隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng)，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系,，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為,。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家?guī)?lái)的合同優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

服務(wù)合同糾紛管轄服務(wù)合同糾紛的法律規(guī)定篇一

發(fā)布文號(hào):

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法(試行)》和最高人民法院的有關(guān)規(guī)定,。結(jié)合本市近兩年來(lái)經(jīng)濟(jì)審判工作的實(shí)際情況，我院審判委員會(huì)對(duì)一九八五年七月一日下發(fā)的《關(guān)于第一審經(jīng)濟(jì)糾紛案件管轄的暫行規(guī)定》進(jìn)行了修改?，F(xiàn)將《關(guān)于第一審經(jīng)濟(jì)糾紛案件管轄的規(guī)定》發(fā)給你們,，從一九八八年二月一日起執(zhí)行。

一九八八年一月五日

附件：

北京市高級(jí)人民法院關(guān)于第一審經(jīng)濟(jì)糾紛案件管轄的規(guī)定

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法(試行)》和最高人民法院的有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合近兩年來(lái)本市經(jīng)濟(jì)審判工作的實(shí)際情況,，對(duì)本市各級(jí)人民法院和鐵路運(yùn)輸法院審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件的級(jí)別管轄做如下規(guī)定。

一,、基層人民法院管轄的第一審案件：

4. 農(nóng)業(yè)承包合同糾紛案件;

5.上級(jí)指定辦理的經(jīng)濟(jì)糾紛案件,。

二.中級(jí)人民法院管轄的第一審案件：

2.涉外經(jīng)濟(jì)糾紛案件;

3.專(zhuān)利糾紛案件;

6.在本市有重大影響的經(jīng)濟(jì)糾紛案件;

7.區(qū)、縣人民法院報(bào)請(qǐng)移送經(jīng)中級(jí)人民法院同意的經(jīng)濟(jì)糾紛案件;

8.上級(jí)人民法院指定辦理的經(jīng)濟(jì)糾紛案件,。

1.鐵路貨物(包括行李,、包裹)運(yùn)輸合同糾紛;

3.鐵路單位(包括集體單位和個(gè)體戶(hù))之間的經(jīng)濟(jì)細(xì)紛案件;

4.在鐵路運(yùn)營(yíng)方面因侵權(quán)行為而發(fā)生的損害賠償案件;

5.被告為鐵路一方，原告又向鐵路法院起訴的以及與地方人民法院協(xié)商后可由鐵路運(yùn)輸法院受理的其他經(jīng)濟(jì)糾紛案件,。

四,、鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院管轄的第一審案件：

3.在北京鐵路局管轄區(qū)內(nèi)有重大影響的經(jīng)濟(jì)糾紛案件;

4.鐵路其層法院報(bào)請(qǐng)移送經(jīng)中級(jí)法院同意的經(jīng)濟(jì)糾紛案件。

五,、高級(jí)人民法院管轄的第一審案件：

3.最高人民法院指定辦理的經(jīng)濟(jì)糾紛案件,。

服務(wù)合同糾紛管轄服務(wù)合同糾紛的法律規(guī)定篇二

發(fā)生合同糾紛怎么確定管轄法院?當(dāng)事人在不違反法院級(jí)別管轄和專(zhuān)屬管轄的情況下可以在書(shū)面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地,、合同簽訂地,、原告住所地、標(biāo)的物所在地人民法院管轄,。

因合同糾紛提起的訴訟,，當(dāng)事人已經(jīng)約定管轄的，以約定的為準(zhǔn),，若當(dāng)事人沒(méi)有約定管轄的,，通常由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄,。下面由文書(shū)幫小編在本文詳細(xì)介紹合同糾紛管轄法院確定的法律知識(shí)。

根據(jù)法理精神及《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》(下文簡(jiǎn)稱(chēng)《民事訴訟法》),、《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國(guó)民事訴訟法若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(下文簡(jiǎn)稱(chēng)《民訴意見(jiàn)》),、《最高人民法院關(guān)于在確定經(jīng)濟(jì)糾紛案件管轄中如何確定購(gòu)銷(xiāo)合同履行地問(wèn)題的規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《購(gòu)銷(xiāo)合同履行地規(guī)定》)等相關(guān)法律、法規(guī),，結(jié)合司法實(shí)踐,，筆者認(rèn)為可以按照以下順序來(lái)確定買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件的管轄。

一,、首先要明確買(mǎi)賣(mài)合同雙方是否有選擇管轄的書(shū)面協(xié)議?

若有選擇管轄的書(shū)面協(xié)議,，且符合《民事訴訟法》第34條、《民訴意見(jiàn)》第24條的規(guī)定,，則以該協(xié)議確定管轄法院,。

二、若買(mǎi)賣(mài)合同雙方?jīng)]有選擇管轄的協(xié)議,，或選擇管轄的協(xié)議無(wú)效,，則根據(jù)《民事訴訟法》第23的規(guī)定，由被告住所地或合同履行地人民法院管轄,。

2.合同實(shí)際履行的,，根據(jù)《民訴意見(jiàn)》第19條及《購(gòu)銷(xiāo)合同履行地規(guī)定》第2條的規(guī)定，當(dāng)事人實(shí)際履行中以書(shū)面方式或雙方當(dāng)事人一致認(rèn)可的其他方式變更約定的,，以變更后的約定確定合同履行地,。當(dāng)事人未以上述方式變更原約定，或者變更原合同而未涉及履行地問(wèn)題的',，仍以原合同的約定確定履行地,。

作者單位：重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民法院

一、介紹五種約定不清的管轄地確認(rèn)方法

1,、買(mǎi)賣(mài)合同履行地問(wèn)題

(1)在合同中明確約定了履行地點(diǎn)的,，以約定的履行地點(diǎn)為合同履行地;僅約定了交貨地點(diǎn)的，交貨地點(diǎn)為合同履行地,。

對(duì)履行地點(diǎn),、交貨地點(diǎn)未作約定或約定不明確的，或者雖有約定但未實(shí)際交付貨物,，且當(dāng)事人雙方住所地均不在合同約定的履行地,，以及口頭購(gòu)銷(xiāo)合同糾紛案件，均不依履行地確定案件管轄,。

(2)購(gòu)銷(xiāo)合同的實(shí)際履行地點(diǎn)與合同中約定的交貨地點(diǎn)不一致的,，以實(shí)際履行地點(diǎn)為合同履行地。

2,、承攬合同履行地為承攬方所在地;

3,、租賃合同,、融資租賃合同以租賃物使用地為合同履行地;

4、補(bǔ)償貿(mào)易合同,，以接受投資一方主要義務(wù)履行地為合同履行地;

5,、證券回購(gòu)糾紛合同履行地

1、因保險(xiǎn)合同糾紛提起的訴訟,，由被告住所地或者保險(xiǎn)標(biāo)的物所在地人民法院管轄,。如果保險(xiǎn)標(biāo)的物是運(yùn)輸工具或者運(yùn)輸中的貨物，由被告住所地或者運(yùn)輸工具登記注冊(cè)地,、運(yùn)輸目的地,、保險(xiǎn)事故發(fā)生地的人民法院管轄,。

2,、因票據(jù)糾紛提起的訴訟，由票據(jù)支付地或者被告住所地人民法院管轄,。票據(jù)支付地,，是指票據(jù)上載明的付款地。票據(jù)未載明付款地的,，票據(jù)付款人(包括代理付款人)的住所地或主營(yíng)業(yè)所所在地為票據(jù)付款地,。

3、因鐵路,、公路,、水上、航空運(yùn)輸和聯(lián)合運(yùn)輸合同糾紛提起的訴訟,，由運(yùn)輸始發(fā)地,、目的地或者被告住所地人民法院管轄。

4,、因不動(dòng)產(chǎn)糾紛提起的訴訟,，由不動(dòng)產(chǎn)所在地人民法院管轄。

服務(wù)合同糾紛管轄服務(wù)合同糾紛的法律規(guī)定篇三

如果發(fā)生承攬合同糾紛的,，雙方當(dāng)事人可以協(xié)商解決,，也可以請(qǐng)第三人進(jìn)行調(diào)解，還可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴,，通過(guò)訴訟途徑解決,。那么，承攬合同糾紛的管轄是怎樣的呢?以下是小編為大家?guī)?lái)的承攬合同糾紛的管轄是怎樣的,，歡迎大家參考,。

加工承攬合同，以加工行為地為合同履行地,，但合同中對(duì)履行地有約定的除外,。合同履行地應(yīng)為合同規(guī)定義務(wù)履行的地點(diǎn),。加工承攬合同主要是以承攬方按照定作方的特定要求完成加工生產(chǎn)任務(wù)為履約內(nèi)容的，承攬方履約又是以使用自己的設(shè)備,、技術(shù),，人力為前提條件的。因此,，加工承攬方所在地應(yīng)為合同規(guī)定義務(wù)履行的地,。

承攬合同，是指當(dāng)事人一方按他方的要求完成一定工作,，并將工作成果交付他方,，他方接受工作成果并給付酬金的合同。提出工作要求,，按約定接受工作成果并給付酬金的一方是定作人;按指定完成工作成果,、收取酬金的一方是承攬人。

承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,、仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。承攬合同糾紛的解決方式共有四種：協(xié)商,、調(diào)解、仲裁和訴訟,。

第一,、協(xié)商解決

就是承攬合同的雙方當(dāng)事人，在合同糾紛發(fā)生后,，通過(guò)相互協(xié)商,，達(dá)成協(xié)議，確立糾紛解決的方法,、步驟及各自承擔(dān)的民事責(zé)任,，最終解決合同糾紛。雙方協(xié)商的基礎(chǔ)是國(guó)家一系列有關(guān)法律,、法規(guī);其前提是雙方的平等,、自愿。在此條件下,，雙方本著實(shí)事求是,、互相諒解的態(tài)度，達(dá)到求大同存小異,，使分歧順利得到解決,。爭(zhēng)議雙方在協(xié)商不能達(dá)到意見(jiàn)統(tǒng)一時(shí)，可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,，或者依據(jù)合同中的仲裁條款或事后達(dá)成的仲裁協(xié)議向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。

第二、仲裁解決

指爭(zhēng)議雙方根據(jù)爭(zhēng)議發(fā)生前或爭(zhēng)議發(fā)生后達(dá)成的協(xié)議,，自愿將爭(zhēng)議交給第三者作出裁決,，雙方對(duì)裁決必須執(zhí)行的一種解決爭(zhēng)議的方法。是我國(guó)解決合同爭(zhēng)議的一種重要法律制度,。

第三,、訴訟解決

訴訟就是當(dāng)事人將爭(zhēng)議提交人民法院解決，人民法院在檢察院的監(jiān)督下,，解決該爭(zhēng)端的一切活動(dòng),。訴訟包括起訴、審判和執(zhí)行三個(gè)階段,。

當(dāng)事人不愿和解,、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的,，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁,。涉外合同的當(dāng)事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)或者其他仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。當(dāng)事人沒(méi)有訂立仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無(wú)效的,，可以向人民法院起訴。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行發(fā)生法律效力的判決,、仲裁裁決,、調(diào)解書(shū);拒不履行的，對(duì)方可以請(qǐng)求人民法院執(zhí)行,。

加工承攬合同,，以加工行為地為合同履行地，但合同中對(duì)履行地有約定的除外,。承攬人應(yīng)當(dāng)按照定作人的要求保守秘密,，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料,。

法定代表人：____________職務(wù)：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),，定作方有權(quán)要求重作,、修理、減少價(jià)款或退貨,。

2.(用定作方原材料完成工作的,，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn),。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。

第五條價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金,，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,，除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算,。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

三,、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物(包括返修、更換,、補(bǔ)交等),，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收,。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金,。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。

七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。

二、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的,，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四,、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五,、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六、無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款,。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理

1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

2.向人民法院起訴,。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商,，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

服務(wù)合同糾紛管轄服務(wù)合同糾紛的法律規(guī)定篇四

買(mǎi)賣(mài)合同

注意：如何確定合同的履行地

a,、一般情況合同的履行地

1、

購(gòu)銷(xiāo)合同

2,、加工承攬合同,，以加工行為地為合同履行地，但合同中對(duì)履行地有約定的除外,。

3,、財(cái)產(chǎn)

租賃合同

4、補(bǔ)償貿(mào)易合同,，以接受投資一方主要義務(wù)履行地為合同履行地,。

5、另根據(jù)我國(guó)《合同法》的規(guī)定,，履行地點(diǎn)不明確的,，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行,；交付不動(dòng)產(chǎn)的,，在不動(dòng)產(chǎn)所在地履行；其他標(biāo)的,，在履行義務(wù)一方所在地履行,。

b、合同法中關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同履行地的規(guī)定主要見(jiàn)于《合同法》第61,、62,、141條。其中,，第61,、62條是總則中的規(guī)定，第141條是分則中的規(guī)定,。

（三）履行地點(diǎn)不明確,，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行,；交付不動(dòng)產(chǎn)的,，在不動(dòng)產(chǎn)所在地履行；其他標(biāo)的,，在履行義務(wù)一方所在地履行,。

c、通過(guò)以上途徑仍不能確定合同履行地的,，按合同法規(guī)定處理：

（一）合同法總則規(guī)定：給付貨幣的,，接受貨幣一方所在地為合同履行地；交付不動(dòng)產(chǎn)的,，不動(dòng)產(chǎn)所在地為合同履行地,；其他標(biāo)的，履行義務(wù)一方所在地為合同履行地,。

（二）合同法分則“買(mǎi)賣(mài)合同”一章中規(guī)定：標(biāo)的物需要運(yùn)輸?shù)?，出賣(mài)人將標(biāo)的物交付給第一承運(yùn)人的地點(diǎn)為合同履行地。標(biāo)的物不需要運(yùn)輸?shù)?，出賣(mài)人和買(mǎi)受人訂立合同時(shí)知道標(biāo)的物在某一地點(diǎn)的,，該地點(diǎn)為合同履行地；不知道標(biāo)的物在某一地點(diǎn)的,，出賣(mài)人訂立合同時(shí)的營(yíng)業(yè)地為合同履行地,。