚前個人財(cái)產(chǎn)),。

五,、若甲、乙雙方不幸分手,，該套房產(chǎn)仍歸甲方所有,，但甲方應(yīng)將乙方已承擔(dān)的全部費(fèi)用，包括首付款,、裝修款償還給乙方(或按一定比例償還給乙方),。該房屋發(fā)生增值的，甲方應(yīng)按照乙方實(shí)際投入的資金比例向乙方支付增值收益,。

六,、未經(jīng)乙方書面同意，甲方在任何情況下不得將該套房屋以低于購置價的標(biāo)準(zhǔn)對外出售,，否則甲方除應(yīng)償還乙方的已付款項(xiàng)外,，并應(yīng)賠償因此給乙方造成的全部損失。

七,、本協(xié)議一式兩份,，甲乙各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效,。

八,、因履行此協(xié)議發(fā)生爭議，由協(xié)議簽訂地人民法院管轄,。

甲方(簽名)：_______ 簽約時間：_______年_______月_______日

乙方(簽名)：_______ 簽約時間：_______年_______月_______日

寧波房屋買賣合同篇九

一,、本合同是泰興市房屋土地資源管理局、泰興市工商行政管理局根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《泰興市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓辦法》共同制定的示范文本,，當(dāng)事人可以約定采用,，或參照示范文本訂立買賣合同。

二,、除房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售,、出售商品房、公有住房出售外,，其余房地產(chǎn)買賣均可適用本合同,。

三、合同內(nèi)的空格由買賣雙方當(dāng)事人商定后如實(shí)填寫;內(nèi)容為并列的選擇項(xiàng),，可根據(jù)實(shí)際選擇,，不予選擇的劃除;

四、雙方當(dāng)事人應(yīng)按自愿協(xié)商,、公平的原則訂立合同,。房地產(chǎn)買賣是一種民事法律行為，涉及的標(biāo)的額較大,、專業(yè)性較強(qiáng),、法律規(guī)范較多，雙方當(dāng)事人訂立房地產(chǎn)買賣合同時,，應(yīng)注意以下問題：

1,、共有人的權(quán)利。房地產(chǎn)權(quán)利登記分為獨(dú)有和共有,，共有指二個以上權(quán)利人共同擁有同一房地產(chǎn),，買賣房地產(chǎn)簽訂合同時，房地產(chǎn)權(quán)證內(nèi)的共有人應(yīng)在合同內(nèi)簽字蓋章,。

原職工已購公有住房上市出售的,，參加房改購房時的同住成年人應(yīng)在合同附件五相關(guān)關(guān)系內(nèi)表示同意出售，并簽字蓋章;因故無法在合同內(nèi)簽字蓋章的,，應(yīng)出具同意出售的其他證明,。

房地產(chǎn)權(quán)證內(nèi)的權(quán)利人將房地產(chǎn)出售前，應(yīng)與其配偶協(xié)商一致,，出售后配偶再提出異議的,，由權(quán)利人承擔(dān)法律責(zé)任。

2,、定金,。買賣合同定金是雙方履行合同的擔(dān)保,，雙方當(dāng)事人可就定金數(shù)額、支付日期等在附件三付款協(xié)議內(nèi)約定,。

3,、房屋交接是出賣人按約定的日期和方式將房屋交付給買受人，買受人驗(yàn)收和接受的過程,。雙方當(dāng)事人應(yīng)在合同第四條明確交付和驗(yàn)收日期,、選擇交付的方式。

出賣人將原購入的商品住房出售的,，開發(fā)公司提供的住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說明書應(yīng)一并轉(zhuǎn)移給買受人,，買受人享有“兩書”規(guī)定的權(quán)益。

4,、房屋質(zhì)量,。質(zhì)量條款是買賣合同的必要內(nèi)容，買賣的房屋應(yīng)能保持正常使用功能,。房屋超過合理使用年限后若繼續(xù)使用的,，產(chǎn)權(quán)人應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的勘察、設(shè)計(jì)單位鑒定,。

5,、房地產(chǎn)買賣合同簽訂前，買受人應(yīng)向房地產(chǎn)交易中心查閱買賣房地產(chǎn)的有關(guān)登記資料,，查驗(yàn)買賣的房地產(chǎn)上是否存在產(chǎn)權(quán)爭議和其他權(quán)利限制,，以維護(hù)自身權(quán)益。

6,、買賣已出租房屋的,，出賣人應(yīng)當(dāng)在出售前三個月通知承租人，承租人在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán),。如承租人放棄優(yōu)先購買權(quán),，買受人購房后應(yīng)繼續(xù)履行租賃合同，并與承租人簽訂租賃主體變更合同,。

7,、買賣已抵押房地產(chǎn)的，出賣人應(yīng)當(dāng)事先書面通知抵押權(quán)人,，并就有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,，同時告知買受人房地產(chǎn)抵押的事實(shí)。

8,、房地產(chǎn)買賣后的土地使用權(quán)

居住房屋

居住房屋出售,，占用范圍內(nèi)的國有土地使用權(quán)隨之轉(zhuǎn)移。其中,，房地產(chǎn)權(quán)證注明土地使用年限的,，應(yīng)在合同第三條第項(xiàng)如實(shí)填寫,。

未補(bǔ)交土地出讓金的花園住宅出售時，買受人應(yīng)向市或區(qū)縣房地局辦理國有土地使用權(quán)出讓手續(xù),，補(bǔ)交出讓金,，并選擇合同第三條第項(xiàng)。

非居住房屋

該土地使用權(quán)以出讓方式取得的,，出售時占用范圍內(nèi)的國有土地使用權(quán)隨之轉(zhuǎn)移。當(dāng)事人應(yīng)選擇合同第三條第項(xiàng),，其中,，房地產(chǎn)權(quán)證注明土地使用年限的，應(yīng)如實(shí)填寫,。

按照法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定,，劃撥土地上房地產(chǎn)買賣，買受人應(yīng)辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù),，按規(guī)定繳納土地使用權(quán)出讓金,，當(dāng)事人應(yīng)選擇第三條第項(xiàng),。

除上述情況外，《中華人民共和國土地管理法》規(guī)定了國有土地租賃和土地使用權(quán)作價入股等其他土地有償使用形式,，屬此范圍的,，當(dāng)事人應(yīng)在第三條第項(xiàng)內(nèi)約定。

9,、集體所有土地上房屋的買賣對象,。集體所有土地上的居住房屋未經(jīng)依法征用，只能出售給房屋所在地鄉(xiāng)范圍內(nèi)具備居住房屋建設(shè)申請條件的個人,。非居住房屋只能出售給房屋所在地鄉(xiāng)范圍內(nèi)的集體經(jīng)濟(jì)組織或者個體經(jīng)營者,。

10、住房戶口遷移,。已投入使用的住房買賣,，除房屋交接和權(quán)利轉(zhuǎn)移外，住房內(nèi)

的原有戶口是否及時遷出也會影響合同的履行,。當(dāng)事人可在補(bǔ)充條款內(nèi)約定戶口遷移條款,。

11、維修基金交割,。根據(jù)《泰興市居住物業(yè)管理?xiàng)l例》規(guī)定,，房地產(chǎn)買賣合同生效之日起的十日內(nèi)，當(dāng)事人應(yīng)將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況書面告知業(yè)主管理委員會和物業(yè)管理單位,，并辦理房屋維修基金戶名的變更手續(xù),，帳戶內(nèi)結(jié)余維修基金的交割,，當(dāng)事人可在補(bǔ)充條款中約定。

五,、為保障買賣雙方自身權(quán)益,，防范違規(guī)的房地產(chǎn)中介對當(dāng)事人權(quán)益的侵害，凡委托具有房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)資格的專業(yè)公司提供代理,、居間介紹等服務(wù)的,，受托居間介紹、代理的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司均應(yīng)在附件六居間介紹,、代理等中介服務(wù)情況中簽字蓋章;其中：委托人應(yīng)將居間介紹的有關(guān)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司及執(zhí)業(yè)經(jīng)紀(jì)人情況在第一條內(nèi)予以明示,，以備與經(jīng)紀(jì)公司、經(jīng)紀(jì)人發(fā)生糾紛時作為投訴的依據(jù);

六,、為方便當(dāng)事人訂立買賣合同補(bǔ)充條款,，擬訂下列范例，當(dāng)事人可根據(jù)需要自由選擇,，范例未經(jīng)當(dāng)事人選取,，不作為合同內(nèi)容。

房地產(chǎn)權(quán)利保證條款范例：甲方保證,，上述買賣的房地產(chǎn)不存在產(chǎn)權(quán)爭議和其他人主張權(quán)利的情況,。在本合同簽訂前，該房地產(chǎn)已存在的權(quán)利負(fù)擔(dān),，乙方同意甲方按下述第項(xiàng)處理：

本合同生效后日內(nèi),，甲方與抵押權(quán)人或者其他權(quán)利人注銷他項(xiàng)權(quán)利的登記，逾期未注銷的,，乙方有權(quán)追索甲方的違約責(zé)任,。

在抵押權(quán)人或者其他權(quán)利人書面同意的前提下，乙方承認(rèn)并繼受該項(xiàng)權(quán)利,，并同意辦理變更登記,。

戶口遷移條款范例：甲方承諾自上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起的日內(nèi)，向房屋所在地的公安派出機(jī)構(gòu)辦理原有戶口遷出手續(xù),。如由于甲方未及時遷出戶口造成乙方損失的,，甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。

七,、《中華人民共和國仲裁法》規(guī)定了或裁或?qū)徶贫?，合同?dāng)事人一旦選擇了仲裁，就意味著不能再向法院起訴,。因此,，合同當(dāng)事人如不愿仲裁的，愿意向法院起訴的，請將合同第十三條劃去,。

八,、本合同示范文本可向房地產(chǎn)交易中心購醛

泰興市房地產(chǎn)買賣合同

立房地產(chǎn)買賣合同人

出賣人：

買受人：

根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定,，甲,、乙雙方遵循自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,，經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,，以資共同遵守。

第一條甲乙雙方【未通過經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)居間介紹】【通過

公司居間介紹】,，由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán),，房地產(chǎn)具體狀況如下：

甲方依法取得的房地產(chǎn)權(quán)證號為：;

房地產(chǎn)座落在泰興市【區(qū)】【縣】

【路】【弄】【新村】【支弄】號室。房屋類型：;結(jié)構(gòu)：;

房屋建筑面積平方米,，該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)【面積】【分?jǐn)偯娣e】平方米,。

房屋平面圖和房地產(chǎn)四至范圍;

該房屋占用范圍內(nèi)的土地所有權(quán)為【國有】【集體所有】;國有土地使用權(quán)以【出讓】【劃撥】方式獲得;

隨房屋同時轉(zhuǎn)讓的設(shè)備及裝飾情況

甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的相關(guān)關(guān)系見附件五,。

甲方保證已如實(shí)陳述房地產(chǎn)權(quán)屬狀況,、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系,，乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解,，自愿買受該房地產(chǎn)。

第二條甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款為

計(jì)元。：仟佰

拾萬千百拾元整,。

乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在付款協(xié)議中約定明確,。乙方交付房價款時，甲方應(yīng)開具符合稅務(wù)規(guī)定的收款憑證,。

第三條甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時,，土地使用權(quán)按下列第款辦理。

該房屋占用的國有土地使用權(quán)的使用年限從年月日起至年月日止,。甲方將上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方后,，出讓合同載明的權(quán)利,、義務(wù)一并轉(zhuǎn)移給乙方,。

按照中華人民共和國法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定,，【可以不辦理】【應(yīng)辦理】土地使用權(quán)出讓手續(xù)的,，應(yīng)由【甲方】【乙方】按規(guī)定【將轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所獲收益中的土地收益上繳國家】【辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)并繳納土地使用權(quán)出讓金】。

第四條甲,、乙雙方同意，甲方于年月日前騰出該房屋并通知乙方進(jìn)行驗(yàn)收交接,。乙方應(yīng)在收到通知之日起的日內(nèi)對房屋及其裝飾,、設(shè)備情況進(jìn)行查驗(yàn)。查驗(yàn)后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】為房屋轉(zhuǎn)移占有的標(biāo)志,。

第五條甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗(yàn)收交接期間,，凡已納入本合同附件二的各項(xiàng)房屋裝飾及附屬設(shè)施被損壞或被拆除的，應(yīng)按被損壞,、或被拆除的房屋裝飾及附屬設(shè)施【估值倍】【價值元】向乙方支付違約金,。

第六條甲、乙雙方確認(rèn),，自本合同簽訂之日起的日內(nèi)，【甲乙雙方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托】向房地產(chǎn)交易中心申請辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù),。

上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移日期以【市】【區(qū)】【縣】房地產(chǎn)交易中心受理該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶申請之日為準(zhǔn),，但房地產(chǎn)交易中心依法作出不予過戶決定的除外。

甲方承諾,，在乙方或者委托他人辦理轉(zhuǎn)讓過戶時，積極給予協(xié)助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關(guān)材料的,，乙方按本合同第十條追究甲方的違約責(zé)任。

第七條上述房地產(chǎn)風(fēng)險責(zé)任自該房地產(chǎn)【權(quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】之日起轉(zhuǎn)移給乙方,。

第八條本合同生效后,，甲、乙雙方應(yīng)按國家及本市的有關(guān)規(guī)定繳納稅,、費(fèi)。

在上述房地產(chǎn)【權(quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】前未支付的物業(yè)管理費(fèi),、水、電,、燃?xì)狻⑼ㄐ刨M(fèi)等其他費(fèi)用,，按本合同附件四約定支付,。【權(quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】后該房地產(chǎn)使用中所發(fā)生的費(fèi)用,，按本合同附件四約定支付,。

第九條乙方未按本合同約定期限付款的，甲,、乙雙方同意按下列第款內(nèi)容處理,。

一,、每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款的%的違約金,，合同繼續(xù)履行。

二,、乙方逾期未付款，甲方應(yīng)書面催告乙方，自收到甲方書面催告之日起的日內(nèi),，乙方仍未付款的,，甲方有權(quán)單方解除合同，并書面通知乙方,，自收到通知之日起的日內(nèi)乙方未提出異議，合同即行解除,。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款%的違約金，余款返還給乙方,，已付款不足違約金部分，乙方應(yīng)在接到書面通知之起日內(nèi)向甲方支付,。若乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方應(yīng)支付的違約金時,，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額應(yīng)由乙方據(jù)實(shí)賠償,。

三、

第十條甲方未按本合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付給乙方,，甲、乙雙方同意按下列第款內(nèi)容處理,。

一、每逾期一日,，甲方應(yīng)向乙方支付已收款%的違約金，合同繼續(xù)履行,。

二,、甲方逾期未交付房地產(chǎn),，乙方應(yīng)書面催告甲方,，自收到乙方書面催告之日起的日內(nèi),，甲方仍未交付房地產(chǎn)的，乙方有權(quán)單方解除合同,，并書面通知甲方，自收到通知之日起的日內(nèi)甲方未提出異議,，合同即行解除。甲方除應(yīng)在收到書面通知之日起日內(nèi)向乙方返還已收款和利息外,，還應(yīng)按已收款的%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的,，乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方應(yīng)支付的違約金時,，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額應(yīng)由甲方據(jù)實(shí)賠償。

第十一條經(jīng)甲,、乙雙方協(xié)商一致，在不違反有關(guān)法律,、法規(guī)的前提下,，訂立的補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議，為買賣合同不可分割的一部份,。本合同補(bǔ)充條款與正文條款不一致的，以補(bǔ)充條款為準(zhǔn),。

第十二條本合同自【甲、乙雙方簽訂】【公證處公證】之日起生效,。

第十三條本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī),。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的,，提交泰興仲裁委員會仲裁。

第十四條本合同一式份,，甲、乙雙方各執(zhí)份,，

、和【市】【區(qū)】【縣】房地產(chǎn)交易中心各執(zhí)一份,。

補(bǔ)充條款

附件一

房屋平面圖及房地產(chǎn)四至范圍

附件二

隨房屋同時轉(zhuǎn)讓的設(shè)備及裝飾情況

設(shè)備：

裝飾：

附件三

付款協(xié)議

本合同簽訂后，乙方于年月日支付全部房價款的

%計(jì)幣元,，作為定金。待支付尾款時抵作房價款,。

乙方于【年月日前】【后日】支付幣元：。

乙方于【年月日前】【后日】支付幣元：,。

附件四

物業(yè)管理費(fèi)、水,、電、煤,、電訊等其他費(fèi)用的支付

除下述所列應(yīng)由甲方、乙方支付的各項(xiàng)費(fèi)用外,，在【權(quán)利轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】前未支付、未結(jié)算的費(fèi)用均由甲方承擔(dān);【權(quán)利轉(zhuǎn)移】【權(quán)利占有】后,，使用該房地產(chǎn)所發(fā)生的費(fèi)用均由乙方承擔(dān),。

1,、由甲方承擔(dān)的費(fèi)用：

2、由乙方承擔(dān)的費(fèi)用：

附件五

相關(guān)關(guān)系

已購公房參加房改購房時的同住成年人意見：

同意出售上述房屋,。

租賃情況：

抵押情況：

相鄰關(guān)系：

附件六

居間介紹,、代理等中介服務(wù)情況

【居間介紹】【代理】的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司：

聯(lián)系地址：

聯(lián)系電話：

房地產(chǎn)執(zhí)業(yè)經(jīng)紀(jì)人姓名：

房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人執(zhí)業(yè)證書號：

聯(lián)系電話：

居間介紹、代理內(nèi)容：

【代理委托方：方】

甲方：

【身份】

證號：【居磚【注冊】地址：

郵政編碼：

代理人：

聯(lián)系電話：

【本人】【法定代表人】

甲方：

【身份】

證號：

【居磚【注冊】地址：

郵政編碼：

代理人：

聯(lián)系電話：

【本人】【法定代表人】

年月日簽于：

乙方：

【身份】

證號：【居磚【注冊】地址：

郵政編碼：

代理人：

聯(lián)系電話：

【本人】【法定代表人】

乙方：

【身份】

證號：

【居磚【注冊】地址：

郵政編碼：

代理人：

聯(lián)系電話：

【本人】【法定代表人】

年月日簽于：

寧波房屋買賣合同篇十

甲方(出售方)：__________________

乙方(購買方)：__________________

為了確保房屋買賣雙方的合法權(quán)益,，甲乙雙方現(xiàn)就住宅及儲藏室買賣自愿達(dá)成協(xié)議如下：

第一條經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,，甲方夫妻自愿將位于____________________________________的住宅壹套(建筑面積平方米)及儲藏室壹間(建筑面積__________平方米)出售給乙方。房屋所有權(quán)證號為：.甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權(quán),，沒有抵押等各種負(fù)擔(dān),。

第二條上述住宅及儲藏室的出售價為人民幣_______________元整(￥__________元)(以下金額均為人民幣)，此價格自甲乙雙方簽訂協(xié)議書之日起不得變更,。

第三條付款方式：乙方先交定金__________元整;甲方在領(lǐng)到新房鑰匙之日起10日內(nèi)，乙方支付甲方_____萬元整(￥__________元),，剩余房款__________元整(￥__________元)于甲方交此房給乙方時由乙方一次性付清。

第四條甲方必須在領(lǐng)到新房鑰匙之日起_____日內(nèi)騰房給乙方,。

第五條乙方支付甲方_____萬元款項(xiàng)時甲方須把此房房屋所有權(quán)證等證件原件及相關(guān)票據(jù)均由乙方保管。將來土地證發(fā)放后甲方必須立即配合領(lǐng)取并交由乙方保管,，甲方將來必須積極配合乙方共同到房產(chǎn)部門辦理上述住宅所有權(quán)過戶手續(xù)，并將新的《房產(chǎn)證》交給乙方。上述住宅一經(jīng)辦理所有權(quán)過戶手續(xù),，房屋的產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)歸乙方所有,，甲方不再擁有產(chǎn)權(quán)及使用權(quán)等任何權(quán)利,。

第六條自甲方騰房給乙方之日起，如遇拆遷等與此房相關(guān)的權(quán)利義務(wù)等均由乙方享有和承擔(dān),，在此日之前由此房產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)均由甲方享有和承擔(dān)。

第七條上述住宅及儲藏室的交易過戶費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

第八條違約責(zé)任：

(一)乙方未在規(guī)定的時間內(nèi)將購買上述住宅、車庫的款項(xiàng)支付給甲方的,，由甲方按日加收違約金__________元。

(二)甲方在收到乙方支付的購房款后未按規(guī)定時間騰房并將房產(chǎn)證交給乙方的,，甲方除必須騰房并將房產(chǎn)證交給乙方，必須按日支付違約金__________元,。

(三)自乙方要求甲方協(xié)助過戶之日起，甲方未在合理時間內(nèi)協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù)的,，甲方除必須及時配合乙方過戶外，必須按日支付違約金__________元,。

(四)房屋買賣協(xié)議簽訂后，甲方違約不出售上述住宅及儲藏室的,，甲方除必須按乙方規(guī)定的時間退還已收取的乙方購房款外，必須另行支付給乙方_____萬元整(￥__________元)違約金;如乙方已付款但終止購房的,，甲方只按已收款項(xiàng)的_____%退回給乙方;如未支付任何購房款，無論哪一方違約,，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金壹萬元整。

第九條甲方交給乙方住房時須住房保持完好,，并結(jié)清在此之前所發(fā)生的水電暖物業(yè)等所有費(fèi)用。

第十條本協(xié)議經(jīng)雙方夫妻均簽字后生效,。本協(xié)議一式二份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,。

甲方(簽章)：_________________乙方(簽章)：_________________

___________年_________月_______日___________年_________月_______日

寧波房屋買賣合同篇十一

甲方：乙方：

甲,、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)，經(jīng)協(xié)商一致,，達(dá)成以下合同條款：

一、甲方自愿將坐落在市區(qū)路小區(qū)號樓單元室房地產(chǎn)出賣給乙方,，并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方。

二,、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫即人民幣小寫。

三,、乙方在簽訂本合同時，支付定金,，即小寫。

四,、乙方支付定金之日起 個月內(nèi),，向甲方支付首付款，首付款之外的款項(xiàng)通過銀行住房按揭方式交付,。

五、甲方保證該房產(chǎn)合法,、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán),。

六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由方承擔(dān)。

七,、乙方支付首付款后,，甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù)，待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,，乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。

八,、甲方應(yīng)在 前將該房產(chǎn)交付乙方屆時該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔(dān)保、抵押,、房產(chǎn)瑕疵，無人租住,、使用無欠賬，如電話費(fèi),、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi),、有線電視費(fèi)等。

九,、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款,，該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц?元的違約金一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款，每逾期一日,，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц?元罰金，逾期30日視為毀約如因政府及銀行規(guī)定,，本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除，不適用本條款,。

十、交付該房產(chǎn),，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件,，并將抽風(fēng)機(jī)一臺，空調(diào)兩臺,，熱水器，浴霸,，飲水機(jī)，音響兩臺,，涼衣架，房內(nèi)燈具,，前后門窗窗簾、電腦桌一張,，櫥衛(wèi)設(shè)施，等讓與乙方,。

十一,、本協(xié)議一式兩份,，具有同等法律效力,，自雙方簽字之日生效。

十二,、附加條款：

甲方：乙方：

年月日

寧波房屋買賣合同篇十二

甲方(出賣方)：___________身份證號碼：_____________________

乙方(購買方)：___________身份證號碼：_____________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，買賣雙方在平等,、自愿,、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就本合同所涉房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜,，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

賣方所轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)(下稱該房產(chǎn))坐落于：____________________,。土地使用權(quán)證號：____________________，房產(chǎn)權(quán)證號：____________________,，登記建筑面積為：_____平方米。套內(nèi)建筑面積為：_____平方米,。該房地產(chǎn)土地使用權(quán)年限自_____年___月___日至_____年___月___日止。該房地產(chǎn)約定交付的附屬設(shè)施設(shè)備,、裝飾裝修、相關(guān)物品等在簽訂本協(xié)議前,，已經(jīng)雙方現(xiàn)場確認(rèn)，均無異議,。

第二條房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀

該房地產(chǎn)沒有設(shè)定抵押也未被查封，賣方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán),。

第三條房地產(chǎn)租約現(xiàn)狀

該房地產(chǎn)所附租約現(xiàn)狀為第項(xiàng)：

1、該房地產(chǎn)沒有租約;

2,、該房地產(chǎn)之上存有租約，賣方須于本合同簽訂時將承租人放棄優(yōu)先購買權(quán)的書面文件及租賃合同交予買方,。

第四條附著于該房地產(chǎn)之上的戶口

如該房地產(chǎn)所附著有賣方戶口，基于保證買方辦理房產(chǎn)過戶登記后,，應(yīng)享有完全的處分權(quán)，賣方保證于收到房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款之日起日內(nèi)遷出,，逾期則以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按日萬分之向買方支付違約金。

第五條轉(zhuǎn)讓價款

該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣：____________(小寫：___元),。

第七條稅費(fèi)承擔(dān)

雙方約定，由買方承擔(dān)辦理相關(guān)過戶手續(xù)雙方按規(guī)定應(yīng)繳納的一切可能產(chǎn)生的稅,、費(fèi)。買方不按約定繳納相關(guān)稅費(fèi),，導(dǎo)致交易不能繼續(xù)進(jìn)行的，買方不得因此解除合同,，本合同應(yīng)繼續(xù)履行，但違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,，賠償給守約方造成的損失。

第八條付款方式

買方于___月___日前一次性付清全部房款

第九條買方逾期付款的違約責(zé)任

買方逾期付款的,，賣方有權(quán)要求買方要求買方以未付款項(xiàng)為基數(shù)，按日___萬分之支付違約金,，合同繼續(xù)履行。

第十條房地產(chǎn)交付

賣方應(yīng)當(dāng)于年月日將該房地產(chǎn)交付買方,，并履行下列手續(xù)：

1、買賣雙方共同對該房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備,、裝飾裝修、相關(guān)物品等事項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收,，記錄水,、電、氣表的讀數(shù),，并辦理交接手續(xù);

2,、交付該房地產(chǎn)鑰匙;

3,、__________________

第十一條延遲交房的違約責(zé)任

除本合同另有約定外,，賣方未按合同約定的期限將該房地產(chǎn)交付買方，自約定的交付期限屆滿次日起至實(shí)際交付日止,，賣方以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按日___萬分之向買方支付違約金，合同繼續(xù)履行,。

第十二條附隨債務(wù)的處理

賣方在交付該房地產(chǎn)時，應(yīng)將附隨的水費(fèi),、電費(fèi)、煤氣費(fèi),、電話費(fèi),、有線電視費(fèi),、物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用結(jié)清,，單據(jù)交買方確認(rèn)，否則買方有權(quán)從交房保證金中抵扣上述欠費(fèi),。

第十三條產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記

買賣雙方須在簽訂本合同日內(nèi)，共同向房地產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)申請辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù),，賣方應(yīng)按照行政機(jī)關(guān)的登記手續(xù)要求積極協(xié)助。

在收文回執(zhí)載明的回復(fù)日期屆滿之日起日內(nèi),，買方須按本約定辦理交納稅費(fèi)的手續(xù)。

第十四條其他違約責(zé)任

任何一方不履行本合同約定義務(wù),，致合同目的不能實(shí)現(xiàn),，守約方有權(quán)選擇定金罰則或要求對方支付該房地產(chǎn)總價款百分之的違約金,。

第十五條不可抗力

因不可抗力不能履行本合同的,，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任,，但法律另有規(guī)定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時告知另一方當(dāng)事人,，并自不可抗力結(jié)束之日起日內(nèi)向另一方提供證明。

第十六條本合同與其他文件的沖突解決

買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協(xié)議,，如有與本合同不相符的，以本合同為準(zhǔn),。

第十七條法律適用與糾紛解決

因本合同發(fā)生糾紛，由買賣雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成時，依據(jù)中華人民共和國法律,，采取下列第種方式解決：

1、向成都仲裁委員會申請仲裁;

2,、向房產(chǎn)所在地人民法院起訴。

第十八條合同數(shù)量及持有

本合同一式___份,，賣方___份，買方___份,，其他交有關(guān)部門，均具同等法律效力,。

第十九條合同生效

本合同自買賣雙方簽署后立即生效。

甲方(簽章)：____________乙方(簽章)：______________

聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：____________________

簽約日期：_____年___月___日簽約日期：_____年___月___日

寧波房屋買賣合同篇十三

賣方：_________(簡稱甲方) 身份證號碼：_____________ 買方：_________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________ 擔(dān)保人：身份證號碼：

根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律,、法規(guī)和本地有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,，以資共同信守執(zhí)行。

第一條 乙方同意購買甲方合法擁有的座落在_____市_____區(qū)____________________________________的房產(chǎn)一套,，建筑面積_______平方米，房屋產(chǎn)權(quán)證號：_______________,，土地使用面積_______平方米，土地使用證號：_____________,。

第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為人民幣___________元整(大寫：_________元整)。此房交易價格為甲方凈價,，甲方不支付交易中的任何費(fèi)用。

第三條 付款方式：

1,、甲方同意乙方以銀行按揭方式付款，在本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_________元整(大寫：_________元整),，作為購房首付款。

2,、剩余房款人民幣________元整(大寫：________元整)乙方申請銀行按揭，待乙方申請的貸款獲準(zhǔn)后,，甲方即可為乙

方辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)，并將過戶后的房產(chǎn)證交付乙方用作貸款抵押,，申請的貸款由銀行直接劃撥給甲方(如銀行實(shí)際審批數(shù)額不足剩余房款，乙方應(yīng)在繳交房產(chǎn)交易稅費(fèi)當(dāng)日將差額一并支付給甲方,。如乙方____日內(nèi)未能補(bǔ)齊差額,，視為違約)。

第四條 雙方責(zé)任：

1,、甲方保證出售的房產(chǎn)符合國家房產(chǎn)上市的規(guī)定，并保證產(chǎn)權(quán)清晰,，無抵押、查封,、貸款和任何糾紛，保證所提供材料的真實(shí)有效,，若違反上述約定，視為違約,，造成的責(zé)任由甲方承擔(dān)。

2,、甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將該房產(chǎn)交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_____________________等所有相關(guān)費(fèi)用結(jié)清,，交接后發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

3,、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，在交房時,，室內(nèi)____________________ ___________________________隨房屋交接贈送給乙方。

4,、該房屋的相關(guān)權(quán)益、房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)及公共維修基金隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓,。

5,、乙方須在本合同簽訂之日起____日內(nèi),，將購房款全部繳納給甲方,，如乙方超出此交款期限未能交完購房款,，此合同自動終止，甲方有權(quán)收回房屋,，產(chǎn)生的所有費(fèi)用及損失由乙方承擔(dān)，甲方不予退還乙方定金,。

6、甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將戶口遷出,。

7、如乙方不能履行本合同所約定的內(nèi)容,，由擔(dān)保人負(fù)責(zé)承擔(dān)乙方所有責(zé)任與義務(wù)。

第五條 本合同一式五份,。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，乙方一份,，擔(dān)保人一份，申請貸款銀行一份,，黑河市房地產(chǎn)交易中心一份,，均具有同等法律效力。

第六條 本合同未盡事宜,，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽字后與本合同具有同等法律效力,。在履約過程中發(fā)生的爭議,，雙方可通過協(xié)商,、訴訟方式解決,。

第七條 本合同經(jīng)甲乙雙方簽字之日起即生效。

甲方：__________ 乙方：__________ 擔(dān)保人：__________ 日期：__________ 日期：__________日期：__________

寧波房屋買賣合同篇十四

賣方：_____________身份證號碼：__________________買方：_____________身份證號碼：__________________

一,、為房屋買賣有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商,，訂合同如下：1、房屋狀況：房屋座落______市______街______號______棟______室建筑結(jié)構(gòu)：______建筑層數(shù)：____________房屋戶型：______房廳建筑面積：______套內(nèi)面積：______房屋用途：2.該房屋的所有權(quán)為甲方所有,，房產(chǎn)證號碼，現(xiàn)將該房屋產(chǎn)權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方3,、簽定本協(xié)議時甲方承諾，自乙方繳納訂金之日起,，開始辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)，甲方將無條件協(xié)助乙方辦理,，直到辦出《房屋產(chǎn)權(quán)證》為止。

二,、房屋價格及付款方式：1、價格：甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元,，____佰____拾____萬____仟____佰_____拾___元整。2,、付款方式：一次付清：乙方在________年____月____日前一次付清。分期付款：乙方在________年____月____日付元乙方在________年____月____日付______元

三,、乙方付清房款后，甲方在________年____月____日搬離該住房，將上述房屋交付給乙方,。

四、出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛或其他經(jīng)濟(jì)糾紛,，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償乙方損失,。

五、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,，并對雙方都具有約束力，應(yīng)嚴(yán)格履行,。如有違約，違約方愿承擔(dān)違約責(zé)任,，并賠償利益受損方的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。

六,、雙方愿按國家《民法典》規(guī)定履行責(zé)任。未盡事宜,，雙方愿按國家有關(guān)規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議,，雙方協(xié)商解決協(xié)商不成的，雙方愿向人民法院申請仲裁,。

七、本合同一式四份,，甲、乙雙方及房管部門一份,，乙方如辦理貸款，需給銀行一份,。

八,、雙方約定的其它事項(xiàng)：_____________________________________

甲方______________乙方_______________

代理人___________代理人_________________

公正證人：_______________

公證單位：_______________

簽訂日期：________年____月____日

寧波房屋買賣合同篇十五

甲方名稱：_______________ 乙方姓名：_______________

企業(yè)地址：_______________ 乙方身份證：_____________

企業(yè)電話：_______________ 乙方電話：_______________

法人簽字：_______________ 乙方地址：_______________

根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和本市有關(guān)規(guī)定,，甲、乙雙方遵循自愿,、公平和誠實(shí)信用的原則，訂立本合同,，以資共同遵守,。

第一條甲方將自有的房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡稱房地產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給乙方,。

房地產(chǎn)具體狀況如下：

(一)房地產(chǎn)座落在________市___________[區(qū)][縣]________________(部位：__________)房屋類型________結(jié)構(gòu)：____________;

(二)房屋建筑面積__________平方米,，該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)[面積][分?jǐn)偯娣e]____________平方米。

(三)房地產(chǎn)四至范圍____________________________________________

(四)該房地產(chǎn)土地所有權(quán)性質(zhì)為[國有][集體所有]土地;土地使用權(quán)以[出讓][劃撥]方式獲得;

(五)房屋平面布局及附屬設(shè)施狀況,、套內(nèi)裝飾標(biāo)準(zhǔn)。

(六)甲方依法取得房地產(chǎn)權(quán)證號：_________________;乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況已充分了解,，自愿買受上述房地產(chǎn)。

第二條甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格為(______幣)計(jì)_____________元,。

(大寫)：_____千__________百________拾__________萬_________千________百________拾_________遠(yuǎn)整。

甲,、乙雙方同意，在本合同自簽訂之日起的__天內(nèi),，乙方將上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款分__付與甲方，具體付款方式,、期限另立付款協(xié)議,。

乙方交付的房價款,，甲方應(yīng)開具收款憑證,。

第三條甲方裝讓的房地產(chǎn)為[出讓方式][劃撥方式]取得國有土地使用權(quán)的，供下列第[一][二]款辦理,。

一、甲方取得國有土地使用權(quán)的使用年限為________年(從______年____月起至_____年_____月______日止),，其中乙方按本合同約定受讓上述房地產(chǎn)，擁有國有土地使用權(quán)的年限為_____年(從_______年_______月_____日至________年______月______日止),，為乙方依法使用國有土地使用權(quán)的有效期限。

甲方將上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方后,，出讓合同載明的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)移給乙方,。

二、按照中華人民共和國法律,、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定,，[應(yīng)辦理][可以不辦理]土地使用權(quán)出讓手續(xù)的，應(yīng)由[甲方][乙方]按規(guī)定[辦理土地使用權(quán)出讓手續(xù)并繳納土地使用權(quán)出讓金][將轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)所獲收益中的土地收益上繳國家],。

第四條甲、乙雙方同意,，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外,，甲方定于______年______月______日將上訴房地產(chǎn)交付(轉(zhuǎn)移占有)乙方。

交付標(biāo)志：_____________,。

第五條除房地產(chǎn)交易管理機(jī)構(gòu)依法作出不予過戶決定外,，上述房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移日期以_______[市][區(qū)][縣]房地產(chǎn)交易管理機(jī)構(gòu)受理該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶申請之日為準(zhǔn),。

第六條上述房地產(chǎn)風(fēng)險責(zé)任自該房地產(chǎn)[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]之日起轉(zhuǎn)移給乙方。

第七條本合同生效后,，甲,、乙雙方應(yīng)按國家及本市有關(guān)規(guī)定繳納稅,、費(fèi)。

在上述房地產(chǎn)[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]前未支付的使用該房屋所發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi),、水電費(fèi)、煤氣,、電訊費(fèi)等其他費(fèi)用，按本合同約定支付,。

自[權(quán)利轉(zhuǎn)移][轉(zhuǎn)移占有]后該房地產(chǎn)所發(fā)生的費(fèi)用，按本合同約定支付,。

第八條甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的房地產(chǎn)根據(jù)原房地產(chǎn)權(quán)證記載的屬[居住][非居住]房屋，其相關(guān)關(guān)系(包括抵押,、相鄰、租賃等其他關(guān)系)見業(yè)主公約,。

乙方在使用期間不得擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)，乙方對該房地產(chǎn)有關(guān)聯(lián)的公共部位,、通道和設(shè)施使用享有相應(yīng)的權(quán)益承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，并應(yīng)維護(hù)公共設(shè)施和公共利益,。

乙方確認(rèn)上述受讓房地產(chǎn)的業(yè)主公約，享有相應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù),。

上述房地產(chǎn)在辦理轉(zhuǎn)讓過戶變更登記后,，甲、乙雙方共同到物業(yè)管理單位辦理該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后變更使用,、維修管理戶名及有關(guān)手續(xù)。

第九條甲方保證在上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)交接時沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛,。

如上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交接后發(fā)生交接前即存在的產(chǎn)權(quán)或財(cái)務(wù)糾紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,。

第十條乙方未按本合同約定期限付款的,，應(yīng)按逾期未付款向甲方支付利息,，利息自應(yīng)付款之日起第二天至實(shí)際付款之日止,，利息按_____________計(jì)算。

逾期_______天后,，甲、乙雙方同意按下列[一][二][三]款內(nèi)容處理,。

一、乙方除應(yīng)支付利息外,，還應(yīng)按逾期未付款的______%向甲方支付違約金，合同繼續(xù)履行,。

二、甲方有權(quán)通知乙方單方解除合同,，甲方從乙方已付款中扣除乙方應(yīng)向甲方支付逾期未付款______%的違約金，余款返還給乙方,，已付款不足違約金部分，乙方應(yīng)在接到書面通知之日起______日向甲方支付,。

若乙方違約給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方應(yīng)支付的違約金時,，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額應(yīng)由乙方據(jù)實(shí)賠償,。

三、_______________________________________________________________,。

第十一條除人力不可抗拒因素外，甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付給乙方的,，應(yīng)按已收款向乙方支付利息，利息自約定交付之日起第二天至實(shí)際交付之日止,，利息按__________________計(jì)算。

逾期_______天后,，甲,、乙雙方同意按下列第[一][二][三]款內(nèi)容處理,。

一、甲方除應(yīng)支付利息外,，還應(yīng)按已收款的_______%向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行,。

二、乙方有權(quán)通知甲方單方解除合同,，甲方除應(yīng)在接到書面通知之日起________日內(nèi)向乙方返還已支付的房款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外，還應(yīng)按已支付房款的_______%向乙方支付違約金,。

若甲方違約給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的，乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方應(yīng)支付的違約金時,，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額應(yīng)由甲方據(jù)實(shí)賠償。

三,、__________________________________________________。

第十二條經(jīng)甲,、乙雙方協(xié)商一致,，本合同未盡事宜，在不違反本合同原則的前提下,，可訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議，甲,、乙雙方訂立的補(bǔ)充條款和補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的一部分。

本合同空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力,。

第十三條本合同由甲、乙[雙方簽定][_______________公證處公證]之日起生效,。

甲、乙雙方在簽署本合同時,，具有完全民事行為能力，對各自的權(quán)利,，義務(wù)清楚明白，并按本合同規(guī)定履行,。

第十四條本合同使用于中華人民共和國法律、法規(guī),。

甲,、乙雙方在旅行本合同過程中若發(fā)生爭議,，應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不能解決的，選定下列一種方式解決：(不選定的劃除)

(一)提交__________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴,。

第十五條本合同一式____份，甲,、乙雙方各執(zhí)_____份，__________________[市][區(qū)][縣]房地產(chǎn)交易管理機(jī)構(gòu)一份，______________[市][區(qū)][縣]房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)一份(本合同經(jīng)公證的公證部門留存一份),。

甲方簽名(蓋章)：_________________ 乙方簽名(蓋章)：_________________

簽訂日期：______年_______月______日 簽訂日期：______年_______月______日

寧波房屋買賣合同篇十六

原告：______________________，女,，漢族，__________年__________月__________日出生,，住址遼寧省撫順市_____________。電話：________________

被告：_________________沈陽_____________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,，地址：_________________沈陽市________________法定代表人：______________，電話：_____________

訴訟請求

一,、依法確認(rèn)原、被告簽訂的關(guān)于_______________小區(qū)_____號_____單元_____樓_____號的房屋買賣合同無效;

二,、判令被告返還原告購房款176576元;

三、判令被告返還原告交納的入住等費(fèi)用14170元;

四,、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān),。

事實(shí)與理由

被告在沈陽市_______________區(qū)__________鎮(zhèn)開發(fā)了“_____________”樓盤公開銷售，200_____年3月27日,，原被告簽訂房屋買賣合同，原告購買了_____號_____單元_____樓_____號門市房,，并于當(dāng)日一次性向被告交付了全部購房款176576元,，該門市房交付原告后,，原告向被告支付了維修基金4414元、契稅7063元,、物業(yè)費(fèi)227元、水電費(fèi)300元,、采暖費(fèi)1386元、有線電視初裝費(fèi)430元,、垃圾清運(yùn)費(fèi)150元,、辦證工本費(fèi)200元,，共計(jì)14170元，現(xiàn)被告又將_________________的小區(qū)名稱更改為ssssss繼續(xù)銷售,，在原告與被告交涉房產(chǎn)如何辦證的過程中，才意外得知,，被告不具備商品房預(yù)售資格，至使原告無法辦理權(quán)屬證書,，原告簽訂合同的目的無法實(shí)現(xiàn)。依據(jù)法律規(guī)定,，此房屋買賣合同無效，特起訴來院,，希望法院支持原告訴訟請求，以維護(hù)原告的合法權(quán)益,。

此致

沈陽市_____________區(qū)人民法院

原告：_________________

________年____月____日