隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來(lái)越多,，正常情況下,，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的方式。怎樣寫合同才更能起到其作用呢,？合同應(yīng)該怎么制定呢,？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考,，大家一起來(lái)看看吧,。

加工承包合同協(xié)議書篇一

乙方：________________________

現(xiàn)有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,，本著互惠互利,、誠(chéng)信、公平的原則特制定以下條款,，望雙方遵守,。

一、工程項(xiàng)目

1,、工程名稱_____________________________________________

2,、工程地點(diǎn)_____________________________________________

3、工程范圍_____________________________________________

4,、工程期限自_____________至___________完工,，共計(jì)_____天。(不可抗拒原因順延)

二,、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn),。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,，甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問(wèn)題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,，同樣具備民法典律效應(yīng))

三,、質(zhì)量要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng),。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé),。

四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________,。

五,、加工產(chǎn)品(工程)總價(jià)人民幣_(tái)___________________元整，大寫(________________________________元整),。(此金額不含稅金及其它費(fèi)用,。如有要求另行協(xié)商。)

六,、付款方式__________________

1,、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________%。

2,、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),，乙方向甲方提供材料訂購(gòu)單或能材料訂購(gòu)單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________%。

3,、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________%,。

4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________%,。

5,、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。

七,、產(chǎn)品質(zhì)量保修期

1,、玻璃_________________

2、鋼材_________________

3,、鋁材_________________

4,、油漆_________________

5、噴塑_________________

八,、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,，服從甲方安

全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé),。

九、驗(yàn)收：

甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收,，七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,，乙方可視工程全部合格,，同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任，甲方不履行合同時(shí)乙方可對(duì)本合同工程隨意處理,。

十,、違約責(zé)任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意,，任何一方不得隨意變

更或解除本合同,。如單方面解除合同,，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對(duì)方損失,。

乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰,，提前按照同等獎(jiǎng)勵(lì),。

十一、本合同未盡事宜,，雙方協(xié)商解決,。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟。

十二,、本合同共___頁(yè),，附件共____頁(yè)，一式_____份,，雙方各持份

本合同雙方簽字之日起生效,，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效,。

(本合同所有來(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力),。

甲方：(章)

乙方：(章)

電話：

電話：

電子郵箱：

電子郵箱：

開戶行：

開戶行：

________年______月_____日

加工承包合同協(xié)議書篇二

承攬人______________________，以下簡(jiǎn)稱甲方;

定作人：__________________,，以下簡(jiǎn)稱乙方;

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行,。

第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、加工費(fèi);

第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)：;

第三條加工成品的交付時(shí)間,、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān);

第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款及圖紙,、技術(shù)資料;

第五條原材料交付時(shí)間,、地點(diǎn)、包裝,、檢驗(yàn)方法,、運(yùn)輸;

第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間;

第七條乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應(yīng)______年____月____日前向甲方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的,，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,。甲方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。甲方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還;

第八條甲方的違約責(zé)任：

1,、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定,，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償。

2,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償,。

3,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失,。

4,、甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價(jià)款總額的________‰償付違約金,。

5、甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金,。

6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,，如運(yùn)輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收,。

第九條乙方的違約責(zé)任：

1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

2、乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金,。

3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

4,、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金,。

5,、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

6,、乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十條不可抗力：

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失,。

第十一條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成時(shí),，任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,、仲裁,、也可以直接向人民法院起訴。

本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效,。

本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處,、________物價(jià)局,、________銀行各存一份。

定作人：__________承攬人：_______________

代表人：__________代表人：____________________

開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________

帳號(hào)：_________________帳號(hào)：_____________________

簽訂日期：_____年____月____日

加工承包合同協(xié)議書篇三

訂立合同雙方：

承攬方：以下簡(jiǎn)稱甲方

定作方：以下簡(jiǎn)稱乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái),，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守.

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求：

1.材種：柜臺(tái),，貨架一律采用水曲柳。

2.用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做,。

3.嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,，堅(jiān)固,、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變,，翹曲,，撥縫，松榫;塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),，保證方正,，平直，安裝方便,。

4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品,，作為驗(yàn)收的依據(jù),。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于 年 月 日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并通知乙方。因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款 元,。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)： 年 月 日至 月 日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨,，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,，共計(jì) 元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按 元計(jì)算，共計(jì) 元,，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé),。

第十條本合同簽之日,，乙方向甲方給付預(yù)付款 元( 元).甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗(yàn)收合格后,，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.

第十二條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.

5.甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.

3.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.

3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.

5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

6.乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同于 年 月 日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處，縣物價(jià)局,，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：

乙方：代表人：地址：電話：

年 月 日

加工承包合同協(xié)議書篇四

承 攬 方：

地 址：

法定代表人：

定 作 方：

地 址：

法定代表人：

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),，定作方有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。

2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,，對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。

3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。

第五條 價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金,，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算,。

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

三,、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,，由承攬方賠償損失,。

四、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補(bǔ)交等),，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收,。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。

七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條 定作方的違約責(zé)任

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四,、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

五,、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,、無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按 項(xiàng)處理：

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

2.向人民法院起訴,。

本合同自 年 月 日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

年 月 日

承攬方：________________________

代表人：________________________

年 月 日

加工承包合同協(xié)議書篇五

簽定日期：__________年__________月__________日

定作方(甲方)：___

電話：______

承攬方(乙方)：___

電話：______

經(jīng)雙方協(xié)商,，簽定本加工承攬合同,，并嚴(yán)肅履行。

品名

規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額

定作方供應(yīng)原材料：原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1.技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法：_________,。

2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：____________。

3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法,、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：______,。

4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：____________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,，合同履行完畢即失效,。

甲方(蓋章)：___

乙方(蓋章)：___

時(shí)間：__________

加工承包合同協(xié)議書篇六

承 攬 方：____________________________________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

定 作 方：____________________________________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條 加工成品__________________________________________

第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

1、(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),，定作方有權(quán)要求重作,、修理、減少價(jià)款或退貨,。

2,、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3,、交(提)原材料等物品日期計(jì)算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。

第五條 價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2,、交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算,。

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十一條 其他約定___________________________

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

3,、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬方賠償損失,。

4,、逾期交付定作物(包括返修、更換,、補(bǔ)交等),，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收,。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

6,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。

7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。

8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條 定作方的違約責(zé)任

1,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

4,、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

5,、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

6、無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。

7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理：

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商,，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方：________________________

承攬方：________________________

代表人：________________________

代表人：________________________

____年____月____日 ____年____月____日

加工承包合同協(xié)議書篇七

承 攬 方：__________________________

法定代表人：________________________

通訊地址：__________________________

聯(lián)系方式：__________________________

定 作 方：__________________________

法定代表人：________________________

通訊地址：__________________________

聯(lián)系方式：__________________________

風(fēng)險(xiǎn)告知：在訂立加工承攬合同之前,，應(yīng)當(dāng)要了解對(duì)方履行合同的能力,。尤其是對(duì)承攬方能否完成委托項(xiàng)目，其設(shè)計(jì)能力,、設(shè)備條件,、技術(shù)力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過(guò)何類水平的項(xiàng)目,，都要了解清楚,。即使全部符合要求，并已經(jīng)承攬多年業(yè)務(wù),，也應(yīng)查詢清楚,，以避免因承攬方無(wú)實(shí)際完成能力而引起的合同糾紛。

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條 加工成品：_____________

第二條 加工成品質(zhì)量要求：__________________________________________________

風(fēng)險(xiǎn)告知：當(dāng)事人在訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)具體準(zhǔn)確地寫明定作物的名稱或項(xiàng)目,，不能模糊使人產(chǎn)生歧義。特別應(yīng)該注意的是,，合同注明的加工物必須是合法物,，在合同訂立過(guò)程中應(yīng)當(dāng)審查加工物是否是法律禁止物，是否需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)才允許加工,，以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準(zhǔn)而出現(xiàn)不必要的法律糾紛,。

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量

1,。(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作,、修理,、減少價(jià)款或退貨。

2,。(用定作方原材料完成工作的,，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,，對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。

3。交(提)原材料等物品日期計(jì)算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1,。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方：定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。

2,。承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3,。定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。

第五條 價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金,，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1,。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2,。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,，除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3,。當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。

風(fēng)險(xiǎn)告知：關(guān)于定作物的檢查驗(yàn)收,，承攬方在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的檢查,，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作,。當(dāng)事人雙方對(duì)定作物和項(xiàng)目的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明：定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的，定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,，除定作方使用,，保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1,。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2,。交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)：委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)：自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間：雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算,。

風(fēng)險(xiǎn)告知：關(guān)于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),、方法及提出異議的期限，有標(biāo)準(zhǔn)的按照標(biāo)準(zhǔn),，沒有標(biāo)準(zhǔn)的按雙方約定的要求檢驗(yàn),。對(duì)于檢驗(yàn)的方式,、方法和期限雙方認(rèn)為有必要時(shí)協(xié)商，最好注明提出異議的期限,，對(duì)任何期限的約定都一定要注明期限終止的時(shí)間點(diǎn),，以此來(lái)避免不必要的糾紛。

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

__________________________________________

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

__________________________________________

第十條 結(jié)算方式及期限：

___________________________________________

第十一條 其他約定：

____________________________________________

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減酬金或價(jià)款：不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任：經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理：少交、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬方賠償損失。

四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補(bǔ)交等),，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元：(合同中無(wú)具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

風(fēng)險(xiǎn)告知：關(guān)于違約金的事項(xiàng),，如有約定要分別注明違約事項(xiàng)所適用的違約金數(shù)額或計(jì)算方法。另外,，《加工承攬合同條例》對(duì)違約責(zé)任,、違約金結(jié)付定出了比例幅度：合同當(dāng)事人應(yīng)注意確定違約金的具體百分?jǐn)?shù)。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。

七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條 定作方的違約責(zé)任

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金：不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失：承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

四,、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方：變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分：如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

五,、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金：以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六、無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決：協(xié)商不成按_____項(xiàng)處理：

1,。向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁：

2,。向______人民法院起訴。

本合同自_____年___月___日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份：合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方(公章)：____________________ 承攬方(公章)：____________________

法定代表人(簽章)：_____________ 法定代表人(簽章)：_____________

________年______月______日 ________年______月______日

加工承包合同協(xié)議書篇八

訂立合同雙方：

承攬人：______________________________

定作人：______________________________

定作人委托承攬人加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條 加工成品

編號(hào)：________________________

名稱：________________________

規(guī)格：________________________

單位：________________________

數(shù)量：________________________

備注：________________________

第二條 加工成品 質(zhì)量要求

（加工定作物品,，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存,，作為驗(yàn)收的依據(jù)）

編號(hào)

名稱

規(guī)格

單位

數(shù)量

備注

第三條 原材料的.提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量

________________________________________________________________________

（1.用承攬人原料完成工作的,，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作人檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),，定作人有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的,，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料。承攬人對(duì)定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。）

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

_____________________________________________________________________

（1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,；定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知定作人,，因此造成的損失,，由定作人賠償。2.承攬人對(duì)于承攬的工作,，如果定作人要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。）

第五條 價(jià)款或酬金

___________________________________________________________________

（價(jià)款或酬金,，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。）

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

________________________________________________________________________

（1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,，除定作人使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,，由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量）監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。）

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

________________________________________________________________________

（1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,；并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn),；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),，自提定作物的,，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算,。）

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

____________________________________________________________

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

___________________________________________

_____________________________

第十條 結(jié)算方式及期限

________________________________________________________________________

第十一條 其他

________________________________________________________________________

（如：1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,，承攬人不履行合同的,，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,，定作人可向承攬人給付預(yù)付款,。承攬人不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作人不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,；有余款的可以請(qǐng)求返還,，等等。）

第十二條 承攬人的違約責(zé)任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減酬金或價(jià)款,；不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作人有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬人賠償,。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理,；少交、遲交部分定作人不再需要的,，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。

三,、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬人賠償損失,。

四,、逾期交付定作物（包括返修,、更換,、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元,；（合同中無(wú)具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,，向定作人償付違約金。）以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

未經(jīng)定作人同意,，提前交付定作物,，定作人有權(quán)拒收。

五,、不能交付定作物或不能完成工作時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作人代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作人實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。

七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人）,，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八,、由于保管不善致使定作人提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失,。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換,、補(bǔ)齊的,，由承攬人對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

十,、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收,，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條 定作人的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失,。

二,、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的,，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金,；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金,。

三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失,；承攬人不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失,。

四,、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí),，承攬人有權(quán)將定作物變賣,，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作人,；變賣定作物所得少于報(bào)酬和保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,，如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失,。

五,、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金,；以酬金計(jì)算的,，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金,。

六,、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。

七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此

而多支出的費(fèi)用,。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí),，承攬人在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責(zé)任，在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,，定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬人由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、_____,，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份,；合同副本一式_____份,，交________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份,。

定作人：（蓋章）________________

代表人：（蓋章）________________

地址：__________________________

電話：__________________________

開戶銀行：______________________

賬號(hào)：__________________________

承攬人：（蓋章）________________

代表人：（蓋章）________________

地址：__________________________

電話：__________________________

開戶銀行：______________________

賬號(hào)：__________________________

____________年_______月_____日

加工承包合同協(xié)議書篇九

甲方：(定做方)

乙方：(承攬方)附加身份證復(fù)印件

加工_________,，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則,，達(dá)成合同條款如下：

一,、甲方權(quán)利和義務(wù)

2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2),，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。

二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1,、通過(guò)考察同意后,，自愿購(gòu)買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,，乙方自己負(fù)責(zé),。

2、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作,，如私自組織人員加工,，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,，否則按違約處理,。

三、違約條款

1,、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金,。

2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假,，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四,、本合同有效期 月,，20_________年月 日起至20_________年月 日止。

本合同期瞞后,，乙方申請(qǐng),，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

五,、本合同一式兩份,，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，自簽字蓋章之日起生效。

甲方 乙方：

_______年_______月_______日

加工承包合同協(xié)議書篇十

訂立合同雙方：

承攬方：_____縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方

定作方：_____縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái),，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守.

第一條加工成品

品名：___

規(guī)格___單位：

數(shù)量：___

備注：___

玻璃柜臺(tái)：130_40_90件120

塑料臺(tái)面柜臺(tái)：180_100_95件10其中不帶抽屜

玻璃臺(tái)面柜臺(tái)：180_100_95件20

棉布貨架：180_40_200件10

大百貨電器貨架180_80_200件5

小百貨貨架180_50_200件80

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一,，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳.

二,，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.

三,，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,，堅(jiān)固、表面必須平整光滑,，木材無(wú)形變,，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),，保證方正,，平直，安裝方便.

四,，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,，雙方代表當(dāng)面封存樣品,，作為驗(yàn)收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨,，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,，由甲方負(fù)責(zé).

第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元.甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗(yàn)收合格后,，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.

第十二條甲方的違約責(zé)任

一,，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失.

四,，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的,，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.

六,，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責(zé)任

一,，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

二,，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.

三,，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.

五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

六,，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處,，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：_____縣木具廠

代表人：___

地址：___

電話：______

開戶銀行：___縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所

帳號(hào)：___

乙方：___縣百貨公司

代表人：___

地址：___

電話：___

開戶銀行：___

帳號(hào)：___

___年___月___日

加工承包合同協(xié)議書篇十一

委托方：_________紡織器材廠(甲方)

承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的項(xiàng)目,、產(chǎn)品名稱,、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期：

2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方,。

3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng),。

4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù),。

5.質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,。

6.結(jié)算方式：____________________。

7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等,，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,，因而造成乙方停工損失,，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

甲方：____________紡織器材廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號(hào)：__________________

乙方：________________電鍍廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號(hào)：__________________

________年________月______日

加工承包合同協(xié)議書篇十二

甲方：_______(姓名,，身份證號(hào)碼,，住址，電話)

乙方：_______(姓名,，身份證號(hào)碼,，住址，電話)

甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè),。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，在平等互利、公平合理,、誠(chéng)實(shí)信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同,。

1,、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚,、水泥,、沙子、水源,、鋼材等),。

2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn),，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果,。

乙方在施工過(guò)程中應(yīng)合理、節(jié)約用料,，嚴(yán)禁浪費(fèi),。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場(chǎng)清料凈,，并按常規(guī)要求配比施工,。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費(fèi),，甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款，在支付款中扣除,。

3,、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備、用具,，如：架管、架板,、攪拌機(jī)、升降設(shè)備,、模板,、模具,、斗車、振動(dòng)棒,、焊接機(jī),、撮箕、桶,、防護(hù)網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,，費(fèi)用由乙方自理,。

4、工期從_____年___月___日開始建設(shè),，工期為___天,。如發(fā)生下雨、停電,、地震等影響施工的不可抗力情況的,，可順延工期。

5,、乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的安全教育,，嚴(yán)格管理，遵守國(guó)家法律法規(guī),，安全施工,。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān),。

6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,，與甲方無(wú)關(guān),。

1,、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理,。

2,、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序,。

3,、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改,。

4、房屋建成后一年內(nèi),，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的,，乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修。

5,、基礎(chǔ)：基槽60公分,，圈梁40公分，基石40公分,，使用石頭30立方米,。

6、墻體：外墻高?米,，內(nèi)墻高?米,，砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚,、一鏟灰,、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過(guò)?mm,。

墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋,、脫皮、麻面,、起砂,、空鼓等缺陷。

7,、圈梁：過(guò)梁高度不低于?公分,，鋼筋直徑不宜小于?毫米，剛箍直徑不低于?毫米,，最大距不宜超過(guò)?毫米,，圈梁高度不低于?毫米上下圈梁。

8,、屋頂：現(xiàn)澆厚度為?公分,，表面不應(yīng)有裂紋,、脫皮、麻面,、起砂,、空鼓等缺陷。

9,、下水道：,。。,。,。

1、工程款總額及計(jì)算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬(wàn)玖仟伍佰捌拾元整),，以承建房屋面積為基準(zhǔn),，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計(jì)284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2,、付款時(shí)間：地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款?;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___,，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款?。

1,、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,，乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的,，由乙方賠償,。

如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失,，并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金,。

因乙方原因致使合同無(wú)法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)本合同總價(jià)款25%的違約金,，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實(shí)現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費(fèi)用),。

2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同,。本合同總價(jià)款25%的違約金,。

因本合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,，雙方可將爭(zhēng)議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決,。

1、本合同一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，自簽訂之日起生效,。

2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系,。

3、因合同履行過(guò)程中的未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的,，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時(shí)間：?年?月?日

加工承包合同協(xié)議書篇十三

甲方：

乙方：

依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,，乙方接受甲方的委托,，就公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)加工事項(xiàng)，雙方經(jīng)協(xié)商一致,，簽訂本合同,，信守執(zhí)行：

一、 制作內(nèi)容與要求：

訂購(gòu) 項(xiàng)

具體內(nèi)容：上海漢沃展示設(shè)計(jì)有限公司為 的設(shè)計(jì)與制作,，詳見報(bào)價(jià)單及圖紙,。

二、甲方在圖紙與報(bào)價(jià)單上簽字后,，乙方按照?qǐng)D紙與報(bào)價(jià)單上所列內(nèi)容生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后視為合格品,。若驗(yàn)收不合格，則甲方有權(quán)不予接受或退貨并要求全數(shù)退款,，因此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

三、甲方中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)要求等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失,。但征得乙方同意除外,。

四、主材材料由乙方負(fù)責(zé)解決,，輔材,、工藝細(xì)則、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定,。

五,、乙方在合約簽字生效后，負(fù)責(zé)在 月 日前完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制作,。交貨地點(diǎn),，收貨人由甲方指定。

六,、制作費(fèi)結(jié)算方法：

1,、雙方協(xié)定的價(jià)格為 人民幣,，甲方在設(shè)計(jì)制作開始前，須支付預(yù)付款計(jì) 50% 人民幣_(tái) __,。甲方在安裝結(jié)束后的七日以內(nèi)應(yīng)安排專門人員驗(yàn)收,，甲方在驗(yàn)收合格并收到正規(guī)增值稅發(fā)票后向乙方結(jié)清制作余款合計(jì) _ 整人民幣。因甲方原因在驗(yàn)收合格后規(guī)定的付款期限內(nèi)逾期未結(jié)清費(fèi)用的,，甲方應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金,。設(shè)計(jì)制作費(fèi)以(現(xiàn)金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶,。

2,、甲方如不履行合同，預(yù)付款即抵作違約金,，無(wú)故拖欠余款,，我司有權(quán)安排專人要回。

3,、乙方如不履行合同,，則須雙倍返還甲方預(yù)付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,，甲方有權(quán)拒付相應(yīng)貨款,，每逾期一日，應(yīng)按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金,。

4,、合同價(jià)格包含乙方將產(chǎn)品運(yùn)送至甲方指定交貨地點(diǎn)，并交付給甲方指定收貨人之前的所有費(fèi)用(包括但不限于成本及利潤(rùn),、稅金,、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi))及后續(xù)相關(guān)費(fèi)用(包括但不限于保修,、技術(shù)服務(wù))。

七,、糾紛的處理：

甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時(shí),，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí),，經(jīng)雙方同意可向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。本合同自 年 月 日起有效,，有效期為一年,。本合同執(zhí)行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,，應(yīng)參照經(jīng)濟(jì)合同法及設(shè)計(jì)加工承攬合同條例等法律執(zhí)行,。雙方也可就未盡事宜進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力,。

八、質(zhì)量的保證：

乙方對(duì)已制作的產(chǎn)品實(shí)行質(zhì)量跟蹤保證,。具體為——電器保質(zhì)半年,，其他保質(zhì)一年。(注：除人為以外) 本合同正式一式二份,，甲方與乙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

甲方代表簽名： 乙方代表簽名：

地址： 地址：

電話： 電話：

日期： 日期：