隨著人們法律意識的加強(qiáng),,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為,。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多,,你確定會寫嗎,?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧,。
加工承攬合同法律規(guī)定篇一
承攬方: 簽訂日期:
定作方委托承攬方加工,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,達(dá)成以下合同條款。
一,、加工成品:
二,、加工成品質(zhì)量要求:
三、原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量
1、定作方提供原材料的,,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn),,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,,下料后再提出原料質(zhì)量問題的,,造成定作方損失的,承攬方應(yīng)予賠償,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 ,。
2,、承攬方提供原材料的,應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求,,且滿足承攬的需要,。
四,、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1,、承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)及時回復(fù),,提出修改意見,。
2、承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。
五,、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2,、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。
七,、交貨的時間和地點(diǎn)
1、交貨時間: ,。
2,、交貨地點(diǎn):定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1,、成品按照包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān),。
九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé),,費(fèi)用承攬方承擔(dān),。
十、費(fèi)用結(jié)算
結(jié)算時間:
十一,、承攬方的違約責(zé)任
1,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理,;少交,、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
3,、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
4,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補(bǔ)交等),,應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金,。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,,并賠償給定作方造成的損失。
6,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
十二,、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十三,、其它約定
1,、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴,。
2、本合同自簽訂之日起生效,,如有未盡事宜,,雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
3、本合同一式 份,。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號碼:
時間: 年 月 日
時間: 年 月 日
加工承攬合同法律規(guī)定篇二
某某項(xiàng)目經(jīng)理部(以下簡稱甲方)
某某市某某機(jī)械制造有限公司(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》,、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,,經(jīng)充分協(xié)商一致,,簽訂本合同,以資共同遵照履行,。
一,、加工品名:某某華某某高爐大修項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件,。
二,、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材,、包機(jī)械,、包工期、包質(zhì)量,、包安全及綜合單價包干,、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000,。00元人民幣)
四,、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響,;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用,,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
五,、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝,,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進(jìn)行防腐涂裝,乙方免費(fèi)提供構(gòu)件機(jī)械翻身,。
六,、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi),乙方開具發(fā)票,。
一,、加工期限:共計五十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求,、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件,。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二,、交付狀態(tài):按雙方簽字認(rèn)可的加工制作排版圖交付,;預(yù)組裝前坡口形成,再進(jìn)行預(yù)組裝驗(yàn)收,,并配合防腐涂裝,。
三、交付地點(diǎn):運(yùn)輸至甲方指定場地,,甲方負(fù)責(zé)卸車,。
一,、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),,并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn),乙方負(fù)責(zé)卸貨,。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù),。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損3%),。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料,,排版圖必須經(jīng)過甲方確認(rèn)后方可下料切割,超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除,;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費(fèi)材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,,并加收5%的采管費(fèi)。
二、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材,、措施用料均由乙方自行采購,;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求,。
三,、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,,沒有合格證書,,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等,,甲方有權(quán)制止使用,,由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
四,、具有合格證書的材料,、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn),其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān),,如屬不合格產(chǎn)品,,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五,、材料代用,,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,乙方方可使用代用材料,;因乙方原因使用時,,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
一,、根據(jù)設(shè)計施工圖,、修改圖、轉(zhuǎn)化圖,、變更通知,、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》,、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二,、質(zhì)量等級:一次驗(yàn)收合格
三,、保修期限:保修壹年。
四,、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,,交付完畢后收回,,乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理,,格式采用甲方提供的表格格式,。
五、驗(yàn)收交付:加工完畢預(yù)組裝后,,以國家頒發(fā)的工程驗(yàn)收規(guī)范,、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙技術(shù)要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,,通知甲方屆時驗(yàn)收,,辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標(biāo)要求整理好一并交甲方一式壹份,。
六,、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督,、檢查和檢驗(yàn);如加工質(zhì)量不符合各項(xiàng)要求,,乙方應(yīng)無償返工或修理直至達(dá)到質(zhì)量要求方可出廠,,并承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M(fèi)用,。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的,,乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。
七,、甲方監(jiān)造人員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢查,、監(jiān)督和辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗(yàn)收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認(rèn)可,,不對乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任,。
甲方:
乙方:
年 月 日
年 月 日
加工承攬合同法律規(guī)定篇三
委托方:__紡織器材廠(甲方)
承攬方:___電鍍廠(乙方)
項(xiàng)目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價__(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架__以上只__萬淬火綜條,、支__萬合計
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之__,但損壞件必須歸還甲方,。
加工用鋅塊由甲方供應(yīng),。
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù),。
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
____,。
甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等,,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,,每天按加工產(chǎn)品總值千分之__交納罰金,。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,,應(yīng)按實(shí)際損失賠償,。
甲方:__紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)____
地址:______
銀行帳號:____乙方:____電鍍廠
法定代表人:(蓋章)____
地址:______
銀行帳號:
_______年____月__日
_______年____月__日
加工承攬合同法律規(guī)定篇四
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,共同遵守,。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳,。
二,,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,,堅固,、表面必須平整光滑,木材無形變,,翹曲,,撥縫,松榫,;塑料面要求平直,,整齊,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象,;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,,平直,,安裝方便。
四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù),。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方,;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并通知乙方。因此造成的損失,,由乙方賠償,。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗(yàn)證明,。
第七條交貨的時間和地點(diǎn):年月日至月日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗(yàn)收合格,,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn),;每件包裝費(fèi)均按元計算,共計元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計算,,共計元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,,由甲方負(fù)責(zé),。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元),。甲方不履行合同時,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還,。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償,。
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失,。
四,,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金,。
五,甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金,。
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收,。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
二,,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金,。
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金。
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,,不得免除甲方責(zé)任,;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失,。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效,。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份,。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:××縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行
帳號:
年月日
加工承攬合同法律規(guī)定篇五
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目,、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格,、交貨期:
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方,。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng),。
4.交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù),。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,。
6.結(jié)算方式:____________________。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等,,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金,。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償,。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
加工承攬合同法律規(guī)定篇六
合同編號:
發(fā)包方:永寧縣教育體育局?(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作,、油漆的加工與安裝,,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元,。最終標(biāo)的以永寧縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標(biāo)的,。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格,、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,,該結(jié)算價格含:包工、包料,、包裝運(yùn)輸,、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi),。
第三條:加工制作與安裝的要求
1,、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,,空間利用充分,。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購,,且有材料合格證書,。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,,規(guī)格型號:高xx年 月 日前全部交貨,。
②、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢,。
③、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時,,應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,,并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。
第六條 書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝,;
②,、經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,,乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,,不予整改、或兩次整改不合格的,,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費(fèi)用,,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
③,、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題,, 年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修,超過 年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,,需付工本費(fèi),;
④、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù),。
第七條:結(jié)算方式,、期限及安裝費(fèi)用
①,、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。
②,、乙方交貨后 5日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的'額的60%,。
③、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后 5日內(nèi),,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%,。
④,、剩余的合同標(biāo)的額 0%價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方,。
第八條:甲方違約責(zé)任
①,、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金,;
②,、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,,應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金,。
第九條:乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料,、以次充好等,,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金,;
②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,,甲方有權(quán)終止合同,,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③,、乙方未按合同要求的時間交付書架,,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金,。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,,作為本合同爭議的解決方式。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,提交邯鄲仲裁委員會仲裁,;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
第十一條:附則
①,、本合同一式四份,甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
年月日
加工承攬合同法律規(guī)定篇七
合同編號:______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲,、乙雙方的權(quán)利和義務(wù),,根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)協(xié)商一致,,就乙方委托甲方加工____事宜達(dá)成如下協(xié)議,,共同遵守。
第一條 加工成品
品名:_________________________________________
規(guī)格:_________________________________________
數(shù)量:_________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受乙方檢驗(yàn),。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)要求重作、修理,、減少價款或退貨,。
2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,,甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),,不符合要求的,應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補(bǔ)齊,。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換,。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1.甲方在進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方,;乙方應(yīng)該在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時通知乙方,,因此造成的損失,,由乙方賠償,。
2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
2.乙方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收甲方所完成的工作。驗(yàn)收前甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除乙方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。
第七條 交貨的時間和地點(diǎn)
1.交貨地點(diǎn)和付款辦法:在乙方廠內(nèi)交貨,由甲方自提,;在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨,,甲方可陸續(xù)驗(yàn)收付款。
2.甲方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準(zhǔn),;委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,,以甲方通知的提取日期為準(zhǔn),,但甲方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間,;雙方另有約定的,,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
___________________________________________________________________
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
_____________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,,酌減酬金或價款,;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期違約責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
二、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,,乙方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理,;少交,、遲交部分乙方不再需要的,甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失,。
三,、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)應(yīng)此而支付的費(fèi)用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由甲方賠償損失。
四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補(bǔ)交等),,皮當(dāng)向乙方償付違約金____元,;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五,、不能交付定做物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由乙方代為保管時,應(yīng)當(dāng)償付乙方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。
七,、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付乙方因此造成的損失,。
八,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,,由甲方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
九,、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權(quán)拒收,,甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失,。如乙方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按乙方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
二,、_合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,,乙方應(yīng)向甲方雙倍返還定金,。雙方?jīng)]有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,,人民幣____元,,并歸還甲方預(yù)付的全部工程款。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,甲方有權(quán)解除合同,,乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金,;以酬金計算的,每逾期一天,,按酬金總額的_______%償付違約金,。
五、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。
六、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條 不可抗力
由于戰(zhàn)爭或嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通告對方,,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限,。由此發(fā)生的損失,對方不得提出賠償要求,。
第十五條 糾紛的處理
甲,、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,;協(xié)商不成的,,按本合同約定的下列方法之一進(jìn)行解決:
1.由________仲裁委員會仲裁;
2.向________人民法院起訴,。
第十六條 其他事項(xiàng)
1.本合同經(jīng)甲,、乙雙方簽字后生效。合同生效后,,甲,、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。
2.遇有本合同未盡事宜,,由甲,、己雙方通過協(xié)商另訂補(bǔ)充條款,作為本合同不可分割的組成部分,,且與本合同具有同等效力,。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年,。
甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)
法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)
電話:____________________ 電話:_________________________
簽約日期:____年___月___日
簽約地點(diǎn):________________
加工承攬合同法律規(guī)定篇八
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:簽約人:
定作人承辦單位: 聯(lián)絡(luò)人: 聯(lián)系電話:
定作人機(jī)構(gòu)地址:傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機(jī)構(gòu)地址: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證: 開戶行: 帳戶:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),,按省局要求,,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量,、規(guī)格,、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2,、
3,、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工,、包料,、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi),、及其他相關(guān)的稅費(fèi),。
第三條加工、制作與安裝,、要求
1,、 報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,,空間利用充分,,使用面積不小于_____平米。
2,、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,,透明部分不少于_____%,,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,,內(nèi)設(shè)圖書報刊架,。附件包括:推拉窗、電源接線板,、電表一塊,,藍(lán)色陽光板封頂,并有通風(fēng)口一處,。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①,、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),,初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn),。
②、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對比,,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn) ,。
第五條交貨時間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨,。
②,、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢,。
③,、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,,并保證信報箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。
第六條報刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①,、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝;
②,、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ %做為另行維修費(fèi)用,,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收),;
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題,,_____年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修,,超過_____年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,需付工本費(fèi),;
④,、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式,、期限及安裝費(fèi)用
①,、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。
②,、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%,。
③,、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35%的價款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%,。
④、剩余的合同標(biāo)的額 5%(_____元)價款,,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,,一次性撥付乙方,。
第八條甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____ ‰的違約金,;
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,,每逾期一天,,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金,。
第九條乙方違約責(zé)任
①,、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料、以次充好等,,甲方除按質(zhì)論價外,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),;
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,,作為本合同爭議的解決方式,。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁,;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,依法向人民法院起訴,。
第十一條附則
①,、本合同一式四份,,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②,、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,,作出
補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力,。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點(diǎn):簽約日期: 年 月
加工承攬合同法律規(guī)定篇九
定作人:
簽訂地點(diǎn):
承攬人:
簽訂時間:年月日
第一條 加工物,、數(shù)量、報酬,、交貨期限
加工物規(guī)格計量,、報酬,、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號單位,、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求:
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間,、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。
第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元,。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責(zé)任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁,;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項(xiàng):
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
賬號:
賬號:
經(jīng)辦人:
郵政編碼:
郵政編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
加工承攬合同法律規(guī)定篇十
委托方:_____公司
簽訂地點(diǎn):
受托方:
簽訂時間:
標(biāo)的,、數(shù)量,、價款:
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗(yàn)收,。受托方須將送貨單隨貨同行,,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱,、單品規(guī)格,、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗(yàn)收,,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2,、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報告單(包括質(zhì)材,、檢驗(yàn)依據(jù),、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報告(隨貨同行或提前送達(dá)),。
3,、結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗(yàn)收合格入庫后再支付60%,,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款,。
4,、包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱,、單品規(guī)格,、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5,、(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠房內(nèi),。
6、運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān):受托方承擔(dān),。
7,、交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,,逾期按合同總額1%支付違約金,。
8、保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容,、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù),、財務(wù)、技術(shù),、產(chǎn)品的信息,、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露,。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效,。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),,同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9,、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10,、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),,雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效,。(傳真或掃描件有效)
委托方:___公司
受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
年 月 日
年 月 日
加工承攬合同法律規(guī)定篇十一
服裝加工承攬合同:
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,,定作方有權(quán)要求重作,修理,,減少價款或退貨,。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條 技術(shù)資料,,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方,;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償,。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,,圖紙等,。)
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。
第七條 交(提)貨的時間和地點(diǎn):
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn),;委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),;自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間,;雙方另有約定的,按約定的方法計算,。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金,。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
1,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由承攬方賠償。
3,、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,,由承攬方賠償損失。
4,、逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收。6,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,,保養(yǎng)費(fèi),。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。
8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,,補(bǔ)齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
1,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。3,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,,退還給定作方,;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5,、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
6、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任,;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份,;合同副本一式_________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同法律規(guī)定篇十二
認(rèn)立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),,不符合要求的,,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對物品不得偷換,。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商,。
第四條 技術(shù)資料,、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方,;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。
2.承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。
第五條 總價款為 合同簽訂后,,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達(dá)到 %,,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),,在加工量全部完成時,在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),,預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清,。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。
第七條 交貨的時間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日,。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。雙方另有約定的,按約定的方法計算,。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,;有余款的可以請求返還,。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款,;不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理,;少交,、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,,由承攬方賠償損失,。
四、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元,;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé),。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方,;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。
七,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,、仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自__年__月__日起生效,,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,,交__(如經(jīng)鑒證或公證,,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱)交予___________加工,。經(jīng)雙方友好協(xié)商,,本著互惠互利、誠信,、公平的原則特制定以下條款,,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一,、工程項(xiàng)目
1,、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3,、工程范圍_____________________________________________
4,、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天,。(不可抗拒原因順延)
二,、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工,。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn),。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工,。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,,同樣具備合同法律效應(yīng))
三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工,。乙方不得擅自改動,。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。
四,、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________,。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整,,大寫(________________________________元整),。(此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商,。)
六,、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%,。
2,、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________%,。
3,、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時支付乙方總價__________%。
4,、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%,。
5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額,。
七,、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2,、鋼材_________________
3,、鋁材_________________
4、油漆_________________
5,、噴塑_________________
八,、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九,、驗(yàn)收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收,,七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理,。
十、違約責(zé)任:合同簽訂后,,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失,。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰,,提前按照同等獎勵,。
十一、本合同未盡事宜,,雙方協(xié)商解決,。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二,、本合同共___頁,,附件共____頁,一式_____份,,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束,、工程款付清后自行失效,。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
加工承攬合同法律規(guī)定篇十三
委托方: (以下簡稱甲方) 加工方: (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,,共同遵守,。
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工,。
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期,。
1,、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(gb-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,,并簽字蓋章,,乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,,結(jié)算時按加工廠分解圖,、下料單、理論重量加量0%損耗計算,。本合同從生效之日起,,合同單價不因市場價格變化而變更。
3,、上表所列之“金額”的“合計”項(xiàng)為暫定總價,。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算,。
1,、本合同簽訂后萬元為定金, / 萬元為預(yù)付款,。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn),。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,,本合同自動終止,,甲方已支付的定金不退還。
2,、乙方生產(chǎn),、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,甲方付款提貨,,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外),。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,,貨款應(yīng)全額付清,,乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨,。
3,、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應(yīng)及時通知乙方,,乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題,。
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整,、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套,。 2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間,、方式提貨,、驗(yàn)貨,,支付貨款、辦理結(jié)算,。
3,、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方,,因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算,。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價格支付乙方價款,。
4,、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,,甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決,。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最后提貨期限,。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時,,市場價格上漲的,,按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的,按照下
乙方責(zé)任
1,、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作,。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量,、數(shù)量,、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,,確保質(zhì)量、進(jìn)度,。加工完后,,保存甲方提供的施工圖紙。
2,、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎,、裝車等工作。
3,、乙方在鋼構(gòu)件出廠時,,需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗(yàn)報告,,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費(fèi)),。
4,、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完,。
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢,。復(fù)檢合格后,,由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),,并在48小時內(nèi)解決,。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,,應(yīng)立即停止使用,,并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決,。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任,。
3、甲乙雙方約定,,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失,。
1,、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費(fèi)保管期限,。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的,,甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計收保管費(fèi)用的保管期限為60天,,超過60天時,,乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工,、窩工,、返工及原材料、構(gòu)件報廢的,,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失,。
3、乙方無故延遲交貨的,,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失,。
4,、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,,不得擅自解除本合同,。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),,不得以任何方式泄露給第三人,。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止,。
1,、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任,。
2,、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決,,協(xié)商不成時,,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4,、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5,、本合同一式四份,,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力,。 (以下無正文)
甲方:(蓋章) 乙方:
年月日:
加工承攬合同法律規(guī)定篇十四
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板,,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
一,、標(biāo)的物名稱,、規(guī)格,、數(shù)量,、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額(大寫)柒萬柒仟元整
二,、技術(shù)資料提供方法:需方提供標(biāo)的物所需施工圖,,按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工,;
三、質(zhì)量要求:供方嚴(yán)格按圖紙加工,,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,,并配合甲方的監(jiān)督檢查;
四,、交貨地點(diǎn):供方廠內(nèi)驗(yàn)收交貨,;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,,第一套芯模10月8日交貨,,第二套芯模10月13日 交貨。
六,、計量方式:需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算,;
七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款貳萬伍仟元,,需方在提取標(biāo)的物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(xiàng)(以實(shí)際加工產(chǎn)品數(shù)量,、品種為準(zhǔn))。
八,、標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標(biāo)的物仍屬于供方所有,。
九,、運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān):汽運(yùn),施工現(xiàn)場,,供方幫助配貨,,供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。工地卸車及其它費(fèi)用由需方承擔(dān),。
十,、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一,、違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé),;
十二、解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,,如協(xié)商不成,,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴,;
十三,、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效,。
十四,、本合同一式兩份,,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng),。
訂做方: 承攬方:
單位: 單位:
法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
開戶行: 戶名:
帳號: 卡號:
郵編: 郵編:
簽訂時間:
加工承攬合同法律規(guī)定篇十五
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,,明確責(zé)任,,依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實(shí)信用,,互惠互利原則,,結(jié)合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,,特簽訂本合同,,以求共同恪守:
甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求,、驗(yàn)收方法(標(biāo)準(zhǔn))及地點(diǎn):
1,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計,、制造模具,。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經(jīng)甲方確認(rèn)后的模具結(jié)構(gòu)圖;
②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求,;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定,。
2、驗(yàn)收方法(標(biāo)準(zhǔn)):
①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行,。
②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙,。
3、驗(yàn)收地點(diǎn):在甲方指定地點(diǎn)________________進(jìn)行,。每次驗(yàn)收必須有雙方簽署的驗(yàn)收報告,,如驗(yàn)收不合格,必須在驗(yàn)收報告上注明下次驗(yàn)收期限,。
1,、原材料來源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān)。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料,,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
1,、交貨方法及驗(yàn)收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模,、送樣,并經(jīng)雙方確認(rèn)簽板后視為模具驗(yàn)收合格。
2,、交貨地點(diǎn):甲方指定場所________________________。
3,、交貨時間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具,。否則,乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,,罰款200元),。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書面形式確認(rèn)后,,交付時間可以按延誤時間順延,。
4、運(yùn)雜費(fèi)用承擔(dān):由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn),,運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān),。
貨款結(jié)算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預(yù)付_______%,,試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%,。
1、甲方負(fù)責(zé)提供本合同約定的模具的圖紙,、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行,。
1,、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題,甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,,并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管,;乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進(jìn)行處理。
2,、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,,則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù),,則視為接受甲方的處理意見,。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行,。
1,、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權(quán)為甲方所有,。
2,、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件,。
3,、在本合同約定模具項(xiàng)目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料,,具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》i中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行,。
4、本合同約定模具項(xiàng)目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行,。
5,、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6,、本合同委托項(xiàng)目,,乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者,否則,,甲方將取消其供應(yīng)商資格,,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關(guān)責(zé)任,。
雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,,經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟(jì)合同鑒定機(jī)關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔(dān)民事責(zé)任,。
合同生效,、附件
2、本合同自簽訂之日起,,雙方蓋章簽字之后生效,。
3、任何一方不得擅自修改或終止,,如需修改或終止時,,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓,。
4、本合同附件資料具有同等法律效力,。
本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,由雙方進(jìn)行協(xié)商調(diào)解,。協(xié)商未果的,,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
本合同一式兩份,,雙方各執(zhí)一份,。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日