合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的,,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同的格式和要求是什么樣的呢?下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪0澹M軌驇偷侥銌?
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇一
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會信用代碼:
乙方(承攬方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會信用代碼:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定,,就甲方向乙方采購相關(guān) 等小商品事宜約定如下:
一、采購產(chǎn)品情況
1,、品名 ,,規(guī)格 ,數(shù)量 ,,單價(jià) ;
2、品名 ,,規(guī)格 ,,數(shù)量 ,單價(jià) ;
3,、品名 ,,規(guī)格 ,數(shù)量 ,,單價(jià) ;
總金額(含稅價(jià)):人民幣 元整(小寫¥ ),。
二、樣品約定時(shí)間
自本合同生效之日起 個工作日內(nèi),,乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作
樣品,,經(jīng)甲方確認(rèn)后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
三,、交貨時(shí)間,、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)
合同生效時(shí)甲方應(yīng)當(dāng)支付 %預(yù)付款到乙方賬戶,確認(rèn)本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn)),,運(yùn)費(fèi)由 承擔(dān),。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn),,貨物主要技術(shù)指標(biāo)按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。
五,、驗(yàn)收方法、標(biāo)準(zhǔn)和期限
以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn),,如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種,、面料、數(shù)量,、顏色,、規(guī)格與裝箱單不符,應(yīng)在收到貨物后 個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后,,盡快做出相應(yīng)的處理,。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨,,因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān),。
六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝,,費(fèi)用由乙方承擔(dān),。
七、結(jié)算方式和期限
合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內(nèi)甲方支付總價(jià)款 %作為預(yù)付款,,計(jì)人民幣 元整(小寫¥ ),,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結(jié)算金額以實(shí)際定作,、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn),,自甲方驗(yàn)收合格之日起 日內(nèi),甲方一次性支付其余貨款,。
八,、違約責(zé)任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,,合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金,。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的,,不能按時(shí)交貨的,,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
3,、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,,甲方有權(quán)拒絕付款。
九,、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,雙方當(dāng)事人同意向 人民法院起訴。
十,、本合同一式二份,,甲方乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同未盡之事宜,,由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人:
委托代理人: 法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇二
甲方:乙方:
地址:地址:
郵編:郵編:
電話:電話:
法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):
開戶行:開戶行:
帳戶:帳戶
甲乙雙方為攜手合作,,促進(jìn)發(fā)展,,滿足利益,明確責(zé)任,,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,,本著誠實(shí)信用,互惠互利原則,,結(jié)合雙方實(shí)際,,協(xié)商一致,特簽訂本合同,,以求共同恪守:
第一條:品種或項(xiàng)目,、規(guī)格型號、數(shù)量,、單價(jià),、金額、交貨期限
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格
型號計(jì)量
單位數(shù)量價(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價(jià)總金額
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日甲方:中國________公司,,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
乙方:____國________公司,,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,,特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方,。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,,并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口來交付乙方,。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),。如乙方未能按時(shí),、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,,甲方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外,,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時(shí)、按質(zhì),、按量交付加工產(chǎn)品,,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失,。
第五條加工費(fèi)
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi),,在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費(fèi)雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費(fèi)用而確定的,,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí),,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,,由乙方向甲方開立即期信用證,,支付加工費(fèi)。
第七條運(yùn)輸與保險(xiǎn)
乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,,致使一方不能履約時(shí),該方應(yīng)盡快將事故通知對方,,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限,。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求,。
第九條仲裁
本合同在執(zhí)行期間,,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決,。如未能協(xié)商解決,,提請中國________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約,、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時(shí),,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,,仲裁費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān),。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,,并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止,。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續(xù)訂合同,,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商,。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份,。
本合同以中,、____兩國文字書就,,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝,、輔料,、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開支,在加工費(fèi)以外收取,,但這些費(fèi)用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后,,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對其規(guī)格,、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收,。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,,在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,,或遇特殊情況需要補(bǔ)充,、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致,。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
________年____月____日
________年____月____日
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇三
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,,需要封存樣品的,,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,,用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,,修理,,減少價(jià)款或退貨。2,,用定作方原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,,質(zhì)量,,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。2,,承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,,圖紙等,。)
第五條價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1,,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算,。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等,。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,,未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,由承攬方賠償損失,。
四,,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收。
五,,不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi),。
七,,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,,由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量,,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,,中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金,。
三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五,,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,,無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。 ( 勵志天下 )
七,,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
一九_____年_______月______日訂
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇四
甲 方:(以下簡稱甲方)
乙 方:
(以下簡稱乙方) 根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),,雙方議定書柜制作,、油漆的加工與安裝,此項(xiàng)合同雙方本著平等,、公平,、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:書柜尺寸
長180cm,,高170cm,,寬45cm,層數(shù)7層,。
第二條:材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm,,每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度:2cm,。25×25角鐵厚度:2cm,。
第三條:層板材料要求,高密度木工板厚度2cm,,要求噴清面漆,。
第四條:書柜漆要求,紅丹打底,再上藍(lán)氨基漆,。
第五條:每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(¥1260.00元),,共16個,總價(jià)為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(¥20xx0.00元)
第六條:必須運(yùn)到校園內(nèi),,運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé),。
第七條:交貨時(shí)間:乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條:甲方驗(yàn)收合格后,,乙方需提供正式發(fā)票,,甲方方可付款。
第八條:稅費(fèi)由乙方承擔(dān),。
第九條:本合同一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
年月日:
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇五
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x 90│件│120 ││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180 x40x200 │件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x 200 │件│5 ││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x 200 │件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,,木材無形變,,翹曲,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,,整齊,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),,保證方正,平直,,安裝方便.
四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,,并通知乙方.因此造成的損失,,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗(yàn)收合格,,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,,共計(jì)980元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,,共計(jì)490元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時(shí),,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
( 勵志天下 )
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,,甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,,乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇六
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目,、產(chǎn)品名稱,、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期:
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng),。
4.交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,。
6.結(jié)算方式:____________________,。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,,因而造成乙方停工損失,,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇七
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,,共同遵守,。
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,,寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130×40×90 │件│120 ││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180×100×95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180×100×95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180×40×200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5 ││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180×50×200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,、材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳。
二,、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做,。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固,、表面必須平整光滑,,木材無形變,翹曲,,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,,平直,,安裝方便。
四,、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù),。
第三條原材料由甲方提供,。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并通知乙方,。因此造成的損失,,由乙方賠償,。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明,。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗(yàn)收合格,,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé),。
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬元)。甲方不履行合同時(shí),,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗(yàn)收合格后,,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償,。
二,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失,。
四、甲方逾期交付定作物的,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金,。
五,、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金,。
六,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收,。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
二,、乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三,、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。
四,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金,。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失,。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效,。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇八
民事上訴狀范文
原告:______________,,男,,漢族,__________年_____月_____日出生,,住_____________
委托代理人__________,,_______________律師事務(wù)所律師。
被告:______________,,男,,漢族,__________年_____月_____日出生,,住_____________
訴訟請求:_________________
1,、請求法院依法判決被告償還本金人民幣壹拾伍萬元整(¥ _____ 元)及到期未歸還借款的利息人民幣
2、判令本次訴訟所有費(fèi)用由被告承擔(dān),。
事實(shí)和理由
201_____年12月原告?zhèn)€人借款人民幣壹拾伍萬元整給__________公司,,約定還款期限為年月日,利息按計(jì)算,。由于__________公司到期無力還款,,該公司股東__________、__________,、__________,、__________于201_____年6月27日在__________責(zé)任公司達(dá)成協(xié)議,約定原告借給__________公司的借款由被告__________,、__________分兩次償還,,還款時(shí)間為201_____年1月30日還款人民幣 _____ 元,201_____年6月30日還款人民幣 _____ 元,,被告__________承擔(dān)連帶責(zé)任保證,,并有見證人和見證。
現(xiàn)約定的還款期限已屆止,,被告并未向原告支付所述借款,,原告多次催收討要無果,現(xiàn)原告代文東為維護(hù)自己合法權(quán)益,,特根據(jù)相關(guān)民事法律訴至貴院,,請求貴院支持為盼。
此致
__________人民法院
具狀人:_________________
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇九
甲方:________________________
乙方:________________________
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱)交予___________加工,。經(jīng)雙方友好協(xié)商,,本著互惠互利、誠信,、公平的原則特制定以下條款,,望雙方遵守。
一、工程項(xiàng)目
1,、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3,、工程范圍_____________________________________________
4,、工程期限自_____________至___________完工,共計(jì)_____天,。(不可抗拒原因順延)
二,、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工,。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn),。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù),。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工,。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備民法典律效應(yīng))
三,、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工,。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé),。
四,、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五,、加工產(chǎn)品(工程)總價(jià)人民幣____________________元整,,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費(fèi)用,。如有要求另行協(xié)商,。)
六、付款方式__________________
1,、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________%,。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________%,。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________%,。
4,、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________%。
5,、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額,。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2,、鋼材_________________
3,、鋁材_________________
4、油漆_________________
5,、噴塑_________________
八,、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九,、驗(yàn)收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收,,七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,乙方可視工程全部合格,,同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,,甲方不履行合同時(shí)乙方可對本合同工程隨意處理。
十,、違約責(zé)任:合同簽訂后,,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同,。如單方面解除合同,,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù),。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰,,提前按照同等獎勵。
十一,、本合同未盡事宜,,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請?jiān)V訟,。
十二,、本合同共___頁,附件共____頁,,一式_____份,,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束,、工程款付清后自行失效,。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章)
乙方:(章)
電話:
電話:
電子郵箱:
電子郵箱:
開戶行:
開戶行:
________年______月_____日
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇十
合同編號:
發(fā)包方:永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),,按省局要求,,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等,、公平、互惠的原則,,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作,、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)(決)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的,。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格,、價(jià)格(價(jià)款單位:每個/人民幣元)計(jì)取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià),,該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料,、包裝運(yùn)輸,、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi),。
第三條:加工制作與安裝的要求
1,、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,,空間利用充分,。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購,,且有材料合格證書,。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,,規(guī)格型號:高_(dá)________年 月 日前全部交貨,。
②、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢,。
③、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),,應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,,并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。
第六條 書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝,;
②,、經(jīng)乙方安裝的書架,,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,,乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,,不予整改、或兩次整改不合格的,,甲方按該書架價(jià)值扣除 %做為另行維修費(fèi)用,,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
④,、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù),。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
①,、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。
②,、乙方交貨后 5日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%,。
③、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后 5日內(nèi),,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%,。
④,、剩余的合同標(biāo)的額 0%價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方,。
第八條:甲方違約責(zé)任
①,、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金,;
②,、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,,除補(bǔ)交貨款外,,應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
①,、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料,、以次充好等,,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金,;
②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,,甲方有權(quán)終止合同,,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③,、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架,,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金,。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式,。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,提交邯鄲_____委員會_____;
②,、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,,甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②,、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),,口頭通知無效,,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力,。
發(fā)包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
編碼: 編碼:
_______年_______月_______日
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇十一
合同編號:
定作人:
承攬人:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間: 年 月 日
第一條加工物
加工物名稱 規(guī)格型號 計(jì)量單位 數(shù)量 報(bào)酬
單價(jià) 金額
合計(jì)人民幣金額(大寫)
第二條承攬人提供的材料
材料名稱 商標(biāo) 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 計(jì)量單位 數(shù)量 質(zhì)量 材料費(fèi)
單價(jià) 金額
合計(jì)人民幣金額(大寫)
第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、方法、時(shí)間及提出異議期限: ,。
第四條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙樣品、工藝要求等的時(shí)間,、辦法及保密要求 ,。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,,應(yīng)在 日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的 日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是: ,。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求: ,。
第八條定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求: ,。
第九條定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān): ,。
第十條定作物的交付方式、期限及地點(diǎn): ,。
第十一條定作物的驗(yàn)收,、方法、期限及地點(diǎn): ,。
第十二條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件: ,。
第十三條定作人應(yīng)在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。
第十四條結(jié)算方式及期限: ,。
第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時(shí)解除合同,,但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失,。
第十七條違約責(zé)任: 。
違約金或損失賠償額計(jì)算方法: ,。
第十八條合同爭議的解決方式:本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁,。
(二)依法向 人民法院起訴。
第十九條其他約定事項(xiàng): ,。
定作人: 承攬方:
定作人(章): 承攬人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經(jīng)辦人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
稅號: 稅號:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇十二
訂立合同雙方:???
承攬人:______________________________??????????
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條??加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
備注:________________________
第二條??加工成品?質(zhì)量要求
(加工定作物品,,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,,并妥為保存,,作為驗(yàn)收的依據(jù))
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條??原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗(yàn),。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),,定作人有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條??技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,,因此造成的損失,,由定作人賠償,。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。)
第五條??價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
(價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
第六條??驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作人使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條??交貨的時(shí)間和地點(diǎn)???
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算,。)
第八條??包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)???
____________________________________________________________
第九條??運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)???
________________________________________________________________________
第十條??結(jié)算方式及期限???
________________________________________________________________________
第十一條??其他???
________________________________________________________________________?????
(如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金,承攬人不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作人可向承攬人給付預(yù)付款,。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,;有余款的可以請求返還,,等等。)?
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇十三
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見,,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
一,、乙方負(fù)責(zé)甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,,具體清潔事項(xiàng)包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2,、定期保潔區(qū)域:
3,、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,,甲方提出相關(guān)意見時(shí),,乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時(shí)改正,直到達(dá)到甲方的要求,。
三,、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前,,完成甲方安排全部的保潔工作,,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正,。
四,、?乙方應(yīng)身體健康、誠實(shí)勤勞,,應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范,、清潔標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作,確保衛(wèi)生質(zhì)量。?
五,、乙方在提供保潔服務(wù)過程中,,必須遵守甲方的規(guī)章制度,服從甲方的安排,,不得影響甲方正常經(jīng)營活動,。?
六、保潔加工承攬費(fèi)用為 ???元/月,,由甲方于每月15日向乙方支付,,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:
七,、本合同為加工承攬合同,,乙方就保潔成果對甲方負(fù)責(zé),提供保潔期間,,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八,、乙方提供保潔服務(wù)時(shí),,應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因?yàn)橐曳皆驅(qū)е伦约簱p害的,,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任,。
九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,經(jīng)甲方兩次通知整改,,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的?10?%作為違約金,。甲方拒不整改的,,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費(fèi)用,。
十,、本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議解決,,書面補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。?
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決,;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟,。
十二,、?本協(xié)議一式兩份,,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,,具有同等法律效力,。
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇十四
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責(zé)任公司,,并需要加工部件,;
鑒于乙方是在合法注冊的,經(jīng)營范圍為的公司,,具備承攬加工的資質(zhì)和條件,。
依據(jù)《_____》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,,簽訂本合同,。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二,、原材料提供:
1,、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時(shí)間為:_______年_______月_______日。
2,、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn),,并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的,,應(yīng)當(dāng)予以更換,、補(bǔ)齊。
3,、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時(shí)間為::_______年_______月_______日,。
4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn),。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn),,并將確認(rèn)情況書面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正,。
三,、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方,。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,,乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn),。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方,;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見。
3,、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4,、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,,甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方,。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四,、質(zhì)量要求:
1,、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
2,、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù),。(也可不約定此項(xiàng)目)
五、加工成品驗(yàn)收:
1,、本加工成品全部完工后,,乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收,。
2,、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。
3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的,,甲方有權(quán)要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
4、乙方加工成品交付后,,甲方在時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,,仍有權(quán)要求乙方修理、重作,;造成甲方損失的,,有權(quán)要求乙方賠償損失,。
六、加工成品交付:
1,、乙方應(yīng)于_______年_______月_______日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn),,應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用,。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須事先與對方達(dá)成書面協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。
3,、實(shí)際交付日期,,乙方自行送達(dá)的,以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn),。
4,、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,甲方認(rèn)可的,,就超過的部分按照超過的比例支付報(bào)酬,。
七、報(bào)酬及支付:
1,、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為:每件元(或總報(bào)酬元)
2,、報(bào)酬的支付采取以下方式
a甲方應(yīng)于_______年_______月_______日支付乙方元,于_______年_______月_______日支付乙方元,,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付,。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù),。
b甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方元,,乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù),。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到元,,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù),。
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇十五
甲方:_______(姓名,,身份證號碼,住址,,電話)
乙方:_______(姓名,,身份證號碼,住址,,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè),。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,,在平等互利、公平合理,、誠實(shí)信用的原則下,,經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同,。
一,、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰,、磚,、水泥、沙子,、水源,、鋼材等)。
2,、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn),,負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應(yīng)合理,、節(jié)約用料,,嚴(yán)禁浪費(fèi)。乙方每天完工后清理墻角灰,,做到工完場清料凈,,并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失,、浪費(fèi),,甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款,在支付款中扣除,。
3,、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備、用具,,如:架管,、架板、攪拌機(jī),、升降設(shè)備,、模板、模具,、斗車,、_____、焊接機(jī),、撮箕,、桶,、防護(hù)網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,,費(fèi)用由乙方自理,。
4、工期從_____年___月___日開始建設(shè),,工期為___天,。如發(fā)生下雨、停電,、地震等影響施工的不可抗力情況的,,可順延工期。
5,、乙方加強(qiáng)對其人員的安全教育,,嚴(yán)格管理,遵守國家法律法規(guī),,安全施工,。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無關(guān),。
6,、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無關(guān),。
二,、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,,按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理,。
2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基,、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序,。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料,、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),,有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
5,、基礎(chǔ):基槽60公分,,圈梁40公分,基石40公分,,使用石頭30立方米,。
6、墻體:外墻高米,內(nèi)墻高米,,砌筑時(shí)內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿,,為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚、一鏟灰,、一擠揉),,且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋,、脫皮,、麻面、起砂,、空鼓等缺陷,。
7,、圈梁:過梁高度不低于公分,,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,,最大距不宜超過毫米,,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8,、屋頂:現(xiàn)澆厚度為公分,,表面不應(yīng)有裂紋、脫皮,、麻面,、起砂、空鼓等缺陷,。
9,、下水道:......
三、工程款結(jié)算及支付
1,、工程款總額及計(jì)算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),,以承建房屋面積為基準(zhǔn),按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計(jì)284平方米(貳佰捌拾肆平方米),。
2,、付款時(shí)間:地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款,。
四,、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,,乙方要進(jìn)行修理,、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償,。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,,并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金。
2,、乙方若無視甲方的合理要求,,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,,甲方有權(quán)解除本合同,。本合同總價(jià)款25%的違約金。
五,、爭議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時(shí),,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決,。
六,、附則
1、本合同一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,自簽訂之日起生效。
2,、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系,。
3、因合同履行過程中的未盡事宜,,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的,,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時(shí)間:_______年_______月_______日
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇十六
甲方:
乙方: 身份證號碼:
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,,由乙方承包采伐甲方的林木,,在平等自愿的原則下達(dá)成以下協(xié)議。
一,、承包方式:乙方給甲方采伐每棵樹,,甲方給乙方支付1元錢的代班費(fèi)及安全管理的保證金。
二,、工資價(jià)位是現(xiàn)場論價(jià),,價(jià)款方式是一處完工到另一工地時(shí),支付前一工地的工資,,年底結(jié)清半年的所有工資,。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全,,森林防火,,一旦發(fā)生火災(zāi)安全事故,由乙方自行承擔(dān),甲方不負(fù)責(zé)乙方因安全事故所帶來的一切損失和責(zé)任,。
四,、所有從業(yè)人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,,甲乙雙方仔細(xì)閱讀后無異議,,特簽此合同,本合同至簽字之時(shí)產(chǎn)生法律效益,。
甲方:
乙方:
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇十七
加工定作承攬合同,。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
郵編: 郵編:
電話: 電話:
法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):
開戶行: 開戶行:
賬戶: 賬戶
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,,滿足利益,,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,,本著誠實(shí)信用,,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,,協(xié)商一致,,特簽訂本合同,,以求共同恪守:
第一條:品種或項(xiàng)目,、規(guī)格型號、數(shù)量,、單價(jià),、金額、交貨期限
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格
型號計(jì)量
單位數(shù)量價(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價(jià)總金額
合計(jì)
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇十八
委托方(甲方):_____________
承接方(乙方):_____________
第一條 甲方委托乙方承擔(dān)_____________項(xiàng)目的______________________專業(yè)設(shè)計(jì),,經(jīng)雙方協(xié)商一致,,簽訂本協(xié)議。
第二條 乙方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為:______________________________________________,,乙方在設(shè)計(jì)完成后,,需經(jīng)甲方書面確認(rèn),方可認(rèn)為成果交付,,如未得到甲方書面確認(rèn)的,,均不視為成果交付。
第三條 甲方向乙方交付的資料
第四條 乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計(jì)成果
第五條 設(shè)計(jì)費(fèi)用及支付方法
5.1甲方應(yīng)支付本合同項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)為________元人民幣(大寫),。
5.2支付方法為:
簽訂本合同后,,甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款,即________元人民幣(大寫),。乙方在完成本項(xiàng)目設(shè)計(jì)并得到甲方書面簽字確認(rèn)后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款,,即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責(zé)任
6.1 甲方責(zé)任
6.1.1 甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向乙方提交資料及文件,并對其完整性,、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé),。
6.2 乙方責(zé)任
6.2.1 乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件,。
6.2.2 乙方對設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充,。由于乙方設(shè)計(jì)錯誤造成損失,乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外,,應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi),,并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的設(shè)計(jì)費(fèi)金額相等,。
6.2.3 由于乙方自身原因,,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間,每延誤一天,,應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的百分之一,。
6.2.4 合同生效后,乙方單方提出解除合同的,,乙方應(yīng)雙倍返還定金,,還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。
6.2.5 乙方不得向第三方擴(kuò)散,、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料,。如發(fā)生以上情況,甲方有權(quán)索賠,。
第七條 本合同未盡事宜,,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力,。雙方如有爭議,,雙方協(xié)商解決,如雙方無法解決,,雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴,。
第八條 本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自 年 月日生效,。本合同一式兩份,,雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字:_____________
乙方簽字: _____________
時(shí)間:_____________
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇十九
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,,需要封存樣品的,,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),,定作方有權(quán)要求重作,,修理,,減少價(jià)款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,,數(shù)量,,質(zhì)量,,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條技術(shù)資料,,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,,圖紙等,。)
第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。)
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算,。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等,。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由承攬方賠償,。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,,由承攬方賠償損失。
四,、逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收,。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi),。
七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量,,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,、中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金,。
三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇二十
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點(diǎn):
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點(diǎn):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律,、法規(guī),,遵循平等、自愿,、公平和誠實(shí)信用的原則,,雙方就砂、碎石,、片石等地材加工事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,,訂立本合同,共同遵守,。
第一條加工地材名稱及單價(jià)
一,、砂石料加工為綜合包干單價(jià),單價(jià)內(nèi)含人工費(fèi)、機(jī)械維修費(fèi),、材料費(fèi),、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費(fèi)、場內(nèi)裝車費(fèi),、所有加工用電費(fèi),、機(jī)械燃油費(fèi)付郵費(fèi)、料具費(fèi),、照明費(fèi),、所有人員工資、人員進(jìn)出場費(fèi),、管理費(fèi),、利潤等。
二,、乙方在開工后,,必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保,。
第二條機(jī)械及原材料提供方式甲方提供原材料到碎石廠現(xiàn)場,,提供所有設(shè)備,由乙方利用路基挖方料進(jìn)行加工成甲方所需要的砂,、碎石產(chǎn)品,。
第三條加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石,、片石等甲方工程所需其它石材需達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工,,其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標(biāo)準(zhǔn)。
第四條加工砂石料數(shù)量
本工程在________時(shí)間內(nèi)預(yù)計(jì)加工砂石料數(shù)量合計(jì)為________萬33,,具體數(shù)量由甲方向乙方下達(dá)使用計(jì)劃,,乙方應(yīng)按甲方下達(dá)的計(jì)劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計(jì)劃,,確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行,。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,乙方需服從甲方整體安排,。
第五條砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價(jià)款支付方式
一,、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總,,以甲方簽認(rèn)過領(lǐng)料單作為計(jì)算依據(jù)制作計(jì)價(jià)單,,并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價(jià)款,,該計(jì)價(jià)單由甲方計(jì)劃經(jīng)營部,、工程部、機(jī)物部進(jìn)行簽認(rèn),經(jīng)總工程師審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章,,作為支付乙方價(jià)款的憑據(jù),。
二、甲方根據(jù)計(jì)價(jià)單按80%的比例支付計(jì)量款,,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方,,保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內(nèi)不計(jì)利息退還。,。
第六條甲方權(quán)利義務(wù)
一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員,,實(shí)施對產(chǎn)品質(zhì)量,、安全生產(chǎn)、文明施工,、計(jì)量,、試件取樣、試驗(yàn)進(jìn)行管理,,對乙方工作進(jìn)行監(jiān)督,、檢查和驗(yàn)收。
二,、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求,,甲方有權(quán)收回本合同項(xiàng)下的全部或部分加工承攬任務(wù),終止與乙方的合同關(guān)系,,合同終止時(shí)一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計(jì)量費(fèi)用,。
三、負(fù)責(zé)提供施工用電引入到乙方加工場地,,如有場地電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負(fù)責(zé),。
四、負(fù)責(zé)提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi),。
五,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系。
六,、負(fù)責(zé)下達(dá)砂,、碎石等石料需用量計(jì)劃,確保每天所需的石料,。
七,、負(fù)責(zé)組織車輛運(yùn)輸吧原材料運(yùn)輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場,并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用,。
第七條乙方權(quán)利和義務(wù)
在滿足合同約定的前提下,,乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項(xiàng),。
一,、上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,,負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn),,組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓(xùn),,嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作,,若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任由乙方自理,,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,。
二、在合同期內(nèi),,乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志,,做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作,有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作,。
第八條違約責(zé)任
一,、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達(dá)的使用計(jì)劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,,需去其他料場采購時(shí),,價(jià)差費(fèi)用由乙方承擔(dān),如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場采購時(shí)價(jià)差費(fèi)用與甲方承擔(dān),,且停工達(dá)______天以上甲方需負(fù)責(zé)支付乙方停工期間費(fèi)用,。
二、原材料,、成品或半成品僅限于本項(xiàng)目建設(shè)使用,,乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備,,僅用于本項(xiàng)目砂石料加工,,乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則,,乙方承擔(dān)_______萬元人民幣的違約金,,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權(quán)解除合同,。
三,、乙方不得將本合同項(xiàng)下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包,。否則,,甲方有權(quán)終止合同,,并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。
四,、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施,,保障料場原材料、成品或半成品的安全,。若發(fā)生被盜事件,,相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
第九條履約保證
提供履約保證金______萬元,。
第十條爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時(shí),交由思南縣人民法審理裁決,。
第十一條協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條附則
本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份;乙方執(zhí)_____份,。
甲方:
授權(quán)代理人:
合同訂立日期:
乙方:
授權(quán)代理人:
合同訂立日期:
小商品加工承攬合同書 加工承攬合同的案例篇二十一
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《_____》的有關(guān)規(guī)定,,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,。
第一條 承攬甲方活動的項(xiàng)目
1,、舞臺搭建和舞美設(shè)計(jì)布置;
2,、燈光,、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作,;
3,、活動所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸,;
4,、活動現(xiàn)場的錄像。
第二條 租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱:__________,。
租賃用途:____________,。
使用時(shí)間:_____年____月____日。
安裝時(shí)間:_____年____月____日____時(shí),。
安裝地點(diǎn):___________________,。
拆卸時(shí)間:_____年____月____日____時(shí),。
第三條 租賃設(shè)備的運(yùn)輸與操作
租賃設(shè)備的進(jìn)退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān),。
第四條 租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1,、合同期內(nèi),乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,,甲方下達(dá)合理,、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣,,按甲方規(guī)定的時(shí)間,,合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成。
2,、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時(shí)間,,合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費(fèi)用自負(fù)),,確保演出正常使用,。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,,損失由甲方自負(fù),。
4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地,,提供電源,,演出期間確保電路暢通,如發(fā)生事故,,由甲方負(fù)責(zé),。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作,、因打架,、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)(由乙方造成的原因除外)。
2,、夜間值班,,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
第六條 合同金額及付款方式
1,、合同總價(jià)款為人民幣_______元(大寫:人民幣:________整),。
2、合同簽訂當(dāng)日,,甲方支付乙方定金合同總額_________%,,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整)。余額演出_______個工作日結(jié)清,。
第七條 雙方責(zé)任
1,、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時(shí)間及乙方人為因素造成的停演等誤工,,甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
2,、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)用,。
3、本著高度負(fù)責(zé),,長期合作的精神,,乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進(jìn)行演出并保證舞臺堅(jiān)固安全、音響演出效果,。
4,、乙方如有器材變動,應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意,。
第八條 其他
1,、對本合同內(nèi)容的任何修改、補(bǔ)充或變更須采用書面形式,,經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效,。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分,。
2,、本合同履行中,雙方如有爭議,,可協(xié)商解決,協(xié)商不成可提交_________委員會_____,。
3,、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,。
4,、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日